Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2015 г. N 01АП-5183/15 (ключевые темы: Федеральное агентство лесного хозяйства - Министерство природных ресурсов и экологии - фермерское хозяйство - уведомление - государственный, муниципальный контракт)

Определение Первого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2015 г. N 01АП-5183/15

г. Владимир

01 сентября 2015 г.

Дело N А79-6746/2014

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Казаковой Н.А., судей Тарасовой Т.И., Родиной Т.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Дмитриевым Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 25.06.2015 по делу N А79-6746/2014, принятое судьёй Манеевой О.В., по иску Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (ОГРН 1022101141700, ИНН 2128039728) к обществу с ограниченной ответственностью "Авто" (ОГРН 1122132000077, ИНН 2108002783) о взыскании 8 483 руб. 04 коп. и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Авто" к Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики о взыскании 433900 руб. 22 коп., при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора: КУ ЧР "Ибресинское лесничество", КФХ Акимова Игоря Константиновича (ОГРНИП 311213317500012, ИНН 210500020085), Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике,

при участии:

от заявителя - Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - представитель не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (уведомление N 27940);

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Авто" - представитель не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (уведомление N 27942);

от третьих лиц - КУ ЧР "Ибресинское лесничество" (уведомление N 27941), КФХ Акимова Игоря Константиновича (уведомление N 27939), Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) (уведомление N 27943), Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (уведомление N 27938) - представители не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

установил:

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Авто" о взыскании неустойки за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 21.02.2014 N 11 в размере 30 436 руб. 83 коп.

Определением суда от 16.10.2014 по делу N А79-7053/2014 в одно производство (с присвоением номера дела N А79-6746/2014) объединены арбитражные дела N А79 - 6746/2014 и N А79-7053/2014 по иску ООО "Авто" о возврате денежных средств по договору купли продажи лесных насаждений в размере 517 201 руб. 13 коп. и возмещении убытков в размере 2 129 781 руб. 87 коп.

В ходе рассмотрения дела Минприроды Чувашии уточнило исковые требования и просило взыскать с ООО "Авто" 8 483 руб. 04 коп. неустойки за просрочку производства работ по государственному контракту от 21.02.2014 N 11 на выполнение в 2014 году работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории земель лесного фонда, расположенных в границах Ибресинского лесничества, с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины в период с 01.07.2014 по 01.08.2014.

ООО "Авто" также уточнило исковые требования и просило возвратить из федерального бюджета 469 315 руб. 99 коп. в связи с расторжением государственного контракта от 21.02.2014 N 11, а также взыскать задолженность по оплате за выполненные работы в размере 23 626 руб. 86 коп.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены КУ ЧР "Ибресинское лесничество", КФХ Акимова Игоря Константиновича Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике.

Решением от 25.06.2015 Арбитражный суд Чувашской Республики взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Авто" в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики сумму неустойки 8 483 руб. 04 коп., взыскал с Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Авто" сумму 430 047 руб. 07 коп., в остальной части обществу с ограниченной ответственностью "Авто" отказал. Произведя зачет взаимных требований, суд взыскал с Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Авто" сумму 421 564 руб. 04 коп., государственную пошлину 11 431 руб. 28 коп., а также возвратил обществу с ограниченной ответственностью "Авто излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 22 803 руб. 63 коп.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики не согласилось с принятым по делу решением, обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 25.06.2015 по делу N А79-6746/2014 отменить.

Указанная жалоба принята к производству Первого арбитражного апелляционного суда и назначена к рассмотрению.

В апелляционной инстанции, до принятия постановления по делу, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики отказалось от апелляционной жалобы.

В соответствии со статьями 49, 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее до вынесения постановления.

Поскольку отказ не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц, он принимается апелляционным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии отказа от жалобы суд прекращает производство по апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьями 49, 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ :

Принять отказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от апелляционной жалобы.

Производство по апелляционной жалобе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 25.06.2015 по делу N А79-6746/2014 прекратить.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в месячный срок.

Председательствующий

Н.А. Казакова

Судьи

Т.С. Родина Т.И.Тарасова