Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2015 г. N 17АП-11965/15

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 27 сентября 2017 г. N Ф09-5619/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Пермь

12 октября 2015 г.

Дело N А60-10365/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 октября 2015 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Гребенкиной Н.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кириенко И.К.,

при участии:

от истца Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства": Солдатов С.В., доверенность от 16.01.2015 N 1, паспорт,

от ответчика ООО Строительная компания "Ген СтройУрал": Ямскова А.О., доверенность от 13.01.2015 N Д-1, паспорт,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

истца, Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2015 года,

принятое судьей Мезриной Е.А.,

по делу N А60-10365/2015

по иску Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (ОГРН 1106625002692, ИНН 6625059249)

к ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" (ОГРН 1106670030356, ИНН 6670309860)

о взыскании штрафа по муниципальному контракту,

установил:

Первоуральское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" (далее - ответчик) о взыскании 21 775 084 руб. 50 коп. штрафа по муниципальному контракту от 15.07.2013 N 3124.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.07.2015 иск удовлетворен частично. С ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" в пользу Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" взыскано 1 603 695 руб. 10 коп. В удовлетворении остальных исковых требований отказано. Кроме того, с Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 34 751 руб. 59 коп., с ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 97 123 руб. 83 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда изменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

21.09.2015 в суд апелляционной инстанции представлено подписанное обеими сторонами мировое соглашение, достигнутое по настоящему спору, представлен текст мирового соглашения.

От истца, ответчика в суд апелляционной инстанции поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения.

В заседании суда апелляционной инстанции представители истца, ответчика вышеназванные ходатайства поддержали, представили оригинал мирового соглашения.

Мировое соглашение, представленное в материалы дела, имеет следующее содержание:

"1. ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" признает штрафные санкции за нарушение сроков по муниципальному контракту N 3124 от 15.07.2013 в размере 7 429 273 руб. 46 коп. и обязуется уплатить указанную сумму в срок до 17.11.2015.

2. Первоуральское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" подтверждает отсутствие каких-либо иных требований, претензий и разногласий (а именно: штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов), вытекающих из исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту N 3124 от 15.07.2013.

3. Последствия прекращения судом производства по делу, в связи с заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам понятны.

4. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.".

В силу ч. 4 ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса.

Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (ч. 3 ст. 139 АПК РФ).

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 5 ст. 49, ч. 6 ст. 141 АПК РФ).

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны.

Представленное сторонами мировое соглашение соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, подписано уполномоченными лицами (со стороны ответчика, ООО Строительная компания "Ген СтройУрал", генеральным директором Голубенко Е.Н; со стороны истца, Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства", директором Черных А.Б.), не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению арбитражным судом в порядке ст. 141 АПК РФ.

Распределение судебных расходов производится судом в соответствии со ст. 110, 140, 141 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ.

Поскольку при обращении с иском истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, то исходя из положений ст. 110 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 20 945 руб. 11 коп. подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета; государственная пошлина в сумме 44 992 руб. 39 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

При подаче апелляционной жалобы истцом была уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 руб. по платежному поручению от 30.07.2015 N 285.

На основании абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 1 500 руб. (50% государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы) подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

В связи с утверждением мирового соглашения, решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2015 года по делу А60-10365/2015 подлежит отмене, а производство по делу - прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150, 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2015 года по делу N А60-10365/2015 отменить.

Утвердить мировое соглашение между ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" (ОГРН 1106670030356, ИНН 6670309860) и Первоуральским муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства" (ОГРН 1106625002692, ИНН 6625059249) на следующих условиях:

"1. ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" признает штрафные санкции за нарушение сроков по муниципальному контракту N 3124 от 15.07.2013 в размере 7 429 273 руб. 46 коп. и обязуется уплатить указанную сумму в срок до 17.11.2015.

2. Первоуральское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" подтверждает отсутствие каких-либо иных требований, претензий и разногласий (а именно: штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов), вытекающих из исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту N 3124 от 15.07.2013.

3. Последствия прекращения судом производства по делу, в связи с заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам понятны.".

Взыскать с Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (ОГРН 1106625002692, ИНН 6625059249) в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 20 945 (Двадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб. 11 коп.

Возвратить Первоуральскому муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства" (ОГРН 1106625002692, ИНН 6625059249) из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб., уплаченную по платежному поручению от 30.07.2015 N 285.

Взыскать с ООО Строительная компания "Ген СтройУрал" (ОГРН 1106670030356, ИНН 6670309860) в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 44 992 (Сорок четыре тысячи девятьсот девяносто два) руб. 39 коп.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.П. Григорьева

Судьи

Н.А. Гребенкина М.Н. Кощеева