Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2017 г. N 04АП-2275/17

г. Чита

18 августа 2017 г.

Дело N А10-1434/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 августа 2017 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Монаковой О.В., судей Даровских К.Н., Ошировой Л.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Трифоновой Ю.О., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 14 марта 2017 года по делу N А10-1434/2016 по иску публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а) в лице филиала "Бурятэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "МК-137" (ОГРН 1040301951348, ИНН 0317005128 107045, г. Москва, пер. Рыбников,4) о взыскании 1 737 813,01 рублей (суд первой инстанции: Борхонова Л.В.)

Определением от 11.08.2017 г. произведена замена судьи Барковской О.В. на судью Даровских К.Н.

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

установил:

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МК-137" о взыскании 50 000 рублей - неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 20.03.1464.12 от 10 августа 2012 года.

Определением от 29 июня 2016 года судом приняты к рассмотрению уточненные требования о взыскании с ответчика договорной неустойки за период с 10.08.2013 г. по 13.05.2016 г. в размере 1 737 813,01 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 14 марта 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано. Взыскана с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в пользу федерального бюджета государственная пошлина в размере 28 378 рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обжаловал его в апелляционном порядке.

Заявитель в своей апелляционной жалобе ставит вопрос об отмене решения определения суда первой инстанции, ссылаясь на то, что обязанности истца доказывать исполнение мероприятий со стороны сетевой организации в срок, предусмотренный Договором N 20.03.1464.12 от 10.08.2012 (далее - Договор) - нет. По условиям Договора, в отличие от Заявителя, у Исполнителя отсутствует обязанность по уведомлению заявителя либо кого-то еще о выполнении своих обязательств. Доказательством выполнения своих обязательств по Договору в срок может служить только сообщение и подтверждение об этом самим Истцом. Доказательством же невыполнения обязательств со стороны ПАО "МРСК Сибири" может являться невыполнение своих обязательств после уведомления Заявителем о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны. Иным способом доказать выполнение сетевой организацией мероприятий или обратное - невозможно.

Выводы суда о невыполнении истцом мероприятий со своей стороны не основаны на материалах дела. В расчет неустойки указан срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации - 10.08.2013, который не подвергнут сомнению или оспорен. В данном случае невыполнение мероприятий со стороны истца в сроки, установленные Договором (если бы таковое имело место), могли послужить основанием встречных требований, которые заявлены не были, отдельного иска также подано не было.

Также суд сделал неправильный вывод об отсутствии просрочки выполнения обязательства в связи с продлением срока действия тех. условий. Срок действия технических условий не совпадает и не может совпадать со сроком выполнения мероприятий по договору.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 10 августа 2012 года между ОАО "МРСК Сибири" (Сетевая организация) и ООО "МК-137" (Заявитель) подписан договор N 20.03.1464.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее договор).

В соответствии с условиями Договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ЛЭП-10 КВ, ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВа для электроснабжения 2-х зданий, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом указанных характеристик, а Заявитель принял на себя обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, срок действия технических условий - 2 года со дня заключения договора (раздел 1 пункты 4, 5 Договора).

Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия N 1/4 от 25.02.2011 года, и составляет 1 494 141,02 рублей (пункт 10 Договора).

В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения после подписания акта об осуществлении технологического присоединения, акта об оказании услуг, на основании счет-фактуры.

В соответствии с условиями Договора ПАО "МРСК Сибири" приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения заявителя до границ земельного участка, на котором расположены энергопринимающие устройства последнего. В свою очередь заявитель обязался выполнять возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства.

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям N 03.1695.1937.12.ТУ (приложение N 2 к Договору), ПАО "МРСК Сибири" приняло на себя обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, установить прибор учета эл. энергии в месте подключения.

Точка присоединения расположена на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

В разделе 1 Технических условий предусмотрен объем работ, обязательный для выполнения со стороны заявителя, в частности заявитель осуществляет: разработку проекта электроснабжения очистных сооружений; выполняет прокладку КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП "ФСК" до ТП; выполняет строительство ТП с установкой трансформаторов мощностью не более 2*400 кВа., а также осуществляет другие мероприятия, предусмотренные разделом 11 Технических условий.

Исполнителем (истцом) выполняются мероприятия согласно пункту 6 Договора, в том числе: в течение трех рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить их проверку; в течение трех рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения на допуск в эксплуатацию прибора учета осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей, акт об оказании услуг.

20 апреля 2016 года между ПАО "МРСК Сибири" (Сетевая организация) и ООО "МК- 137" (Заявитель) подписано дополнительное соглашение N 1 к договору N 20.03.1464.12 от 10.08.2012 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с дополнительным соглашением внесены изменения в технические характеристики электросетевого хозяйства, определено местоположение объектов, для электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение, изменен порядок оплаты.

Так, согласно п. 5 Дополнительного соглашения внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в порядке:

1 этап: плата за технологическое присоединение 1 494 141,02 руб. за предыдущие 340 кВт ранее оплаченные заявителем по договору;

2 этап: плата за технологическое присоединение 115 473,38 руб. за увеличение максимальной мощности до 730 кВт оплачивается не позднее 10 рабочих дней до даты фактического присоединения.

Срок действия технических условий по дополнительному соглашению - 2 года с даты заключения дополнительного соглашения.

Ссылаясь на несвоевременное неисполнение ответчиком обязательств по договору, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании неустойки за период с 10.08.2013 г. по 12.05.2016 г.

Суд первой инстанции, не установив правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в иске отказал.

Четвертый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Заключенный сторонами договор предполагает проведение со стороны сетевой организации работ по технологическому присоединению электроустановки заявителя к принадлежащим ей сетям электроснабжения, в том числе выполнение сетевой организацией обязанностей, предусмотренных техническими условиями на технологическое присоединение объекта.

В соответствии с пунктом 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 861 от 27.12.2004 (далее - Правила N 861).

В пункте 7 Правил N 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями и т.д.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

Пунктом 7 Правил N 861 также установлено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

Технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю.

К существенным условиям договора технологического присоединения относится также право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре (подпункты "а", "в" пункта 16 Правил N 861 в редакции, действовавшей в спорный период).

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

Согласно пункту 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" исполнение договора оплачивается по цене, подлежащей государственному регулированию.

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (пункт 17 договора).

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как верно установил суд первой инстанции, истец фактически не осуществлял технологическое присоединение, ссылаясь на невозможность его выполнения до исполнения обязательств ответчиком по договору о технологическом присоединении по оплате, равно как и ответчик, никакие мероприятия по технологическому присоединению также не выполнил.

При этом истец не представил никакие доказательства того, что им созданы условия возможного фактического подключения объектов ответчика. Поскольку договор технологического присоединения является публичным, истец в этих правоотношениях является более сильной стороной и, возлагая лишь на своего контрагента большую часть обязательств, которые должен выполнить ответчик в своих же интересах и в пределах своих границ, то суд усматривает отсутствие нарушение прав и законных интересов истца.

При установленных обстоятельствах суд первой инстанции сделал правильный вывод, что требовать уплаты неустойки за неоплату за невыполненное технологическое присоединение необоснованно, поскольку это противоречит общим нормам гражданского законодательства по обязательствам (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации) и положениям специального нормативного правового регулирования.

Законодательство закрепляет единственное специальное основание для одностороннего расторжения договора технологического присоединения - нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре. В остальных случаях подлежит применению норма статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Из приведенных норм, как верно указал суд первой инстанции, следует право сетевой компании по договору об осуществлении технологического присоединения отказаться от исполнения обязательства и потребовать возмещения убытков, но не взыскания неустойки.

Исходя из условий заключенного сторонами договора, понудить заявителя (лица, обратившегося с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств) к взысканию задолженности (способ, подпадающий под понятие "присуждение к исполнению обязанности в натуре", используемый в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации) и неустойки возможно при выполнении (осуществлении) самой сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, с определенным сроком их действия (1 год со дня заключения договора).

Ни договором, ни законом не предусмотрена ответственность за просрочку внесения авансового платежа. Компенсационный характер гражданско-правовой ответственности и соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагают выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Учитывая обоюдный характер обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, обязанностью истца является доказывание исполнения договорных обязательств в своей части. В противном случае, его требование о взыскании

неустойки за нарушение ответчиком, возложенных на него обязательств по договору технологического присоединения при отсутствии наступления для сетевой организации неблагоприятных последствий будет противоречить компенсационному характеру санкций в гражданском праве, что следует расценивать как злоупотребление правом в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Право сетевой компании по договору об осуществлении технологического присоединения отказаться от исполнения обязательства и потребовать возмещения убытков, но не взыскания неустойки.

Поскольку как установлено истец также не приступил к исполнению договора, фактически не выполнив принятые на себя обязательства, которые напрямую не поставлены в зависимость от осуществления предварительных платежей и выполнения ответчиком своих мероприятий предусмотренных техническими условиями, суд первой инстанции сделал правильный вывод, что оснований для удовлетворения заявленного требования о привлечении ответчика к ответственности в виде взыскания пени не имеется.

Также как судом первой инстанции установлено, что 06 апреля 2016 года между истцом и ответчиком подписан акт разграничения балансовой принадлежности сторон.

13 мая 2016 года представителями сторон проведена проверка выполнения ООО "МК - 137" технических условий к Договору, по результатам которого составлен акт о выполнении ТУ N 8000017849.

Согласно акту об осуществлении технологического присоединения N 7800320560 от 13.05.2016 г. Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по дополнительному соглашению N 20.03.1464.12ДС2 от 20.04.2016 г. к договору об осуществлении технологического присоединения от 10 августа 2012 г. N 20.03.1464.12.

Согласно условиям, установленным Дополнительным соглашением к Договору Ответчик обязан был выполнить мероприятия по технологическому присоединению в течении двух лет с даты подписания Дополнительного соглашения.

Фактически ответчиком обязательства по исполнению условий установленных Дополнительным соглашением исполнены 13 мая 2016 года, что подтверждается подписанным представителями сторон актом о выполнении ТУ N 8000017849.

13 мая 2016 года между сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения N 7800320560.

Таким образом, ответчиком обязательства по исполнению дополнительного соглашения исполнено с соблюдением установленного срока - до 20 апреля 2018 года.

При установленных обстоятельствах суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об отсутствии оснований для применения к ответчику меры ответственности в виде взыскания договорной неустойки, за несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению, в удовлетворении исковых требований правомерно отказал.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом, однако они не опровергают выводов суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемом судебном акте выводов, для чего у апелляционного суда не имеется оснований.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка, выводы суда являются обоснованными.

Других убедительных доводов, основанных на доказательственной базе, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, в апелляционной жалобе не содержится.

Арбитражный апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции не допустил нарушений норм материального и процессуального права, следовательно, основания для отмены либо изменения судебного акта отсутствуют.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четвёртый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 14 марта 2017 года по делу N А10-1434/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий

О.В. Монакова

Судьи

К.Н. Даровских Л.В. Оширова