Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2015 г. N 13АП-21748/15 (ключевые темы: расходы на оплату услуг представителей - договор субподряда - отказ от апелляционной жалобы - нарушение сроков выполнения работ - встречный иск)

Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2015 г. N 13АП-21748/15

г. Санкт-Петербург

11 ноября 2015 г.

Дело N А56-5956/2015

Резолютивная часть определения объявлена 03 ноября 2015 года.

Определение изготовлено в полном объеме 11 ноября 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Горбачевой О.В., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Сердюк К.С.

при участии:

от истца: Костин М.В. по доверенности от 23.10.2015, Щепова Е.М. по доверенности от 01.10.2015

от ответчика: не явился (извещен)

рассмотрев апелляционную жалобу 13АП-21748/2015 ООО "МонолитСтрой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2015 по делу N А56-5956/2015 (судья Суворов М.Б.), принятое

по иску ООО "МонолитСтрой"

к ООО "Современные технологии строительства "

о взыскании

установил:

общество с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.112,корп.2, оф лит.3; ОГРН: 1127847077049) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" (адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 45, лит. А, пом. 21-Н, ОГРН: 1047833006704) задолженности в размере 2 028 241 руб. 38 коп. по договору субподряда N СТС/Дог/107/14 от 14.03.2014, пени в размере 611 205 руб. 78 коп. на основании п. 12.14 договора субподряда, расходов на оплату услуг представителя в размере 35 000 руб.

Ответчиком заявлен встречный иск о взыскании с ООО "МонолитСтрой" неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору N СТС/Дог/107/14 от 14.03.2014 в размере 196 220 руб. 61 коп.

Решением суда от 16.07.2015 первоначальный иск удовлетворен в части взыскания с ответчика в пользу истца задолженности в размере 3 247 907 руб. 30 коп., неустойки в размере 800 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 35 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 36 197 руб. 24 коп. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направил. Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в их отсутствие.

В судебном заседании представитель истца заявил об отказе от апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленный ООО "МонолитСтрой" отказ от апелляционной жалобы, считает, что он не противоречит требованиям закона, не нарушает прав других лиц, соответствует положениям статьи 49 АПК РФ и подлежит принятию судом. Полномочия лица, подписавшего отказ от апелляционной жалобы проверены апелляционным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 265 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 АПК РФ.

Руководствуясь статьей 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ ООО "МонолитСтрой" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2015 по делу N А56-5956/2015.

Производство по апелляционной жалобе ООО "МонолитСтрой" прекратить.

Возвратить ООО "МонолитСтрой" из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по чек-ордеру от 15.08.2015, в сумме 3 000 руб.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в случаях, предусмотренных положениями Арбитражного процессуального кодекса РФ, в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева М.Л. Згурская