Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2015 г. N 14АП-6017/15

г. Вологда

22 сентября 2015 г.

Дело N А44-3252/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2015 года.

В полном объеме постановление изготовлено 22 сентября 2015 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зайцевой А.Я., судей Зориной Ю.В. и Черединой Н.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Орловой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в лице филиала "Новгородэнерго" на решение Арбитражного суда Новгородской области от 01 июня 2015 года по делу N А44-3252/2015 (судья Федорова А.Е.),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" (место нахождения: 173025, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 46; ИНН 5321065111, ОГРН 1025300816595; далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к открытому акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в лице филиала "Новгородэнерго" (место нахождения: 188304, Ленинградская область, город Гатчина, улица Соборная, дом 31; ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785; далее - Компания) о взыскании 4 474 404 руб. 90 коп., в том числе 4 457 998 руб. 10 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договорам подряда от 27.10.2014 N 552-02/14, от 27.10.2014 N 553-02/14, от 07.11.2014 N 575-02/14, от 27.10.2014 N 554-02/14, от 20.11.2014 N 59, от 20.11.2014 N 60, от 20.11.2014 N 61, от 20.11.2014 N 62, от 20.11.2014 N 63, от 20.11.2014 N 64, от 20.11.2014 N 65, от 20.11.2014 N 66, от 26.11.2014 N 600-02/14, от 26.11.2014 N 601-02/14, от 26.11.2014 N 602-02/14, от 26.11.2014 N 603-02/14; 16 406 руб. 80 коп. пеней, начисленных в связи с нарушением сроков оплаты работ по вышеуказанным договорам по состоянию на 16.04.2015, а также возмещения расходов на оплату государственной пошлины.

Решением от 01.06.2015 суд взыскал с Компании в пользу Общества 4 474 404 руб. 90 коп., в том числе 4 457 998 руб. 10 коп. задолженности и 16 406 руб. 80 коп. пеней, а также 45 372 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Компания с решением суда не согласилась, в апелляционной жалобе просила его изменить в части взыскания 16 406 руб. 80 коп. неустойки, принять по делу новый судебный акт.

Доводы подателя жалобы сводятся к тому, что по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, заключенных в рамках выполнения ответчиком функции гарантирующего поставщика наблюдается значительной рост задолженности основных потребителей. За 1 полугодие 2014 года дебиторская задолженность Компания увеличилась в 2,2 раза с 6 млрд. руб. до 13,4 млрд. руб. Компания проводит активную претензионно-исковую работа. Во II квартале 2015 года исковой работой охвачено 98,8 % просроченной дебиторской задолженности Общества, что не позволяет сдержать продолжающиеся неплатежи со стороны контрагентов, которая во II квартале 2015 года составила 463 млн. руб. Согласно отчету Компании за 4 квартал 2014 года (опубликован на сайте), основной причиной роста дебиторской задолженности является увеличение просроченной задолженности по услугам по передаче электроэнергии и по продаже (сбыту) электроэнергии конечным потребителям. Нарушение договорных обязательств со стороны сбытовых и сетевых организаций в части оплаты услуг по передаче электроэнергии возникает из-за несогласования величины потребляемой мощности, неоднозначных подходов в расчетах за оказанные услуги по передаче и недобросовестности контрагентов в части оплаты услуг за поставленную электроэнергию.

Общество в отзыве на жалобу возразило против изложенных в ней доводов и требований, просило решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в порядке, предусмотренном статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе и отзыве на нее, апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 27.10.2014 N 552-02/14.

Согласно пункту 2.1 договора, подрядчик принял на себя обязательства по техническому заданию (приложение 1) осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту: "Строительство отпайки ВЛИ-0,4кВ от Л-1 КТП-10/0,4кВ "Трубичино-5", от Л4 КТП-10/0,4 кВ "Трубичино-9" для электроснабжения н.п. Трубичино, Новгородского района, Новгородской области (заявители Сорокин А.А., Федотенко И.Е.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2 договора, срок начала работ - 27.10.2014, срок завершения работ - 31.12.2014. Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком акта ввода в эксплуатацию формы КС-14 по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 427 160 руб. с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС).

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 27.10.2014 N 553-02/14.

Согласно пункту 2.1, подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство отпайки ВЛИ-0,4кВ от Л-1 КТП-10/0,4кВ "Питьба" для электроснабжения н.п. Трубичино, Новгородского района, Новгородской области (заявители Гаврилова В.А., Сергеев В.Л.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 27.10.2014, срок завершения работ - 31.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 356 360 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 27.10.2014 N 575-02/14.

Согласно пункту 2.1, подрядчик обязался по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от Л-2 КТП-10/0,4кВ "Липицы-3" для электроснабжения н.п. Липицы, Новгородского района, Новгородской области (заявитель Михайлов Л.В.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - 07.11.2014, срок завершения работ - 31.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 459 020 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 27.10.2014 N 554-02/14.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство отпаек ВЛИ-0,4кВ от Л-1 СТП-10/0,4кВ "Питьба-4", от Л-3 КТП - 10/0,4 кВ "Трубичино 7" для электроснабжения н.п. Трубичино, Новгородского района, Новгородской области (заявители Киселев В.К., Жуков Д.М.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 27.10.2014, срок завершения работ - 31.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора оставляет 463 740 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 59.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ЗТП "База СЭС", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Старорусский район, Великосельское сельское поселение, массив "Дружба" (заявители Мухина З.Н., Сотников Б.И.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ 26.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 237 180 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 60.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП "Гидролизник", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Парфинский район, массив "Гидролизник" (заявители Симанов В.Н., Коноплева Е.М.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ - 26.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 192 576 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 61.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработку проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП "Малиновка дачи", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Парфинский район, массив "Малиновка" (заявитель Соболь И.Н.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ 26.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 166 734 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 62.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП "Малиновка дачи", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Парфинский район, массив "Ловать" (заявители Пантелеев В.М., Егорова О.М.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ - 26.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 140 892 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 63.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП -1 "ВНБ Медниково", для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, деревня Медниково, улица Советская (заявитель Васильев Р.Д.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ 26.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 102 188 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 63.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП - 4 "Устрека", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Старорусский район, деревня Устрека (заявители: Баранова Т.А., Бятова И.П., Газиев Е.В., Гармаш В.В.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ - 26.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 430 700 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 64.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП - 4 "Борисово", для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу: Новгородская область, Старорусский район, деревня Борисово (заявитель Добрянский А.А.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ 26.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 256 060 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 65.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП - 4 "Борисово", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Старорусский район, деревня Борисово (заявитель Добрянский А.А.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 20.11.2014, срок завершения работ - 26.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 256 060 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 20.11.2014 N 66.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП - 2 "Жилино", для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Новгородская область, Старорусский район, деревня Жилино (заявители: Рудич Г.С., Созонов В.Б., Фролов Е.Н.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - с 20.11.2014, срок завершения работ 26.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 409 814 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 26.11.2014 N 600-02/14.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство отпаек ВЛИ-0,4кВ от Л-1 СТП-10/0,4кВ "Стрелка-15", от Л-1, Л-2 СТП "Стрелка-17" для электроснабжения н.п. Стрелка, Новгородского района, Новгородской области (заявители: Коптев А.А., Конев В.С., Зубкова В.В.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 26.11.2014, срок завершения работ - 31.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора цена составляет 416 540 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 26.11.2014 N 601-02/14.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от Л-5 КТП-10/0,4кВ "Береговые Морины-5" для электроснабжения н.п. Береговые Морины, Новгородского района, Новгородской области (заявители: Кулик Е.А., Трофимов С.С., Никитин Н.А.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2 договора срок начала работ - с 26.11.2014, срок завершения работ 31.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 256 060 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 26.11.2014 N 602-02/14.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от Л-2 КТП-10/0,4кВ "Горыневские дачи" для электроснабжения м. Нащи с.п. Ермолинское, Новгородского района, Новгородской области (заявитель Михайлова Н.В)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Срок начала работ - 26.11.2014, срок завершения работ - 31.12.2014 (пункт 3.2).

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 156 940 руб. с НДС.

Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор подряда от 26.11.2014 N 603-02/14.

Согласно пункту 2.1 подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика осуществить весь комплекс работ "под ключ" (разработка проектной документации, обеспечение строительства материалами и оборудованием, согласованными с заказчиком и в соответствии с проектной документацией, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию, приемку объекта соответствующими органами местного самоуправления, государственными и иными органами, авторский надзор) на объектах распределительных сетей 0,4-10 кВ и РУ 6-10 кВ во исполнение договоров по технологическому присоединению потребителей электрической энергии по объекту "Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от Л-1 КТП-10/0,4кВ "Вашково-3" для электроснабжения н.п. Вашково, Новгородского района, Новгородской области (заявитель Филиппов А.С.)" и сдать результат заказчику, а заказчик - принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Как указано в пункте 3.2, срок начала работ - с 26.11.2014, срок завершения работ 31.12.2014.

В силу пункта 6.1 цена договора составляет 254 880 руб. с НДС.

Пунктами 7.1 вышеперечисленных договоров определено, что расчет за выполненные работы производится в течение 60 банковских дней после подписания сторонами и предоставления следующей документации: акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, счета-фактуры, исполнительной документации на все выполненные работы.

За задержку расчетов за выполненные работы заказчик уплачивает подрядчику на основании счета и претензий пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 61 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы (пункты 16.1).

Суд первой инстанции установил факт выполнения работ на заявленную сумму, оценил представленные в их подтверждение акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты сдачи-приемки проектной продукции, акт сверки расчетов.

По расчету истца задолженность ответчика составила 4 457 998 руб. 10 коп.

Истец также начислил и предъявил ответчику 16 406 руб. 80 коп. пеней по состоянию на 16.04.2015.

Претензию от 16.04.2015 о необходимости погашения долга и пеней ответчик получил 16.04.2015.

Ненадлежащее выполнение ответчиком договорных обязательств явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их обоснованными по праву и размеру, требования удовлетворил полностью.

Компания не согласилась с решением суда в части взыскания неустойки.

Апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта по доводам жалобы.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Как правильно установил суд первой, заключенные сторонами договоры по своей правовой природе являются договорами подряда. Правоотношения регулируются нормами главы 37 ГК РФ и условиями договоров.

Поскольку ответчиком допущены нарушения условий договора, суд признал правомерным требование истца в части взыскания договорной неустойки.

Данные требования рассмотрены по правилам статей 330, 421 ГК РФ.

Расчет неустойки суд первой инстанции проверил, признал его верным.

Оценивая довод ответчика о необходимости снижения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, суд указал на отсутствие правовых оснований для уменьшения размера заявленной неустойки. При этом судом учтены разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Как правомерно указал суд, условие о размере неустойки, равной 0,02 %, добровольно внесено сторонами в условия договоров, размер неустойки не превышает сумму основного долга и предельных размеров, предусмотренных договорами, соответствует действующей двукратной учетной ставке Банка России, не является чрезмерным.

Суд обоснованно не принял во внимание представленные ответчиком документы тяжелого финансового положения, поскольку в данном случае они не являются доказательствами явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции у апелляционной инстанции не имеется.

Фактически все доводы подателя жалобы направлены на переоценку установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств, доказательств и иные выводы, правовые основания для которых у апелляционной инстанции отсутствуют.

Ссылки на наличие у ответчика проблем во взаимоотношениях с потребителями, ведение работы по взысканию долгов в судебном порядке, не принимаются во внимание, поскольку не относятся к существу спора.

Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не установлено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения состоявшегося судебного акта в обжалуемой части.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Новгородской области от 01 июня 2015 года по делу N А44-3252/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" в лице филиала "Новгородэнерго" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.Я. Зайцева

Судьи

Ю.В. Зорина Н.В. Чередина