Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2016 г. N 09АП-20427/16

г. Москва

08 июня 2016 г.

Дело N А40-159851/15

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Чепик О.Б., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дудко Ю.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Компания Паритет"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2016 г. по делу N А40-159851/15

по исковому заявлению ООО "Компания Паритет" (ОГРН: 1057746089280)

к АО "МСМ-5" (ОГРН: 1027700092090)

о взыскании задолженности и неустойки,

по встречному иску АО "МСМ-5" (ОГРН: 1027700092090)

к ООО "Компания Паритет" (ОГРН: 1057746089280)

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца: Хромычкина Е.В. по доверенности от 12.01.2016 г.,

от ответчика: Чимрова С.Н. по доверенности от 15.12.2015 г.,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Компания Паритет" обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к АО "МСМ-5" о взыскании по Договору подряда от 25 мая 2010 года N 215 долга в сумме 98 607 780 рублей 13 копеек, неустойки в сумме 60 841 000 рублей 26 копеек, начисленной за период с 01.12.2013 года по 10.08.2015 года (617 дней), по ставке 0,1% за каждый календарный день нарушения срока исполнения обязательства.

Определением суда от 19 октября 2015 года судом принято встречное исковое заявление АО "МСМ-5" к ООО "Компания Паритет" о взыскании в соответствии с п.14.2 Договора от 25.05.2010 года N 215 неустойки в сумме 1 031 916 824 рублей, начисленной за период с 15.10.2012 года по 10.10.2015 года (1090 дней) по ставке 0,1% за каждый календарный день нарушения срока исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2016 г. по делу N А40-159851/15 требования истца удовлетворены частично, с АО "Мосстроймеханизация -5" взыскано в пользу ООО "КОМПАНИЯ ПАРИТЕТ" задолженность в размере 3.542.769,88 руб., неустойка в размере 1.035.018 руб. 26 коп. В остальной части иска отказать.

Требования по встречному иску удовлетворены полностью.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Компания Паритет" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании апелляционного суда истец и ответчик в порядке ст.49 АПК РФ подали письменные заявления об отказе от исковых требований.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Поскольку заявленные сторонами отказы от исков не противоречат закону и не нарушают права других лиц, то данный отказ подлежит принятию судом, а производство по делу прекращению в соответствии с указанными нормами права.

Руководствуясь ст.ст. 49, 265, п.1 ст.266 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ ООО "Компания Паритет" от исковых требований.

Принять отказ АО "МСМ-5" от встречных исковых требований.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2016 г. по делу N А40-159851/15 отменить. Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "Компания Паритет" из федерального бюджета Российской Федерации 3 000 руб. по чеку-ордеру от 12.04.2016 N 51, 200 000 руб. по платежному поручению от 12.08.2015 г. N 185.

Возвратить АО "МСМ-5" из федерального бюджета Российской Федерации 200 000 руб. по платежному поручению от 09.10.2015 г. N 2161.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.П. Гармаев

Судьи

О.Б. Чепик В.Я. Гончаров