Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2015 г. N 09АП-53580/15

г. Москва

15 декабря 2015 г.

Дело N А40-139018/15

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2015 года 14 декабря 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 декабря 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Титовой И.А.

Судей: Фриева А.Л., Гармаев Б.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ашибоковым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СИГМА-А" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 25.09.2015 по делу N А40-139018/15, принятое судьей Болдуновым У.А. (шифр 5 1136) по иску ЗАО РОСТОВСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖТЕХМОНТАЖ" (ОГРН 1026103717760, ИНН 6165082334) к ООО "СИГМА-А" (ОГРН 1026402205280, ИНН 6450520762) о взыскании задолженности по договорам от 27.12.2012 г. N 28-12/М, от 28.01.2013 г. N 5-13/М, от 17.04.2013 г. N 13-13/М, от 17.04.2013 г. N 14-13/М, от 05.09.2013 г. N 21-13/М, от 11.02.2014 г. N 8 в общем размере 2.010.340,09 рублей и неустойки в виде пени в размере 658.289,32 рублей.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Алферова С.С. по доверенности от 23.10.2015 г.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО Ростовское теплоэнергетическое предприятие "ЮЖТЕХМОНТАЖ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "СИГМА-А" задолженности по договорам от 27.12.2012 г. N 28-12/М, от 28.01.2013 г. N 5-13/М, от 17.04.2013 г. N 13-13/М, от 17.04.2013 г. N 14-13/М, от 05.09.2013 г. N 21-13/М, от 11.02.2014 г. N 8 в общем размере 2.010.340,09 рублей и неустойки в виде пени в размере 658.289,32 рублей.

Решением суда от 25.09.2015 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ООО "СИГМА-А" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, просил решение суда отменить, а апелляционную жалобу удовлетворить.

Дело рассмотрено судом в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключили договор подряда N 28-12/М на выполнение работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения.

Согласно п.3.1. договора N 28-12/М от 27.12.2012 года стоимость поручаемых субподрядчику работ определяется сметным расчетом и составляет 3 684 858,60 руб.

01 августа 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 5 к договору подряда N 28-12/М от 27.12.2012 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный и о адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Система вторичного охлаждения. Система закрытого охлаждения. Общая стоимость дополнительных работ составляет 569 884,08 руб.

01 апреля 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 2 к договору подряда N 28-12/М от 27.12.2012 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Общая стоимость дополнительных работ составляет 244 430,96 руб.

03 июня 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 3 к договору подряда N 28-12/М от 27.12.2012 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Система вторичного охлаждения. Общая стоимость дополнительных работ составляет 186 156,49 руб.

01 августа 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 5 к договору подряда N 28-12/М от 27.12.2012 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Дополнительные работы по опорным конструкциям. Общая стоимость дополнительных работ составляет 763,72 руб.

01 октября 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 6 к договору подряда N28-12/М от 27.12.2012 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г.Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Дополнительные работы по трубопроводам (WM) химочищенной воды Р=0,8 МПа, 1=55 град. С (система первичного охлаждения) и опорным конструкциям. Общая стоимость дополнительных работ составляет 3818,09 руб.

28 января 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключен договор подряда N 5-13/М на выполнение работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково- Отрогское муниципальное образование. Монтаж насосов KSB и технологических трубопроводов (ЭСПЦ, Яма для окалины).

Согласно п. 3.1. договора N 5-13/М от 2S.0l.20l3 года, стоимость поручаемых субподрядчику работ определяется Сметным расчетом и составляет 1 616 362,45 руб.

В дальнейшем между сторонами заключено дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 5-13/М на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское 4 муниципальное образование. Монтаж погружных насосов KSB и технологических трубопроводов (ЭСПЦ, Яма для окалины).

17 апреля 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключен договора подряда N 13-13/М на выполнение работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Трубопроводы технической воды Р=1,2 МПа, t=45 град.С.

Согласно п.3.1. договора N 13-13/М от 17.04.2013 года стоимость поручаемых субподрядчику работ определяется Сметным расчетом и составляет 1 362 828, 52 руб.

03 июня 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 13-13/М от 17.04.2013 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. 5-а.таково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Трубопроводы (WC) технической воды Р=1,2 МПа, т=-^5 град.С.

Общая стоимость дополнительных работ составляет 110 776,67 руб. (Сто десять тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 67 копеек), в том числе НДС-18% 16 898,14 руб. Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 14 копеек).

01 октября 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 2 к договору подряда N 13-13/М от 17.04.2013 года выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, некий район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Дополнительные работы по трубопроводам (WC) технической Р=1,2 МПа, t=45 град.С (система вторичного охлаждения) и трубопроводам технической воды Р=0,6 МПа.

17 апреля 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключен договор N 14-13/М на выполнение работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Трубопроводы (WC) химочищенной воды Р=0,8 МПа, t=55 град.С.

Согласно п.3.1. договора N 14-13/М от 17.04.2013 года стоимость поручаемых суб подрядчику работ по настоящему договору определяется Сметным расчетом и составляет '. 930 046,28 руб.

03 июня 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено исполнительное соглашение N 1 к договору подряда N 14-13/М от 17.04.2013 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: 5 Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Трубопроводы (WC) химочищенной воды ?=0,8 МПа, t=55 град.С. Общая стоимость дополнительных работ составляет 313076,25 руб. Триста тринадцать тысяч семьдесят шесть рублей 25 копеек), в том числе НДС- 18% -"757,39 руб.

01 июля 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 2 к договору подряда N 14-13/М от 17.04.2013 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Система первичного охлаждения. Трубопроводы (WC) химочищенной воды ?=0,8 МПа, t=55 град.С. Общая стоимость дополнительных работ составляет 834,05 руб. Восемьсот тридцать четыре рубля 05 копеек), в том числе НДС- 18% 127,23 руб.

01 октября 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 4 к договору подряда N 14-13/М от 17.04.2013 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Водяное охлаждение МНЛЗ. Дополнительные работы по трубопроводам (WC) химочищенной воды Р=0,8 МПа, И53 град.С (система закрытого охлаждения). Общая стоимость дополнительных работ составляет 138,30 руб.

05 сентября 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключен договор подряда N 21-13/М на выполнение работ "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Трубопровод производственной воды в пределах сталепрокатного цеха (проект 50_120_54_04_ВО).

Согласно п. 3.1. договора N 21-13/М от 05.09.2013 года стоимость поручаемых работ по настоящему договору определяется Сметным расчетом и составляет 1 ?40 014,00 руб. (Два миллиона шестьсот сорок тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%- 402 714,00 руб.

10 сентября 2013 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма- А" заключено дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 21-13/М от 05.09.2013 года на выполнение дополнительных работ на объекте: "Металлургический завод в районе ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области", расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образование. Трубопровод для производственной воды в пределах сталепрокатного цеха (проект 50_120_54_04_ВО). Общая стоимость дополнительных работ составляет 10 814,70 руб.

11 февраля 2014 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключен договор подряда N 8 на выполнение работ на объекте: Смешанная газовая котельная Q=16,6 МВт ООО "Курскхимволокно" по адресу: г. Курск, Силикатный проезд, д.1. Изготовление и монтаж металлоконструкций здания котельной и башен дымовых труб СТ-1, СТ-2, СТ-3.

Согласно п.3.1. договора N 8 от 11.02.2014 года, стоимость поручаемых субподрядчику работ по договору определяется Протоколом согласования договорной цены и составляет 3 640 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%- 555 254,24 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре рубля 24 копейки).

05.03.2014 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 8 на выполнение дополнительных на объекте: Смешанная газовая котельная Q=16,6 МВт ООО "Курскхимволокно" по -адресу: г. Курск, Силикатный проезд, Д.1.: сборка дымохода ф350мм, Н=14-м- 1шт; сборка :=дымоходы ф450 мм, Н=14 м- 1 шт.; сборка дымохода ф700 мм, Н=14 м- 1шт.; сборка ~-2-;: хода фЮОО мм, Н=20 м- 1шт. Общая стоимость дополнительных работ составляет 200 000,00 руб.

31.03.2014 года между ЗАО РТЭП "Южтехмонтаж" и ООО "Сигма-А" заключено : дополнительное соглашение к договору подряда N 8 на выполнение дополнительных работ на объекте: Смешанная газовая котельная Q=16,6 МВт ООО "Курскхимволокно" по адресу: г. Курск, Силикатный проезд, д.1.: стоимость изготовления металлоконструкций котельной (проект СГМ-0011-22-13/М-КМ, стадия "Р")- 620 000,00 руб.; стоимость материалов для изготовления металлоконструкций здания котельной- 677 000,00 руб.; стоимость доставки в г. Курск- 117 000,00 руб.; стоимость монтажа металлоконструкций котельной- 460 000, 00 руб. Общая стоимость дополнительных работ составляет : 1 874 000, 00 руб.

Выполненные работы по договорам и дополнительным соглашения подтверждаются актами формы КС-2 и справками формы КС-3.

Общая стоимость выполненных работ по договорам и дополнительным соглашениям оставила -17 359 008,54 руб.

Согласно ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 2.1.6. договоров N 28-12/М от 27.12.2012 г., N 5-13/М от 28.01.2013 г., Л&13-13/М от 17.04.2013 г., N14-13/М от 17.04.2013 г. и п.2.1.5. договоров N 21-13/М от )5.09.2013 г., N 8 от 11.02.2014 года- Генеральный подрядчик обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

В соответствие с п. 3.4. договоров N 28-12/М от 27.12.2012 г., N 5-13/М от 28.01.2013 г. и N 21-13/М от 05.09.2013 г., Заказчик проводит ежемесячные расчеты с Подрядчиком за выполненный объем работ по актам формы КС-2 и КС-3. Оплата производиться в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания сторонами данных актов. Пунктом 3.4. договоров N 13-13/М от 17.04.2013 г., N14-13/М от 17.04.2013 г., предусмотрено, что Подрядчик проводит ежемесячные расчеты с Субподрядчиком за выполненный объем работ по актам формы КС-2 и КС-3. Подрядчик в пятидневный срок после получения от Субподрядчика данных актов обязан подписать их либо направить мотивированный отказ от их подписания. Оплата производится в течение 15 пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами данных актов.

По состоянию на 24 апреля 2015 года ответчик оплатил выполненные работы только в части в размере 15 348 668,45 руб.

23 июля 2014 года и 6 марта 2015 года истец в порядке досудебного разрешения спора направил претензии в адрес ООО "Сигма-А".

Актом сверки взаимных расчетов за преиод 2014 года подтверждается задолженность ООО "Сигма-А" в размере 2 010 340,09 руб.

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Довод заявителя апелляционной жалобы о чрезмерности суммы неустойки и не соответствии действительному размеру ущерба, причиненного Истцу, документально не подтвержден.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Как разъяснено в абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, 9 свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2015 г. по делу N А40-139018/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.А. Титова

Судьи

Б.П. Гармаев А.Л. Фриев