Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2016 г. N 15АП-16316/16

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 мая 2017 г. N Ф08-2163/17 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

23 декабря 2016 г.

дело N А32-13766/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ильиной М.В.,

судей Глазуновой И.Н., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цушко И.Э.,

при участии:

от истца - Попович Елена Степановна по доверенности от 27.10.2016,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Мрамор и Гранит"; общества с ограниченной ответственностью "ЕвроСтиль"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2016 по делу N А32-13766/2016, принятое в составе судьи Миргородской О.П.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мрамор и Гранит" (ИНН 2311171411 /ОГРН 1142311005077)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроСтиль" (ИНН 7707801960/ ОГРН 1137746331887)

об обязании исполнить условия договора

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Мрамор и Гранит" гобратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроСтиль" об обязании исполнить условия договора поставки N 45 от 01.07.2015 г. и принять товар: гранит камбулатовский деталь 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. в количестве 4 шт. и гранит камбулатовский деталь 800x1100x200 мм. в количестве 18 шт, об обязании передать экземпляр документов, принадлежащих ООО "Мрамор и Гранит": договор поставки N 45 от 01.07.2015 г., товарную накладную N 159 от 03.08.2015 г.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2016 в иске отказано.

ООО "Мрамор и Грантит" и ООО "ЕвроСтиль" обратились с апелляционными жалобами на Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2016.

ООО "Мрамор и Гранит" просило отменить решение, исковые требования удовлетворить. Жалоба мотивирована тем, что вывод суда об истечении срока действия договора противоречит ст. 415 ГК РФ. В соответствии с п. 9.5 договора поставки N 45 от 01.07.2015, он вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015. Однако, если за 15 дней до истечения указанного срока ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении договора, он автоматически пролонгируется на 1 календарный год на тех же условиях. Договор N 45 от 01.07.2015 подписан сторонами посредством электронной почты, после подтверждения ответчиком факта заключения договора путем оплаты, истец направил ответчику два экземпляра договора для подписания с последующим возвратом одного экземпляра. В соответствии с условиями разделов 4 и 5 договора поставки приемка товара производится с подписанием товарной накладной. Данный документ необходим истцу для отражения операций в бухгалтерском учете. Оснований для отказа в иске у суда не имелось.

ООО "ЕвроСтиль" в апелляционной жалобе просило изменить решение суда первой инстанции в мотивировочной части, т.к. вывод о том, что обязанность поставщика по поставке товара был прекращена в связи с истечением срока действия договора, противоречит п. 9.5 договора N 45 от 01.07.2015 и п.3 ст. 425 ГК РФ. Отказ суда в удовлетворении искового заявления правомерен по другому основанию - товар не был поставлен вовремя в силу его некачественности.

В судебном заседании представитель ООО "Мрамор и Гранит" апелляционную жалобу истца поддержал, против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возразил.

Из материалов дела следует, что 01.07.2015 г. между ООО "МРАМОР И ГРАНИТ" (поставщик) и ООО "ЕвроСтиль" (покупатель) был заключен договор поставки N 45. Согласно п. 1.1 договора спецификации (приложение N 1 к договору поставки) истец обязался поставить, а ответчик принять и оплатить следующий товар:

плита 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. Гранит Камбулатовский в количестве 18 штук по цене 33500 руб./шт. на сумму 603000 руб. в т.ч. НДС 18%,

плита 800x1100x200 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. Гранит Камбулатовский в количестве 18 штук по цене 21500 руб./шт. на сумму 387000 руб. в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с п.2.1. договора, оплата товара производится на условиях 100% предоплаты товара на расчетный счет поставщика в течение 3 банковских дней с момента выставления счета.

Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходит от поставщика к покупателю с момента принятии им товара по накладной. Товар отпускается со склада поставщика (п.п.4.2, 4.3 договора).

При обнаружении скрытых дефектов товара покупатель имеет право уведомит об этом поставщика в течение 3 календарных дней с момента их обнаружения, но не позже 2 месяцев с момента принятия товара в собственность. Покупатель обязан составит акт в присутствии уполномоченных им лиц о факте наличия дефектов (п.5.4 договора).

Согласно спецификации к договору (Приложение N 1), срок изготовления изделий составляет 20-23 дня после 100% оплаты, срок поставки - 2 рабочих дня от даты изготовления.

В соответствии с п.9.2 договора документы, направленные по факсимильной связи имеют полную юридическую силу.

В соответствии с п.9.5 договора договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2015 г., а по расчетам - до полного их завершения. Если за 15 дней до истечения указанного срока ни одна из сторон не уведомит другую о расторжении договора, то он автоматически продлевается на 1 календарный год на тех же условиях.

Доказательства того, что действие договора прекращено по истечении его срока по волеизъявлению одной из сторон договора отсутствуют. Из пояснений истца и ответчика, изложенных в апелляционных жалобах, следует, что стороны также не считают договор поставки N 45 от 01.07.2015 г. прекращенным.

Вывод суда первой инстанции о том, что срок действия договора поставки истек 31.12.2015, в связи с чем, обязанность поставщика по поставке товара была прекращена, является неверным.

На основании выставленного счета от 10.07.2015 ответчиком была произведена оплата в сумме 990000 рублей путем перечисления денежных средств со счета ответчика на счет истца двумя платежами:

-13.07.2015 - 300000 рублей (платежное поручение N 381);

-20.07.2015 - 690000 рублей (платежное поручение N 399).

Истец в сроки, согласованные сторонами, произвел частичную поставку товара несколькими партиями, которые приняты ответчиком, а именно:

05.08.2015 - 5 штук плита 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. Гранит Камбулатовский;

07.08.2015 - 9 штук плита 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. Гранит Камбулатовский, из них по 3 штукам Ответчиком заявлен брак производства, и согласована замена товара.

Место поставки товара - Российская Федерация, Республика Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Дрожжаное, ул. Школьная, д. 16.

13.08.2015 ответчик отказал в приемке следующей партии товара, а именно: в приемке 7 штук плиты 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. Гранит Камбулатовский, в т.ч. 3 штуки для замены брака по поставке от 07.08.2015.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Согласно пункту 1 статьи 510 Гражданского кодекса Российской Федерации, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

В силу пункта 1 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

В соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 484 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Ответчик был извещен о готовности товара к отгрузке, что подтверждается представленными в дело письмами истца.

При этом ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у него законных оснований для отказа от исполнения договора ввиду просрочки поставки либо ненадлежащего качества спорной партии товара.

В части отказа в удовлетворении требований истца о понуждении ответчика к передаче экземпляра документов, принадлежащих ООО МРАМОР И ГРАНИТ"- договора поставки N 45 от 01.07.2015 г., товарной накладной N 159 от 03.08.2015 г. решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2016 по делу N А32-13766/2016 отменить в части.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтиль" (ИНН 7707801960/ ОГРН 1137746331887) исполнить в натуре обязательства, предусмотренные договором поставки N 45 от 01.07.2015 - принять от общества с ограниченной ответственностью "Мрамор и Гранит" (ИНН 2311171411 /ОГРН 1142311005077) товар:

* камбулатовский гранит деталь 500x1500x400 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. в количестве 4 штук по цене 33500 руб./шт. на сумму 134 000 рублей с НДС;

* камбулатовский гранит деталь 800x1100x200 мм, полировка 6 сторон + фаски 5 мм. в количестве 18 штук по цене 21500 руб./шт. на сумму 387000 рублей с НДС.

В остальной части решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2016 по делу N А32-13766/2016 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Председательствующий

М.В. Ильина

Судьи

И.Н. Глазунова Н.Н. Мисник