Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2016 г. N 13АП-7018/16

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2016 г.

Дело N А56-81143/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 апреля 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Несмияна С.И.,

судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания: Ершовой Е.И.,

при участии:

от истца: Халаимова Е.Н., доверенность от 12.01.2015;

от ответчика: Чеклаков А.Г., доверенность от 11.01.2016;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7018/2016) Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08 февраля 2016 года по делу N А56-81143/2015 (судья Орлова Е.А.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Объединение "Содружество" (ОГРН: 1079847068806)

к публичному акционерному обществу энергетики и электрификации "Ленэнерго" (ОГРН: 1027809170300)

о присуждении к исполнению обязанности в натуре и взыскании 1 167 753 рублей 95 копеек неустойки,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Объединение "Содружество" (далее - ООО "Строительно-Монтажное Объединение "Содружество") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным иском об обязании публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (далее - ПАО "Ленэнерго") ответчика в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное объединение "Содружество" к электрическим сетям на объекте - малоэтажный блокированный жилой комплекс, расположенный по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 лит. А в соответствии с условиями Договора N ОД-СПб.-7895-1014357-Э-10 от 11.10.2010 и технических условий, являющихся приложением к Договору, обязать ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное объединение "Содружество" акт о технологическом присоединении к электрическим сетям малоэтажного блокированного жилого комплекса, расположенного по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 лит. А; акт оказания услуги по присоединению к электрическим сетям малоэтажного блокированного жилого комплекса, расположенного по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 лит. А; акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей малоэтажного блокированного жилого комплекса, расположенного по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 лит. А; акт эксплуатационной ответственности сторон; счет-фактуру о стоимости оказанных услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям малоэтажного блокированного жилого комплекса, расположенного по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 лит. А; Также заявлено требование о взыскании с ответчика 1 167 753 рублей 95 копеек договорной неустойки за период с 02.12.2014 по 14.05.2015.

Решением от 08.02.2016 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск удовлетворил.

В апелляционной жалобе ПАО "Ленэнерго" просит решение суда от 08.02.2016 отменить, принять по делу новый судебный акт с учетом снижения неустойки, ссылаясь на неисполнение заявителем встречных обязательств по договору.

Как следует из материалов дела, между ООО "Строительно-Монтажное Объединение "Содружество" (заявитель) и ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" (сетевая организация) заключен договор от 11.10.2010 N ОД-СПб.-7895-1014357-Э-10 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям на объекте: малоэтажный блокированный жилой комплекс, расположенный по адресу: Приморский район, ул. Щербакова, д. 25 литера А и обеспечить присоединение мощности потребления 175,01 кВА/148,8 кВт по третьей категории надежности в течение шести месяцев со дня заключения договора.

По условиям дополнительного соглашения к договору от 06.09.2013 определен срок выполнения технических условий до 01.12.2014.

На дату подачи иска ПАО "Ленэнерго" к исполнению договора не приступило, договор об оказании услуги по присоединению к электрической сети от 11.10.2010 N ОД-СПб.-7895-1014357-Э-10 не исполнен, что послужило основанием к обращению ООО "Строительно-Монтажное Объединение "Содружество" в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с ПАО "Ленэнерго" 1 167 753 рублей 95 копеек неустойки в соответствии с пунктом 5.1 договора за период с 02.12.2014 по 14.05.2015.

Суд иск удовлетворил, обязав ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" исполнить в натуре обязанность по технологическому присоединению в месячный срок с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу и взыскал неустойку.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда от 08.02.2016 без изменения ввиду следующего.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила).

В силу пункта 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил).

Материалами дела подтверждается факт уплаты заявителем 6 562 627 рублей 58 копеек за выполнение заявителем технических условий (согласован проект трассы прокладки КЛ-0,4 кВт 0 - 14.11.2011) и нарушение ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" возложенных на него договором обязанностей.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 5.1 договора установлена ответственность сторон в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по договору в виде неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Расчет неустойки проверен судом и признан правильным. Доказательств чрезмерности неустойки ответчик не представил. Поскольку предпринимательская деятельность ведется коммерческой организацией на свой риск (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации), ответчик должен нести последствия неисполнения обязательств в том объеме, который он счел возможным и разумным при заключении договора.

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Иные нарушения норм материального права, которые могли бы повлечь отмену решения, ответчиком не приведены и апелляционным судом не выявлены.

Руководствуясь статьями 110, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2016 по делу N А56-81143/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 1; ОГРН: 1027809170300; ИНН: 7803002209; дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 22.01.1993) в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

С.И. Несмиян

Судьи

Т.В. Жукова Н.М. Попова