Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2015 г. N 13АП-24719/15

г. Санкт-Петербург

18 ноября 2015 г.

Дело N А56-6260/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 ноября 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Несмияна С.И.,

судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания: Ершовой Е.И.,

при участии:

от истца: Усольцева И.В., доверенность от 18.12.2015;

от ответчика: Жеребцов А.Ю., доверенность от 03.09.2015;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-24719/2015) общества с ограниченной ответственностью "СОВБИ Групп" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.08.2015 по делу N А56-6260/2015 (судья О.В. Яценко), принятое по результатам рассмотрения встречного иска

общества с ограниченной ответственностью "СОВБИ Групп"

к обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Ресурс"

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора, признании факта наличия вины ООО "Строй-Ресурс" в отсутствии выполнения работ со стороны ООО "СОВБИ Групп", взыскании 714 959 рублей 99 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строй-Ресурс" (далее - ООО "Строй-Ресурс") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "СОВБИ Групп" (далее - ООО "СОВБИ Групп") 1 228 575 рублей 77 копеек неосновательного обогащения, 890 760 рублей неустойки за расторжение договора подряда от 30.04.2014 N 04/04-14, 445 380 рублей неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ по договору за период с 17.11.2014 по 05.01.2015 и 1 265 433 рублей 04 копеек неустойки за период с 13.01.2015 по 06.08.2015 за нарушение срока возврата денежных средств после расторжения договора.

ООО "СОВБИ Групп" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с встречным иском к ООО "Строй-Ресурс" о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора, признании факта наличия вины ООО "Строй-Ресурс" в отсутствии выполнения работ со стороны ООО "СОВБИ Групп" и взыскании 714 959 рублей 99 копеек задолженности.

Определением от 06.08.2015 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области встречный иск возвратил заявителю.

В апелляционной жалобе ООО "СОВБИ Групп" просит определение суда от 06.08.2015 отменить, поскольку вывод суда об отсутствии взаимосвязи между первоначальным и встречным исковыми требованиями не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции от 06.08.2015, апелляционный суд не находит оснований к его отмене или изменению в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Согласно части 3 указанной статьи встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

В силу части 4 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отсутствия условий, предусмотренных частью 3 данной статьи, арбитражный суд возвращает встречный иск по правилам статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что ООО "Строй-Ресурс" предъявлен иск о взыскании пени и штрафов, связанных с расторжением договора подряда от 30.04.2014 N 04/04-14 и нарушением сроков выполнения работ. ООО "СОВБИ Групп" заявлен встречный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора, признании факта наличия вины ООО "Строй-Ресурс" в отсутствии выполнения работ со стороны ООО "СОВБИ Групп" и взыскании 714 959 рублей 99 копеек.

Заявленный ООО "СОВБИ Групп" встречный довод был предметом проверки суда при рассмотрении первоначального иска и получил соответствующую правовую оценку как необоснованный, рассмотрение самостоятельного иска направлено на переоценку установленных судом фактических обстоятельств дела при разрешении спора по иску ООО "Строй-Ресурс".

Руководствуясь статьей 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.08.2015 по делу N А56-6260/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

С.И. Несмиян

Судьи

Т.В. Жукова Н.М. Попова