Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2016 г. N 18АП-15125/16

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 17 мая 2017 г. N Ф09-1219/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Челябинск

13 декабря 2016 г.

Дело N А76-1822/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2016 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 декабря 2016 г.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Арямова А.А.,

судей Плаксиной Н.Г., Малышева М.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества финансово-строительная компания "Западный луч" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 по делу N А76-1822/2016 (судья Костарева И.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Геотранс" - Лешко Ю.В. (доверенность от 25.12.2015);

закрытого акционерного общества финансово-строительная компания "Западный луч" - Луцкевич С.И. (доверенность N 20 от 13.07.2016).

Общество с ограниченной ответственностью "Геотранс" (далее - ООО "Геотранс") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу финансово-строительная компания "Западный луч" (далее - ЗАО ФСК "Западный луч") о взыскании задолженности в сумме 5645009 руб. и пени за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 1136519,85 руб. (с учетом принятого судом уточнения исковых требований).

ЗАО ФСК "Западный луч" обратилось в суд со встречным исковым заявлением к ООО "Геотранс" о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда в сумме 5039969,85 руб. и штрафов за непредставление ООО "Геотранс" исполнительной документации по договорам подряда в сумме 66000 руб.

Встречное исковое заявление принято судом для совместного рассмотрения с исковым заявлением ООО "Геотранс".

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.03.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Союз" (далее - ООО "Союз"), общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Пром" (далее - ООО "Трейд-Пром"), общество с ограниченной ответственностью "УралСпецДеталь" (далее - ООО "УралСпейДеталь"), общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" (далее - ООО "Комфорт"), общество с ограниченной ответственностью "Эталон" (далее - ООО "Эталон") и общество с ограниченной ответственностью "Фагот" (далее - ООО "Фагот").

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 (резолютивная часть решения объявлена 21.10.2016) исковые требования ООО "Геотранс" удовлетворены, с ЗАО ФСК "Западный луч" в пользу ООО "Геотранс" взысканы основной долг - 5645009 руб., неустойка - 1136519,85 руб. и в возмещение расходов по оплате госпошлины - 54621,24 руб. Встречные исковые требования ЗАО ФСК "Западный луч" удовлетворены частично, с ООО "Геотранс" в пользу ЗАО ФСК "Западный луч" взысканы неустойка в сумме 155854,46 руб.и в возмещение расходов по оплате госпошлины - 1481,32 руб. В удовлетворении остальной части встречных требований отказано. В результате произведенного зачета с ЗАО ФСК "Западный луч" в пользу ООО "Геотранс" взыскано 6678814,31 руб. Также судом с ЗАО ФСК "Западный луч" в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 2286,4 руб.

ЗАО ФСК "Западный луч" не согласилось с указанным решением и обжаловало его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт, которым удовлетворить встречные исковые требования о взыскании с ООО "Геотранс" неустойки в полном объеме, а также отказать в удовлетворении исковых требований ООО "Геотранс" о взыскании 5% суммы гарантийного удержания и о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты в связи с неверным определением периода просрочки, и рассмотреть вопрос применения ст.333 Гражданского кодекса российской Федерации (далее - ГК РФ) к предъявленной ООО "Геотранс" неустойке.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что при расчете неустойки по встречному иску суд принял контррасчет ООО "Геотранс" и не учел довод ЗАО ФСК "Западный луч" о необходимости применения положений п.6.7 договоров (в силу которого, если подрядчик не предоставил объяснительную по факту нарушения сроков выполнения работ, то нарушение сроков считается необоснованным) и условие об исчислении неустойки от суммы договоров (то есть в твердой сумме) за каждый день просрочки. Полагает, что подрядчики не были лишены возможности согласовать иные условия договоров, и эти условия договоров не признаны недействительными. Также считает, что суд необоснованно отказал в применении положений ст.333 ГК РФ при рассмотрении первоначального иска о взыскании неустойки. Полагает, что соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств следует определять с учетом снижения задолженности, приобретенной ООО "Геотранс" по договорам цессии на сумму дисконта, а также с учетом превышения процента неустойки средней ставки банковского процента по вкладам. Помимо этого указывает на неверное определение в расчете неустойки по первоначальному иску срока оплаты - с даты составления актов выполненных работ, а не с даты подписания этих актов заказчиком. Обращает внимание на то, что по условиям договоров 5% подлежащих уплате заказчиком сумм составляют сумму гарантийного удержания, которая и была правомерно удержана ЗАО ФСК "Западный луч".

В судебном заседании представитель ЗАО ФСК "Западный луч" доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ООО "Геотранс" в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылаясь на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

В судебное заседание представители третьих лиц не явились. О времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы третьи лица извещены надлежащим образом. Апелляционная жалоба рассмотрена судом апелляционной инстанции без участия представителей третьих лиц, по имеющимся документам.

Из приведенных в апелляционной жалобе доводов следует, что ЗАО ФСК "Западный луч" по существу решение суда первой инстанции обжалуется лишь в части удовлетворения исковых требований ООО "Геотранс" и частичного отказа в удовлетворении встречных исковых требований ЗАО ФСК "Западный луч" о взыскании неустойки (ч.5 ст.268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены либо изменения судебного акта.

Как следует из материалов дела, между ООО "Геотранс" (подрядчик) и ЗАО ФСК "Западный луч" (заказчик) 12.08.2014 заключен договор строительного подряда N ЖД2-392.06.14 на ведение работ на эксплуатируемом многоквартирном жилом доме по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158 (т.1 л.д.29-33). В соответствии с условиями договора, срок выполнения работ: начало работ - 15.08.2014, окончание работ - 25.08.2014 (п.2.1. договора). Стоимость работ по локальному сметному расчету составляет 10430 руб. 02 коп. (п.3.1. договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Представленный ООО "Геотранс" акт выполненных работ по указанному договору от 21.08.2014 подписан ЗАО ФСК "Западный луч" 04.09.2014 (т.1 л.д.41).

В установленный договором срок оплата выполненных работ ЗАО ФСК "Западный луч" не произведена в полном объеме, в связи с чем ООО "Геотранс" начислило пени в соответствии с п.11.14 договора на всю сумму задолженности за период с 05.10.2014 по 19.10.2016 (746 дней). Сумма пеней составила 1783,1 руб.

11.08.2014 между ООО "Союз" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 31, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - ЗАО ФСК "Западный луч" по договору подряда N ЖД2-206-30-04/13 от 30.04.2013 (т.1 л.д.42). Сумма переданной задолженности составила 199003,35 руб. Пунктом 2 этого договора передача прав цедента состоялась в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-206-30-04/13 от 30.04.2013, подрядчик (ООО "Союз") обязался осуществить работы по отделке четырех квартир в 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: ул. Труда, г. Челябинск, Центральный район, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить эти работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ по договору подряда N ЖД2-206-30-04/13 от 30.04.2013 предоставлен ООО "Союз" 02.04.2014 и подписан ЗАО ФСК "Западный луч" 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 07.06.2014.

Переданная по договору цессии задолженность заказчика по указанному договору подтверждена актом сверки за период с 30.04.2013 по 25.09.2014 подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.1 л.д.43).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 28.08.2014 (вх. N 4016) ООО "СОЮЗ" уведомило должника о состоявшейся уступке права требования (т.1 л.д.44).

В связи с неисполнением ЗАО ФСК "Западный луч" обязанности по оплате стоимости выполненных работы в размере 199003,35 руб., ООО "Геотранс" в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-206-30-04/13 от 30.04.2013 начислило пени за период с 08.06.2014 по 19.10.2016. Согласно расчету, пени составили 22956,92 руб.

11.08.2014 между ООО "Союз" и ООО "Геотранс" заключен договор уступки права требования N 32, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - ЗАО ФСК "Западный луч" по договору подряда N ЖД2-233-17-05/13 от 17.05.2013 (т.1, л.д.79). Сумма переданной задолженности составила 208627,54 руб. Пункт 2 договора предусмотрена передача прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-233-17-05/13 от 17.05.2013, подрядчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (ООО "Союз") - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Союз" 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 07.06.2014.

Переданная по договору цессии задолженность заказчика по указанному договору подтверждена актом сверки за период с 17.05.2013 по 25.09.2014 подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.1 л.д.80).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" (Должник) 28.08.2014 (вх.N 4017) ООО "СОЮЗ" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.1 л.д.81).

Поскольку эта задолженность ЗАО ФСК "Западный луч" не погашена, ООО "Геотранс" в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-233-17-05/13 от 17.05.2013 начислило пени за период с 08.06.2014 по 19.10.2016. Согласно расчету, пени составили 80804,26 руб.

11.08.2014 между ООО "Союз" и ООО "Геотранс" заключен договор уступки права требования N 33, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - ЗАО ФСК "Западный луч" по договору подряда N ЖД2-236-22-05/13 от 22.05.2013 (т.1 л.д.114). Сумма переданной задолженности составляет 90694,1 руб. Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-236-22-05/13 от 22.05.2013, подрядчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (ООО "Союз") - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, Центральный район, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Союз" 01.11.2013 и подписан заказчиком 27.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 27.12.2013.

Переданная по договору цессии задолженность подтверждена актом сверки за период с 22.05.2013 по 11.08.2014, подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.1 л.д.115).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 28.08.2014 (вх. N 4018) ООО "Союз" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.1 л.д.116).

Поскольку эта задолженность ЗАО ФСК "Западный луч" не погашена, ООО "Геотранс" в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-236-22-05/13 от 22.05.2013 начислило пени за период с 28.12.2014 по 19.10.2016. Согласно расчету, пени составили 21345,24 руб.

11.08.2014 между ООО "Союз", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч", заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-367.01.14 от 09.01.2014 (т.1 л.д.148), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N NЖД2-367.01.14, заключенному между ООО "Союз" (подрядчик) и ЗАО ФСК "Западный луч" (заказчик).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-367.01.14 от 09.01.2014, подрядчик обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (ООО "Союз") - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 130004,14 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 15.02.2014 и подписан заказчиком 13.02.2014. в связи с чем срок оплаты наступил 13.04.2014.

На дату подписания соглашения от 11.08.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 28861,84 руб. 84 коп., что подтверждено актом сверки за период с 15.02.2014 по 11.08.2014, подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.1 л.д. 149).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 14.04.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-367.01.14 от 09.01.2014. Пени составили 6085,04 руб.

19.08.2015 между ООО "Союз", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-391.05.14 от 25.07.2014, в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору подряда N ЖД2-391.05.14 от 25.07.2014 (т.2 л.д.6).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-391.05.14 от 25.07.2014, подрядчик обязался выполнить восстановление отделки помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 34778,14 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 25.07.2014 и подписан заказчиком 25.08.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 25.09.2014.

На дату подписания Соглашения от 19.08.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составляет 34655,89 руб., что подтверждено актом сверки за период с 25.07.2014 по 19.08.2015, подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.2 л.д.7).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 26.09.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-391.05.14 от 25.07.2014. Пени составили 5996,19 руб.

19.08.2015 между ООО "Союз", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч", заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-392.07.14 от 15.08.2014, в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-392.07.14 (т.2 л.д.27).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-392.07.14 от 15.08.2014, подрядчик обязался выполнить отделочные работы на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 487744,74 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ по договору предоставлен подрядчиком 01.09.2014 и подписан заказчиком 17.09.2014, в связи с чем срок оплаты - 17.10.2014.

На дату подписания соглашения от 19.08.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 487133,49 руб., что подтверждено актом сверки за период с 15.08.2014 по 19.08.2015, подписанным ООО "Союз" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.2 л.д.28).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 18.10.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-392.07.14 от 15.08.2014. Пени составили 81828,28 руб.

30.06.2014 между ООО "Комплексные поставки" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен Договор уступки пава требования N 1, в соответствии с которым цессионарию перешло право требования от должника - ЗАО "Западный луч" задолженности по дополнительному соглашению ДС1 от 01.02.2013 к договору подряда N ЖД2-15-10/12 от 15.10.2012 в размере 1230070,35 руб. Пункт 2 договора цессии предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права (т.2 л.д.81).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-15-10/12 от 15.10.2012 в редакции дополнительного соглашения ДС1 от 01.02.2013, ЗАО "Западный луч" (подрядчик) обязалось выполнить отделочные работы на объекте ООО "Комплексные поставки" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 5605474,05 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Комплексные поставки" 13.02.2014 и подписан заказчиком 13.03.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 13.04.2014.

На дату подписания договора цессии от 30.06.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 1230070,35 руб., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, подписанным ООО "Комплексные поставки" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.2 л.д.82).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.08.2014 (вх. N 3948) ООО "Комплексные поставки" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.2 л.д.80).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 14.04.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-15-10/12 от 15.10.2012 начислило пени. Пени составили 259339,83 руб.

11.07.2014 между ООО "Комплексные поставки", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч", заключено соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-319.09.13 от 18.11. 2013, в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-319.09.13 от 18.11.2013 (т.3 л.д.18).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-319.09.13 от 18.11. 2013, подрядчик обязался выполнить работы по демонтажу-монтажу отделки на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 94527,23 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 28.01.2014 и подписан заказчиком 05.02.2014, в связи с чем срок оплаты - 05.03.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 59527,23 руб. что подтверждено актом сверки за период с 30.12.2013 по 11.07.2014, подписанным ООО "Комплексные поставки" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.3 л.д.19).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 06.03.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-319.09.13 от 18.11. 2013 начислены пени. Пени составили 13082,35 руб.

11.07.2014 между ООО "Комплексные поставки", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-347.11.13/1 от 20.12.2013 с дополнительным соглашением ДС1 от 12.05.2014, в соответствии с которым ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-347.11.13/1 (т.3 л.д.35).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-347.11.13/1 от 20.12.2013 (в редакции дополнительного соглашения ДС1), подрядчик обязался выполнить работы по демонтажу-монтажу отделки на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 390340,46 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 20.05.2014 и подписан заказчиком 30.05.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 30.06.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 176559,78 руб., что подтверждено актом сверки за период с 14.02.2014 по 11.07.2014, подписанным ООО "Комплексные поставки" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.3 л.д.36).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 01.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-347.11.13/1 от 20.12.2013 начислены пени. Пени составили 34068,68 руб.

30.06.2014 между ООО "Трейд-Пром" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 14 в соответствии с которым цедентом передано право требования к должнику - ЗАО ФСК "Западный луч" на сумму 143486.24 руб. по договору подряда N ЖД2-158-04.03/13 от 04.03.2013 с учетом дополнительных соглашений ДС1 от 18.04.2013, ДС2 от 15.07.2013 (т.3 л.д. 66). Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-158-04.03/13 от 04.03.2013 (в редакции дополнительных соглашений ДС1 от 18.04.2013, ДС2 от 15.07.2013), ЗАО "Западный луч" (подрядчик) обязалось выполнить отделочные работы на объекте ООО "Трейд-Пром" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 3842007,25 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Трейд-Пром" 05.05.2014 и подписан заказчиком 03.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 09.06.2014.

Сумма переданной по договору цессии задолженности подтверждена актом сверки за период с 04.03.2013 по 30.06.2014, подписанным ООО "Трейд-Пром" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.3 л.д.67).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.08.2014 (вх. N 3949) ООО "Трейд-Пром" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.3 л.д.65).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 04.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора начислило пени. Пени составили 80551,39 руб.

09.07.2014 между ООО "Трейд-Пром", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования, в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-288.08.13 от 16.09.2013 (т.3 л.д.153).

В соответствии с договором подряда N ЖД2-288.08.13 от 16.09.2013, подрядчик обязался выполнить работы по отделке помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1520000,48 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ по договору предоставлен подрядчиком 20.02.2014 и подписан заказчиком 12.03.2014, в связи с чем срок оплаты - 13.04.2014.

На дату подписания соглашения от09.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 794940,47 руб., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 09.07.2014, подписанным ООО "Трейд-Пром" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.3 л.д.154).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период 13.04.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора начислило пени. Пени составили 167782,12 руб.

30.06.2014 между ООО "УралСпецДеталь" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 2, по которому цедентом передано право требования к должнику - ЗАО ФСК "Западный луч" на сумму 188075,94 руб. по договору подряда N ЖД2-182-01-05/13 от 01.05.2013 (т.4 л.д.34). Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-182-01-05/13 от 01.05.2013, ЗАО "Западный луч" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству плитки полов мест общего пользования на объекте ООО "УралСпецДеталь" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1558749,89 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "УралСпецДеталь" 28.05.2014 и принят заказчиком 02.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 03.06.2014.

На момент заключения договора цессии от 30.06.2014 задолженность ЗАО ФСК "Западный луч" составила 188075,94 руб., что подтверждается актом сверки за период с 28.06.2013 по 30.06.2014, подписанным ООО "УралСпецДеталь" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.4 л.д.35).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.08.2014 (вх. N 3952), ООО "УралСпецДеталь" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.4 л.д.33).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 14.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-182-01-05/13 от 01.05.2013 начислило пени. Пени составили 33058,26 руб.

30.06.2014 между ООО "УралСпецДеталь" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 1, по которому цедентом передано право требования к должнику - ЗАО ФСК "Западный луч" на сумму 43474,98 руб. по договору подряда N ЖД2-181-22-03/13 от 22.03.2013 (с учетом дополнительных соглашений ДС от 05.06.2013, ДС1 от 08.07.2013, ДС2 от 18.06.2013) (т.4 л.д. 68). Пункт 2 договора N 1 предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-181-22-03/13 от 22.03.2013 (в редакции дополнительных соглашений ДС от 05.06.2013, ДС1 от 08.07.2013, ДС2 от 18.06.2013), ЗАО "Западный луч" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству плитки полов мест общего пользования на объекте ООО "УралСпецДеталь" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, Центральный район, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1885190,44 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "УралСпецДеталь" 22.06.2013 и подписан заказчиком 02.08.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 08.08.2013.

Сумма задолженности на момент заключения договора цессии от 30.06.2014 составила 43474,98 руб., что подтверждено актом сверки за период с 03.04.2013 по 30.06.2014, подписанным ООО "УралСпецДеталь" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.4 л.д.69).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.08.2014 (вх. N 3951), ООО "УралСпецДеталь" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.4 л.д.67).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 13.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-181-22-03/13 от 22.03.2013 начислило пени в сумме 7651,42 руб.

08.07.2014 между ООО "УралСпецДеталь", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-335.10.13 от 16.12.2013 (т.4 л.д.126), в соответствии с которым ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-335.10.13 от 16.12.2013, подрядчик обязался выполнить работы по восстановлению поврежденной плитки помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 117939,69 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен Подрядчиком 05.05.2014 и подписан заказчиком 03.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 03.07.2014.

На дату подписания соглашения от 08.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 117539,12 руб., что подтверждено актом сверки за период с 05.05.2014 по 08.07.2014, подписанным между ООО "УралСпецДеталь" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.4 л.д.127).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 04.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-335.10.13 от 16.12.2013 начислило пени в сумме 22599,34 руб.

08.07.2014 между ООО "УралСпецДеталь", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-377.03.14 от 10.03.2014 (т.4 л.д.148), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-377.03.14 от 10.03.2014, подрядчик обязался выполнить работы по устранению дефектов укладки плитки полов помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 17292,9 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 18.04.2014 и подписан заказчика 08.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 09.06.2014.

На дату подписания Соглашения от 08.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" по указанному договору составил 17292,9 руб., что подтверждено актом сверки за период с 18.04.2014 по 08.07.2014, подписанным ООО "УралСпецЦеталь" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.4, л.д.149).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 10.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-377.03.14 от 10.03.2014 начислило пени в сумме 3420,03 руб.

30.06.2014 между ООО "Комфорт" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 11, в соответствии с которым цедент уступил право требования задолженности по договору подряда N ЖД2-198-20.04/13 от 20.04.2013 на сумму 235267,49 руб. (т.5 л.д.25). Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-198-20.04/13 от 20.04.2013, ООО "Комфорт" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству межкомнатных перегородок на объекте ЗАО "Западный луч" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 897756,9 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Комфорт" 04.11.2013 и подписан заказчиком 26.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 26.12.2013.

На момент заключения договора от 30.06.2014 сумма задолженности ЗАО "Западный луч" по указанному договору подряда составила 235267,49 руб., что подтверждается актом сверки за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, подписанным ООО "Комфорт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.26).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.08.2014 (вх. N 3953) ООО "Комфорт" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.5 л.д.24).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 27.12.2013 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-198-20.04/13 от 20.04.2013 начислило пени в сумме 55425,1 руб.

11.07.2014 между ООО "Комфорт", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-284.07.13 от 01.02.2014 (т.5 л.д.59). В соответствии с соглашением ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-284.07.13 от 01.02.2014, подрядчик (ООО "Комфорт") обязался выполнить работы по устройству межкомнатных перегородок на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 44223,73 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты за выполненные работы - 07.06.2014.

На дату подписания Соглашения от 11.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 10921,78 руб., что подтверждено актом сверки за период с 02.04.2014 по 11.07.2014, подписанным ООО "Комфорт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.60).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 08.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-284.07.13 от 01.02.2014 начислило пени в сумме 10921,78 руб.

11.07.2014 между ООО "Комфорт", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-330/339.10.13 от 20.10.2013 (т.5 л.д.74), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-330/339.10.13.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-330/339.10.13 от 20.10.2013, подрядчик обязался выполнить работы по отделке квартир на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1295001,22 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 07.06.2014.

На дату подписания Соглашения от 11.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 762192,95 руб., что подтверждено актом сверки за период с 02.04.2014 по 11.07.2014, подписанным ООО "Комфорт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.75).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 08.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-330/339.10.13 от 20.10.2013 начислило пени в сумме 151088,87 руб.

19.08.2015 между ООО "Комфорт", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-373.03.14 от 23.07.2014 (т.5 л.д.105), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-373.03.14 от 23.07.2014, подрядчик обязался выполнить работы по устранению дефектов после затопления помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 7241,66 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 05.08.2014 и подписан заказчиком 29.08.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 29.09.2014.

На дату подписания Соглашения от 19.08.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 7119,41 руб., что подтверждено актом сверки за период с 23.07.2014 по 19.08.2015, подписанным ООО "Комфорт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.106).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 30.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-373.03.14 от 23.07.2014 начислило пени в сумме 1225,28 руб.

11.07.2014 между ООО "Комфорт", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч", заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда N ЖД2-379/380.03.14 от 10.04.2014 (т.5 л.д.132), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-379/380.03.14.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-379/380.03.14 от 10.04.2014, подрядчик обязался выполнить дополнительные работы по отделке помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 145796,08 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 20.04.2014 и подписан заказчиком 08.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 08.06.2014.

На дату подписания Соглашения от 11.07.2014 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 145392,18 руб., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 11.07.2014, подписанным ООО "Комфорт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.133).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 09.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-379/380.03.14 от 10.04.2014 начислило пени в сумме 28787,65 руб.

25.09.2014 между ООО "Фагот" (цедент) и ООО "Геотранс" (цессионарий) заключен договор уступки права требования N 1, в соответствии с которым цедент передал права требования по договору подряда N ЖД2-242-13-05/13 от 13.05.2013 с дополнительным соглашением N 2 от 15.10.2013 на сумму 44934,2 руб. (т.5 л.д.156). Пункт 2 Договора N 1 предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-242-13-05/13 от 13.05.2013, ООО "Фагот" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству перегородок на объекте ЗАО "Западный луч" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору (с учетом дополнительного соглашения N 2 от 15.10.2013) составляет 225273,6 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен ООО "Фагот" 07.11.2013 и подписан заказчиком 21.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 05.12.2013.

Сумма задолженности на момент заключения договора от 25.09.2014 составила 44934,2 руб., что подтверждено актом сверки за период с 13.05.2013 по 25.09.2014, подписанным ООО "Фагот" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.5 л.д.157).

Уведомлением, полученным ЗАО ФСК "Западный луч" 08.10.2014 (вх. N 4179) ООО "Фагот" уведомило должника о состоявшейся цессии (т.5 л.д.155).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 06.12.2013 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-242-13-05/13 от 13.05.2013 начислило пени в сумме 10801,99 руб.

19.08.2015 между ООО "Фагот", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-384.03.14 от 23.07.2014 (т.6 л.д.2), в соответствии с которым ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-384.03.14.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-384.03.14 от 23.07.2014, подрядчик обязался выполнить дополнительные работы по устранению дефектов после затопления помещений на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 56342,64 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.08.2014 и подписан заказчиком 02.09.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 03.10.2014.

На дату подписания Соглашения от 19.08.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 56342,64 руб., что подтверждено актом сверки за период с 23.07.2014 по 19.08.2015, подписанным ООО "Фаготт" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6, л.д.3).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 04.10.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-384.03.14 от 23.07.2014 начислило пени в сумме 9645,15 руб.

05.03.2015 между ООО "Эталон", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч", заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по Дополнительному соглашению N 1 от 29.10.2013 к договору подряда N ЖД2-215-01.05/13 от 01.05.13 (т.6 л.д.23), в соответствии с которым ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному дополнительному соглашению.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-215-01.05/13 от 01.05.13, ООО "Эталон" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству черновых полов на объекте ЗАО "Западный луч" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Дополнительным соглашением N 1 от 29.10.2013 к указанному договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ на сумму 144290,4 руб. (п.3), а также установили, что окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3 (п.5.2.2).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 24.12.2013 и подписан заказчиком 16.01.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 16.02.2014.

На дату подписания Соглашения 05.03.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 33452,31 руб., что подтверждено актом сверки за период с 01.05.2013 по 05.03.2015, подписанным ООО "Эталон" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6 л.д.24).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 17.02.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-215-01.05/13 от 01.05.13 начислило пени в сумме 7482,17 руб.

05.03.2015 между ООО "Эталон", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-388.04.14 от 22.08.14 (т.6 л.д.47), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору N ЖД2-388.04.14.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-388.04.14 от 22.08.14, подрядчик обязался выполнить работы на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.09.2014 и подписан заказчиком 30.09.2014, в связи с чем, срок оплаты выполненных работ - 30.10.2014.

На дату подписания Соглашения от 05.03.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 30991,52 руб., что подтверждается актом сверки за период с 22.08.2014 по 05.03.2015, подписанным ООО "Эталон" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6 л.д.48).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 31.10.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-388.04.14 от 22.08.14 начислило пени в сумме 5113,6 руб.

05.03.2015 между ООО "Эталон", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-366.01.14 от 05.02.14 (т.6 л.д.50), в соответствии с которым ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-366.01.14 от 05.02.14, подрядчик обязался выполнить работы по устройству гидроизоляции полов на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 05.05.2014 и подписан заказчиком 06.06.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 06.07.2014.

На дату подписания Соглашения от 05.03.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 86090,76 руб., что подтверждено актом сверки за период с 05.02.2014 по 05.03.2015, подписанным ООО "Эталон" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6 л.д.51).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 07.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-366.01.14 от 05.02.14 начислило пени в сумме 16493,55 руб.

05.03.2015 между ООО "Эталон", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-11-02/13 от 11.02.2013 с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 29.10.2013 (т.6 л.д.67), в силу которого ООО "Геотранс" принимает на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-11-02/13 от 11.02.2013 (с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 29.10.2013), ООО "Эталон" (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству облицовки на объекте ЗАО "Западный луч" (заказчик) - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 335274,58 руб. (п.2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п.2.2.3 договора (п.2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п.2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 24.12.2013 и подписан заказчиком 16.01.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 31.01.2014

На дату подписания Соглашения от 05.03.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 104635,86 руб., что подтверждено актом сверки за период с 11.02.2013 по 05.03.2015 (т.6 л.д.68), подписанным ООО "Эталон" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6 л.д.68).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 01.02.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.5.5 договора N ЖД2-11-02/13 от 11.02.2013 начислило пени в сумме 23787,21 руб.

05.03.2015 между ООО "Эталон", ООО "Геотранс" и ЗАО ФСК "Западный луч" заключено Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда N ЖД2-316.09/13 от 01.10.2013 (т.6 л.д.114), в силу которого ООО "Геотранс" приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда N ЖД2-316.09/13 от 01.10.2013, подрядчик обязался выполнить работы по устройству гидроизоляции полов на объекте заказчика - 25-ти этажном жилом доме N 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (ЗАО ФСК "Западный луч") обязался принять и оплатить работы (п.1.1 договора). Общая стоимость работ - 81834,18 руб. (п.3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п.5.1.договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п.11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.11.2013 и подписан заказчика 02.12.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 02.01.2014.

На дату подписания Соглашения от 05.03.2015 долг ЗАО ФСК "Западный луч" составил 21834,18 руб., что подтверждено актом сверки за период с 01.10.2013 по 05.03.2015, подписанным ООО "Эталон" и ЗАО ФСК "Западный луч" (т.6, л.д.115).

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, ООО "Геотранс" за период с 03.01.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п.11.14 договора N ЖД2-316.09/13 от 01.10.2013 начислило пени в сумме 5108,74 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Геотранс" в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями о взыскании с ЗАО ФСК "Западный луч" основного долга в сумме 5645009 руб. и пени за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 1136519,85 руб.

Со своей стороны ЗАО ФСК "Западный луч" заявило встречные требования о взыскании с ООО "Геотранс" неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 5039969,85 руб. и штрафа за не предоставление истцом исполнительной документации по договорам подряда N N ЖД2-215-01.05/13, ЖД2-11-02/13, ЖД2-198-20.04/13, ЖД2-215-01.05/13, ЖД2-388.01.14, ЖД2-366.01.14, ЖД2-316.09.13, ЖД2-11-02/13, ЖД2-335.10.13, ЖД2-377.03.14, ЖД2-319.09.13, ЖД2-347.11.13/1, ЖД2-288.08.13, ЖД2-284.07.13, ЖД2-330/339.10.13, ЖД2-373.03.15, ЖД2-379/380.03.14, ЖД2-267.01.14, ЖД2-392.07.14, ЖД2-384.03.2014, в размере 66000 руб.

Суд первой инстанции признал исковые требования ООО "Геотранс" обоснованными в полном объеме, а встречные исковые требования ЗАО ФСК "Западный луч" - лишь в части взыскания неустойки в размере 155854,46 руб.

Оценив выводы суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции полагает необходимым руководствоваться следующим.

В силу ст.ст.309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны выполняться надлежащим образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Из материалов дела следует, что спорные правоотношения сложились между сторонами в связи с исполнением договоров подряда (в том числе по результатам заключения ООО "Геотранс" договоров цессии с подрядными организациями).

В соответствии со ст.ст.702, 711 ГК РФ, по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком является акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (статья 720 ГК РФ).

Статьями 382 и 384 ГК РФ установлено, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Заключенность и действительность договоров подряда и договоров цессии участвующими в деле лицами не оспариваются.

Также подтверждаются материалами дела и не оспариваются ЗАО ФСК "Западный луч" факты выполнения подрядчиками работ в соответствии с условиями договора, приемка этих работ заказчиком и наличие задолженности по оплате работ в размере 5645009 руб.

При этом, довод апелляционной жалобы о правомерности удержания из стоимости работ 5%, составляющих, по мнению подателя жалобы, сумму гарантийного удержания, подлежит отклонению.

Из условий всех приведенных выше договоров подряда следует, что указанная сумма является частью оплаты работ по договорам подряда, подлежащей выплате позже уплаты основной стоимости работ - при окончательном расчете. При этом, договорами подряда установлены сроки окончательного расчета, которые поставлены в зависимость от составления актов о приемке выполненных работ. Такие акты сторонами сделок были составлены в указанные выше сроки, а потому у ЗАО ФСК "Западный луч" возникла соответствующая обязанность по уплате стоимости работ в полном объеме.

Так как доказательств такой оплаты в материалы дела не представлено, исковые требования ООО "Геотранс" в части взыскания основного долга удовлетворены судом первой инстанции правомерно.

Статьей 329 ГК РФ установлено, что одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка, предусмотренная законом или договором.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В рассматриваемой ситуации условиями договоров подряда согласована договорная неустойка за нарушение заказчиком сроков оплаты выполненных работ, в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Фактическое неисполнение ЗАО ФСК "Западный луч" условий договоров подряда об оплате выполненных работ свидетельствует о наличии оснований для применения указанных положений о неустойке.

Произведенный ООО "Геотранс" расчет неустойки соответствует условиям договора. Периоды просрочки определены верно, с учетом установленных договорами сроков оплаты выполненных работ.

Изложенный в апелляционной жалобе довод о том, что при расчете неустойки ООО "Геотранс" не учтены даты подписания актов приемки выполненных работ заказчиком, судом отклоняется, как противоречащий представленным в материалы дела доказательствам. Период просрочки определен ООО "Геотранс" исходя из дат подписания актов о приемке выполненных работ заказчиком.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ЗАО ФСК "Западный луч" заявлено о применении положений ст.333 ГК РФ и о снижении предъявленной ко взысканию ООО "Геотранс" неустойки в связи с ее несоразмерностью допущенному нарушению обязательства.

Этот довод рассмотрен и обоснованно отклонен судом первой инстанции.

В частности, судом первой инстанции отмечено, что исходя из положений ст.333 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, если должником является коммерческая организация, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника. Бремя доказывания несоразмерности неустойки возлагается на ответчика. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

Из материалов дела следует, что предъявленная ООО "Геотранс" ко взысканию неустойка соразмерна последствиям допущенных ЗАО ФСК "Западный луч" нарушений обязательств (принимая во внимание размер неоплаченной стоимости выполненных подрядных работ и период просрочки оплаты).

Доказательств исключительности рассматриваемой ситуации, а также доказательств несоразмерности заявленной истцом неустойки и направленности исковых требований в этой части на получение кредитором необоснованной выгоды кредитора ЗАО ФСК "Западный луч" не представило.

Приобретение ООО "Геотранс" прав и обязанностей подрядчиков по договорам подряда за стоимость ниже стоимости выполненных работ (с дисконтом), на что ссылается податель апелляционной жалобы, не может быть признано обстоятельством, свидетельствующим о несоразмерности заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства.

В этой связи оснований для уменьшения размера заявленной ко взысканию ООО "Геотранс" неустойки у суда не имелось. Изложенные в апелляционной жалобе возражения в этой части подлежат отклонению.

Заявляя встречные требования о взыскании с ООО "Геотранс" неустойки в сумме 5039969,85 руб., ЗАО ФСК "Западный луч" указало на нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по договорам подряда.

В силу п.1 ст.708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Условиями договоров подряда предусмотрена ответственность подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ по договорам в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

Также договорами установлены сроки окончания работ: N ЖД2-206-30-04/13 - 30.05.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014); N ЖД2-233-17-05/13 - 30.06.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014); N ЖД2-236-22-05/13 - 10.07.2013 (фактически работы выполнены 27.11.2013); N ЖД2-267.01.14 - 15.02.2014 (фактически работы выполнены 13.03.2014); N ЖД2-384.03.14 - 05.08.2014 (фактически работы выполнены 02.09.2014); N ЖД2-242-13-05/13 - 10.06.2013 (фактически работы выполнены 21.11.2013); N ЖД2-215-01.15/13 - 25.05.2013 (фактически работы выполнены 16.01.2014); N ЖД2-388.01.14 - 01.09.2014 (фактически работы выполнены 30.09.2014); N ЖД2-366.01.14 - 15.02.2014 (фактически работы выполнены 06.06.2014); N ЖД2-316.09.13 - 21.10.2013 (фактически работы выполнены 02.12.2013); N ЖД2-181-22-03/13 - 30.04.2013 (фактически работы выполнены 02.08.2013); N ЖД2-182-01-05/13 - 10.07.2013 (фактически работы выполнены 02.06.2014); N ЖД2-335.10.13 - 15.01.2013 (фактически работы выполнены 03.06.2014); N ЖД2-377.03.14 - 18.03.2014 (фактически работы выполнены 08.05.2014); N ЖД2-15-10/12 - 31.03.2012 (фактически работы выполнены 13.03.2014); N ЖД2-319.09.13 - 30.11.2013 (фактически работы выполнены 05.02.2014); N ЖД2-347.11.13/1 - 15.01.2014 (фактически работы выполнены 30.05.2014); по Дополнительному соглашению N 3 к договору N ЖД2-158-04.03/13 - 05.12.2013 (фактически работы выполнены 03.06.2014); N ЖД2-288.08.03 - 15.10.2013 (фактически работы выполнены 12.03.2014); N ЖД2-284.07.13 - 15.02.2014 (фактически работы выполнены 07.05.2014); N ЖД2-330/339.10.13 - 30.11.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014). Даты фактического выполнения работ указаны с учетом дат подписания актов приемки выполненных работ.

Учитывая подтверждение материалами дела фактов нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по указанным договорам на момент передачи прав и обязанностей подрядчиков ООО "Геотранс", ЗАО ФСК "Западный луч" вправе предъявить к ООО "Геотранс" требование о взыскании договорной неустойки.

Определенный ЗАО ФСК "Западный луч" размер неустойки составил 5039969,85 руб. При этом, неустойка рассчитана в соответствии с условиями договоров подряда исходя из общей цены договоров, без учета стоимости работ, выполненных в установленный срок.

Между тем, как правомерно отмечено судом первой инстанции, начисление неустойки на общую сумму договора без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренного п.1 ст.1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому в такой ситуации причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14.

Ссылка подателя апелляционной жалобы на наличие у подрядчиков возможности повлиять на изменение условий договоров подряда о неустойке при заключении договоров отклоняется судом апелляционной инстанции, так как во-первых, это обстоятельство не влияет на квалификацию неустойки, начисленной на стоимость части работ, выполненной надлежащим образом, как не соответствующей принципу юридического равенства, а во-вторых, это обстоятельство не имеет отношения к ООО "Геотранс", которое не имело возможности оказывать влияние на условия договоров при их заключении ввиду приобретения прав и обязанностей по этим договорам в более поздние периоды.

Отклоняется как не основанный на материалах дела довод подателя апелляционной жалобы о наличии в договорах подряда пунктов 6.7, в силу которых в случае непредставления подрядчиком объяснительной по факту нарушения сроков выполнения работ, нарушение является необоснованным. Такого условия спорные договоры не содержат.

В соответствии с представленным ООО "Геотранс" контррасчетом неустойки за нарушение сроков выполнения работ по указанным договорам, размер неустойки составляет 155854,46 руб. Этот расчет выполнен исходя из стоимости работ, выполненных с нарушением срока (без учета стоимости объема работ по договорам подряда, выполненных в установленный срок). Контррасчет проверен судом первой инстанции и признан верным. Каких-либо возражений в отношении этого расчета подателем апелляционной жалобы не приведено.

Так как доказательств несоразмерности неустойки в этой сумме последствиям нарушения обязательств ООО "Геотранс" не представлено, встречные исковые требования в части взыскания такой неустойки судом удовлетворены. В удовлетворении встречных исковых требований о взыскании неустойки в остальной части судом первой инстанции правомерно отказано.

Решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении встречного иска о взыскании штрафа за не предоставление истцом исполнительной документации по договорам подряда основано на представленных в материалы дела доказательствах фактического представления подрядчиками всей исполнительной документации по договорам (т.7 л.д.97-114), что исключает возможность применения условий договоров о начислении штрафа. Возражений в отношении выводов суда первой инстанции в этой части ЗАО ФСК "Западный луч" по существу не заявлено, а потому оснований для переоценки указанных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

С учетом удовлетворения исковых требований ООО "Геотранс" и частичного удовлетворения встречных исковых требований ЗАО ФСК "Западный луч", судом в соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ произведено распределение судебных расходов, понесенных сторонами в связи с оплатой госпошлины, и в порядке ч.5 ст.170 АПК РФ произведен зачет требований, по результатам которого с ЗАО ФСК "Западный луч" взыскано 6678814,31 руб.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции в обжалованной части следует признать принятым при полном и всестороннем исследовании представленных в материалы дела доказательств и основанным на законе.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч.4 ст.270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции в обжалованной части подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 по делу N А76-1822/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу закрытого акционерного общества финансово-строительная компания "Западный луч" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.А. Арямов

Судьи

Н.Г. Плаксина М.Б. Малышев