Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2016 г. N 09АП-5458/16

г. Москва

04 мая 2016 г.

Дело N А40-182427/15

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 мая 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Титовой И.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ашибоковым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Монолит Центр" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2015 г. по делу N А40-182427/15, принятое судьей Поповой О.М. (шифр судьи 25-461)

по иску АО "ПИК-Индустрия" (ОГРН 5137746021012)

к ООО "Монолит Центр" (ОГРН 1057746026931)

о взыскании 155 460 270,75 руб. по встречному иску о взыскании 17 675 835,68 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Ильина Е.В. по доверенности от 18.03.2016 г.,

от ответчика: Коваленко А.М. по доверенности от 22.06.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:

АО "ПИК-Индустрия" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Монолит Центр" о взыскании суммы основного долга в размере 137 784 435 руб. 07 коп., неустойки за нарушение срока оплаты работ в размере 17 675 835 руб. 68 коп. по договору подряда N 880 от 01.11.2013 г. на строительство жилого дома серии П3-М-7/23 по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, вл. 15, корп.1.

Ответчиком заявлен встречный иск о взыскании с истца неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 17 675 835 руб. 68 коп. по договору подряда N 880 от 01.11.2013 г. на строительство жилого дома серии П3-М-7/23 по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, вл. 15, корп.1.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2015 г. по делу N А40-182427/15 первоначальные исковые требования удовлетворены в части взыскания основного долга в размере 127 784 435 руб. 07 коп. В остальной части первоначального иска отказано.

В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

От сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, представлено мировое соглашение от 27.04.2016 г.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд утверждает мировое соглашение, заключенное сторонами, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Поскольку мировое соглашение от 27.04.2016 г., заключенное между АО "ПИК-Индустрия" и ООО "Монолит Центр", не противоречит закону и не нарушает права других лиц, имеется ходатайство истца об утверждении мирового соглашения в его отсутствие, оно подлежит утверждению, а производство по настоящему делу, согласно ст.150 ч. 2 АПК РФ - прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 138-142, 150 ч. 2, 176, 266 - 268, 269 п. 3, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 27.04.2016 г., заключенное между АО "ПИК-Индустрия" и ООО "Монолит Центр", на следующих условиях:

1. В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2015 г. у ООО "Монолит Центр" имеется задолженность перед АО "ПИК-Индустрия" в размере 127 956 357 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 25 копеек, из которых 127 784 435 (сто двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 07 копеек - сумма основного долга, 171 922 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 18 копеек - расходы по уплате государственной пошлины.

2. ООО "Монолит Центр" обязуется погасить задолженность в размере 127 784 435 (сто двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 07 копеек перед АО "ПИК-Индустрия" в следующем порядке:

* 5 474 671 (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 25 копеек в срок до 31 мая 2016 года.

* 5 474 671 (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 25 копеек в срок до 30 июня 2016 года;

- 20 094 671 (Двадцать миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 25 копеек в срок до 31 июля 2016 года;

* 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в срок до 31 августа 2016 года;

* 27 621 750 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей в срок до 30 сентября 2016 года;

* 27 143 500 (Двадцать семь миллионов сто сорок три тысячи пятьсот) рублей в срок до 31 октября 2016 года;

* 16 900 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей в срок до 30 ноября 2016 года;

- 5 475 171 (Пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 32 копеек в срок до 31 декабря 2016 года.

3. В случае просрочки оплаты задолженности, указанной в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, ООО "Монолит Центр" обязуется оплатить АО "ПИК-Индустрия" пеню в размере 0,01 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 1 % от общей суммы задолженности.

4. Стороны согласовали, что при просрочке любого из платежей, указанных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, более чем на 5 (пять) календарных дней, вся сумма задолженности в размере 127 784 435 (сто двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 07 копеек становится обязательной к единовременному погашению и АО "ПИК-Индустрия" вправе обратиться за выдачей исполнительного листа на принудительное взыскание всей суммы задолженности в размере 127 784 435 (сто двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 07 копеек, а также пени за просрочку исполнения обязательств (см. п. 3 настоящего Мирового соглашения).

5. Судебные расходы распределяются следующим образом: половина расходов на уплату государственной пошлины в размере 85 961 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 09 копеек, понесенных Истцом при подаче искового заявления по данному делу, возвращается из федерального бюджета, оставшаяся часть расходов на уплату государственной пошлины в размере 85 961 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 09 копеек ООО "Монолит Центр" уплачивает АО "ПИК-Индустрия" в срок до 30 апреля 2016 года.

6. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

7. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон, один экземпляр представляется в материалы дела.

10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2015 г. по делу N А40-182427/15 отменить.

Производство по делу прекратить.

Возвратить АО "ПИК-Индустрия" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 100 000 рублей, уплаченную платёжным поручением N 28365 от 13.08.2015 г.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объёме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Б.П. Гармаев

Судьи

И.А. Титова А.Л. Фриев