Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2016 г. N 18АП-397/16

г. Челябинск

01 марта 2016 г.

Дело N А07-22283/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 марта 2016 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Румянцева А.А.,

судей Деевой Г.А., Фотиной О.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гришиной Л.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Портал" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.11.2015 по делу N А07-22283/2015 (судья Айбасов Р.М.).

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" (далее - ООО ТМК "ВентИндустрия", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Портал" (далее - ООО "Портал", ответчик, податель апелляционной жалобы) о взыскании 430 075 руб. 98 коп., в том числе 6 163 руб. 09 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда N 150713 от 15.07.2013 и дополнительному соглашению N 1 от 19.08.2013 к договору, 233 151 руб. 94 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда N 110914 от 11.09.2014 и 190 760 руб. 95 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда N 071014 от 07.10.2014.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.11.2015 исковые требования ООО ТМК "ВентИндустрия" удовлетворены в полном объеме, распределены судебные расходы (т.1, л.д.157-165).

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

В судебное заседание 15.02.2016 стороны не явились, ходатайствовали об отложении рассмотрения апелляционной жалобы в связи с заключением мирового соглашения.

В судебном заседании 15.02.2016 был объявлен перерыв на 20.02.2016 на 16-30 ч.

19.02.2016 от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения и рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие их представителей, представлен подписанный текст мирового соглашения.

После перерыва в судебное заседание представители сторон не явились.

Согласно представленному мировому соглашению, оно заключено сторонами на следующих условиях:

"1. Ответчик перечислил на расчетный счет истца денежные средства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., что подтверждается платежным поручением N 713 от 16.11.2015, в счет погашения задолженности.

2. Оставшуюся часть задолженности ответчик обязуется погасить путем передачи истцу в течение 7 (семи) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения судом апелляционной инстанции по товарной накладной следующего товара:

N	Товар		Ед. измен	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма с учетом НДС 18 %, руб. коп.
	наименование	код
1	Кабель ВВГнг (А) 3x1,5 (м) Конкорд 5810	00000004226	м	400,000	45,20	21 334,40
2	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Конкорд	00000004773	м	65,000	230,00	17641,00
3	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Крискабель	00000004228	м	65,000	179,13	13 739,3
4	Кабель ВВГнг (A)-FRLS 5x1,5 (м) Конкорд 5818	00000005373	м	220,000	78.30	20 326,68
5	Кабель ВВГнг 3x1,5	00000004769	м	1 600,000	28,60	53 996,80
6	Кабель ВВГнг 3x1.5 плоский	00000003553	м	6 374,000	16,23	122 071,02
7	Кабель ВВГнг 3x2.5 плоский	00000003554	м	3 500,000	25,80	106 554,00
8	Кабель ВВГнг 5x1,5 (м)	00000003563	м	1 900,000	26,50	59 431,00
ИТОГО:						415 076,2

3. При соблюдении ответчиком условий, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, истец отказывается от взыскания суммы неустойки по следующим договорам:

1) договор подряда N 150713 от 15.07.2013 и дополнительному соглашению N 1 от 19.08.2013;

2) договор подряда N 110914 от 11.09.2014;

3) договор подряда N 071014 от 07.10.2014.

4. В связи с удовлетворением судом первой инстанции ходатайства об отсрочке оплаты государственной пошлины, при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на плату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной пошлины не распределяется между сторонами.

Стороны договорились между собой, что истец уплачивает в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 5 801 (пять тысяч восемьсот один) руб.

Судебные расходы, связанные с обращением ответчика в суд апелляционной инстанции возмещению не подлежат".

5. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ сторонам понятны и в полной мере принимаются.

6. Мировое соглашение вступает в законную силу немедленно после его утверждения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом. В соответствии с ч. 2 ст. 150 АПК РФ утверждение настоящего мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу N А07-22283/2015 (18АП-397/2016).

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и для Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда".

Текст мирового соглашения подписан директором ООО ТМК "ВентИндустрия" Гимазовым Вадимом Филаретовичем и директором ООО "Портал" Коровкиным Владимиром Викторовиче, чьи полномочия действовать от имени указанных юридических лиц без доверенности, подтверждены сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (т.1, л.д.137-151).

В соответствии со ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону и подлежит утверждению арбитражным судом.

Мировое соглашение на условиях, изложенных в заявлении сторон по делу, права и законные интересы других лиц не нарушает и не противоречит закону, а потому суд апелляционной инстанции приходит к выводу об его утверждении. При этом суд, не изменяя по существу содержания мирового соглашения, считает правильным изложить его текст в следующей редакции:

" Общество с ограниченной ответственностью "Портал" перечислил на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" денежные средства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., что подтверждается платежным поручением N 713 от 16.11.2015, в счет погашения задолженности.

Оставшуюся часть задолженности общество с ограниченной ответственностью "Портал" обязуется погасить путем передачи обществу с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" в течение 7 (семи) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения судом апелляционной инстанции по товарной накладной следующего товара:

N	Товар		Ед. измен	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма с учетом НДС 18 %, руб. коп.
	наименование	код
1	Кабель ВВГнг (А) 3x1,5 (м) Конкорд 5810	00000004226	м	400,000	45,20	21 334,40
2	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Конкорд	00000004773	м	65,000	230,00	17641,00
3	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Крискабель	00000004228	м	65,000	179,13	13 739,3
4	Кабель ВВГнг (A)-FRLS 5x1,5 (м) Конкорд 5818	00000005373	м	220,000	78.30	20 326,68
5	Кабель ВВГнг 3x1,5	00000004769	м	1 600,000	28,60	53 996,80
6	Кабель ВВГнг 3x1.5 плоский	00000003553	м	6 374,000	16,23	122 071,02
7	Кабель ВВГнг 3x2.5 плоский	00000003554	м	3 500,000	25,80	106 554,00
8	Кабель ВВГнг 5x1,5 (м)	00000003563	м	1 900,000	26,50	59 431,00
ИТОГО:						415 076,2

При соблюдении обществом с ограниченной ответственностью "Портал" условий, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" отказывается от взыскания суммы неустойки по следующим договорам:

договор подряда N 150713 от 15.07.2013 и дополнительному соглашению N 1 от 19.08.2013;

4) договор подряда N 110914 от 11.09.2014;

5) договор подряда N 071014 от 07.10.2014.

В связи с удовлетворением судом первой инстанции ходатайства об отсрочке оплаты государственной пошлины, при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на плату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной пошлины не распределяется между сторонами.

Судебные расходы, связанные с обращением общества с ограниченной ответственностью "Портал" в суд апелляционной инстанции возмещению не подлежат".

Как следует из содержания письменного ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения, текста самого мирового соглашения, последствия утверждения мирового соглашения в суде апелляционной инстанции, заключающиеся в отмене обжалуемого судебного акта, прекращении производства по делу и невозможности повторного обращения в суд со спором между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ст.ст. 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), сторонам известны.

Стороны, чьи представители в судебные заседания 15.02.2016 и 20.02.2016 не явились, представили в суд письменные ходатайства об утверждении мирового соглашения в их отсутствие; ходатайство от истца подписано директором Гимазовым Вадимом Филаретовичем, ходатайство от ответчика подписано директором Коровкиным Владимиром Викторовиче, чьи полномочия действовать от имени данных юридических лиц без доверенности, подтверждены сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (т.1, л.д.137-151).

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Заявление об отказе от исковых требований в части взыскания неустойки по договору подряда N 150713 от 15.07.2013 и дополнительному соглашению N 1 от 19.08.2013, договору подряда N 110914 от 11.09.2014, договору подряда N 071014 от 07.10.2014 представлено в суд в письменной форме, содержится в тексте мирового соглашения, подписано директором ООО ТМК "ВентИндустрия" Гимазовым Вадимом Филаретовичем.

Последствия отказа от части исковых требований, а также последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны, что также отражено в тексте мирового соглашения.

Нарушение отказом от части иска прав и законных интересов других лиц, а также противоречие его закону судом не установлены.

В связи с утверждением мирового соглашения и принятием частичного отказа от иска решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании п. 3 ст. 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу в силу ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - прекращению.

Распределение судебных расходов производится судом в соответствии с требованиями аб. 2 п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 140, ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также условиями мирового соглашения. Кроме того, суд учитывает, что в соответствии с абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения (до стадии исполнения судебного акта) возврату истцу из федерального бюджета подлежит 50% суммы уплаченной им государственной пошлины.

Размер государственной пошлины за предъявление иска о взыскании 430 075 руб. 98 коп. согласно п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 11 602 руб. При подаче искового заявления ООО ТМК "ВентИндустрия" была предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины.

Учитывая изложенное, а также то, что при заключении мирового соглашения, судебные издержки распределяются в соответствии с его условиями, с ООО ТМК "ВентИндустрия" в доход федерального бюджета подлежит взысканию сумма государственной пошлины по иску в размере 5 801 руб. (11 602 / 2 = 5 801).

Помимо этого, согласно условиям мирового соглашения, государственная пошлина в размере 3 000 руб., уплаченная ответчиком за подачу апелляционной жалобы возмещению не подлежит.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное обществом с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" и обществом с ограниченной ответственностью "Портал" на следующих условиях:

" Общество с ограниченной ответственностью "Портал" перечислил на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" денежные средства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., что подтверждается платежным поручением N 713 от 16.11.2015, в счет погашения задолженности.

Оставшуюся часть задолженности общество с ограниченной ответственностью "Портал" обязуется погасить путем передачи обществу с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" в течение 7 (семи) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения судом апелляционной инстанции по товарной накладной следующего товара:

N	Товар		Ед. измен	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма с учетом НДС 18 %, руб. коп.
	наименование	код
1	Кабель ВВГнг (А) 3x1,5 (м) Конкорд 5810	00000004226	м	400,000	45,20	21 334,40
2	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Конкорд	00000004773	м	65,000	230,00	17641,00
3	Кабель ВВГнг (А) 5x6 (м) Крискабель	00000004228	м	65,000	179,13	13 739,3
4	Кабель ВВГнг (A)-FRLS 5x1,5 (м) Конкорд 5818	00000005373	м	220,000	78.30	20 326,68
5	Кабель ВВГнг 3x1,5	00000004769	м	1 600,000	28,60	53 996,80
6	Кабель ВВГнг 3x1.5 плоский	00000003553	м	6 374,000	16,23	122 071,02
7	Кабель ВВГнг 3x2.5 плоский	00000003554	м	3 500,000	25,80	106 554,00
8	Кабель ВВГнг 5x1,5 (м)	00000003563	м	1 900,000	26,50	59 431,00
ИТОГО:						415 076,2

При соблюдении обществом с ограниченной ответственностью "Портал" условий, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения, общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" отказывается от взыскания суммы неустойки по следующим договорам:

6) договор подряда N 150713 от 15.07.2013 и дополнительному соглашению N 1 от 19.08.2013;

7) договор подряда N 110914 от 11.09.2014;

8) договор подряда N 071014 от 07.10.2014.

В связи с удовлетворением судом первой инстанции ходатайства об отсрочке оплаты государственной пошлины, при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на плату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной пошлины не распределяется между сторонами.

Судебные расходы, связанные с обращением общества с ограниченной ответственностью "Портал" в суд апелляционной инстанции возмещению не подлежат".

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания "ВентИндустрия" в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины по иску в размере 5 801 руб.

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.11.2015 по делу N А07-22283/2015 отменить, производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.А. Румянцев

Судьи

Г.А. Деева О.Б. Фотина