Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2016 г. N 11АП-14088/16

г. Самара

7 декабря 2016 г.

Дело N А65-31143/2015

Резолютивная часть определения объявлена 1 декабря 2016 года.

Определение в полном объеме изготовлено 7 декабря 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балашевой В.Т.,

судей Кузнецова С.А., Туркина К.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Степаненко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 29 ноября 2016 года апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Казаньэлектромонтаж" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 9 августа 2016 года по делу N А65-31143/2015 (судья Мусин Ю.С.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Инженерный строительный сервисный центр" (ОГРН 1088605000110, ИНН 8605020494) к закрытому акционерному обществу "Казаньэлектромонтаж" (ОГРН 1061685051053, ИНН 1657062220) о взыскании 6 806 215 руб. 05 коп. задолженности,

и по встречному иску закрытого акционерного общества "Казаньэлектромонтаж" (ОГРН 1061685051053, ИНН 1657062220) к обществу с ограниченной ответственностью "Инженерный строительный сервисный центр" (ОГРН 1088605000110, ИНН 8605020494) о взыскании неустойки в размере 3 108 151 руб. 39 коп.,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "РН- ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (ОГРН 1058602819538, ИНН 8604035473),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Инженерный строительный сервисный центр" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к закрытому акционерному обществу "Казаньэлектромонтаж" (далее - ответчик) о взыскании 6 806 215 руб. 05 коп. задолженности.

Закрытое акционерное общество "Казаньэлектромонтаж" предъявило встречный иск о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Инженерный строительный сервисный центр" неустойки в размере 3 108 151 руб. 39 коп.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.08.2016 первоначальный иск удовлетворен, встречный иск оставлен без рассмотрения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять новый судебный акт о частичном удовлетворении иска.

Апелляционная жалоба подана в электронном виде через сервис "Мой арбитр".

Стороны и третье лицо, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции принял определение о рассмотрении дела в отсутствие сторон и третьего лица.

Изучив материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает необходимым оставить апелляционную жалобу без рассмотрения по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме.

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет".

В силу части 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором либо определены в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации.

Если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном виде, суд может потребовать представления оригиналов этих документов.

Данное право суда основано на принципе непосредственности судебного разбирательства и обусловлено требованием процессуального закона обеспечить достоверность подаваемых в суд в электронной форме документов и предупредить возможные злоупотребления со стороны недобросовестных лиц при обращении в суд с документами в электронной форме (статья 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы (абзац 2 часть 1).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в ходе рассмотрения дела суд устанавливает, действительно ли исковое заявление (заявление, жалоба), поступившее в суд в электронном виде, подано лицом, его подписавшим. Суд при подготовке дела к судебному разбирательству может предложить этому лицу в целях подтверждения указанного обстоятельства явиться в предварительное судебное заседание, либо представить в суд оригинал поданного им документа в срок, установленный судом. Факт подписания документа, поступившего в суд в электронном виде, подавшим его лицом может быть также установлен судом на основании иных документов, представленных этим лицом. Если данное обстоятельство в результате предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее обращение без рассмотрения на основании пункта 7 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2016 апелляционная жалоба была принята к производству и назначена к рассмотрению на 01.12.2016 на 15 час. 50 мин., суд обязал заявителя жалобы представить подлинник апелляционной жалобы с подписью представителя, оригинал платежного поручения N 512 от 17.10.2016, подтверждающего уплату государственной пошлины, а также надлежащим образом заверенную копию доверенности.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Копия определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда была направлена заявителю апелляционной жалобы 27.10.2016 по юридическому адресу и по почтовому адресу, указанным в апелляционной жалобе, заказными письмами N 44312303141460, N 44312303141453, и получены ответчиком 08.11.2016.

Однако к судебному заседанию подлинник апелляционной жалобы ответчиком не представлен, представитель ответчика в судебное заседание не явился, доказательств, достоверно подтверждающих подписание апелляционной жалобы уполномоченным лицом, не представлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, не имея возможности установить факт подписания апелляционной жалобы подавшим ее лицом, оставляет апелляционную жалобу без рассмотрения на основании пункта 7 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 параграфа 2 раздела I Временного порядка подачи документов в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.11.2014) в случае, когда исковое заявление, апелляционная жалоба, кассационные жалоба, представление, надзорные жалоба, представление подлежат возвращению, вопрос о возврате из федерального бюджета государственной пошлины, уплаченной при подаче соответствующего документа, может быть решен только при наличии оригинала документа, подтверждающего ее уплату, представленного вместе с ходатайством о возврате государственной пошлины.

В связи с непредставлением ответчиком оригинала платежного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе, вопрос о возврате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции не рассматривается.

Руководствуясь статьями 148, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Казаньэлектромонтаж" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 9 августа 2016 года по делу N А65-31143/2015 оставить без рассмотрения.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

В.Т. Балашева

Судьи

С.А. Кузнецов К.К. Туркин