Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2017 г. N 13АП-29874/17

г. Санкт-Петербург

19 декабря 2017 г.

Дело N А56-37989/2017

Резолютивная часть определения объявлена 12 декабря 2017 года.

Определение изготовлено в полном объеме 19 декабря 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Кашиной Т.А.

судей Колосовой Ж.В., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания Лужинской В.А.

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Антонова Д.В. по доверенности от 11.09.2017,

рассмотрев апелляционную жалобу 13АП-29874/2017 АО "ТехноБалт" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2017 по делу N А56-37989/2017 (судья Семенова И.С.), принятое

по иску АО "ТехноБалт"

к ООО "Северная строительная компания"

о взыскании задолженности и неустойки

и по встречному иску ООО "Северная строительная компания"

к АО "ТехноБалт"

о взыскании неустойки

установил:

Акционерное общество "ТехноБалт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Северная строительная компания" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по договору от 29.05.2015 г. N КР-29.05.15 в размере 27 681 291 руб. 23 коп., неустойки в размере 4 899 202 руб. 59 коп.

Впоследствии истец уточнил заявленные требования в части взыскания неустойки в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и просил взыскать неустойку в размере 9 217 483 руб. 89 коп., начисленную по состоянию на 20.09.2017 г.

ООО "Северная строительная компания" обратилось со встречным исковом о взыскании неустойки по договору от 29.05.2015 г. N КР-29.05.15 в размере 25 547 064 руб. 56 коп., расходов в размере 4 406 035 руб. 21 коп.

Решением суда от 03.10.2017 основной иск в удовлетворен в части. С ООО "Северная строительная компания" в пользу АО "ТехноБалт" взыскана задолженность по договору от 29.05.2015 г. N КР-29.05.15 в размере 20 994 491 руб. 60 коп., а также 127 972 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части основных исковых требований отказано. Встречные исковые требования удовлетворены. С АО "ТехноБалт" в пользу ООО "Северная строительная компания" взыскана неустойка по договору от 29.05.2015 г. N КР-29.05.15 в сумме 25 547 064 руб. 56 коп., убытки в сумме 4 406 035 руб. 21 коп., а также 172 765 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Путем зачета встречных однородных требований, с АО "ТехноБалт" в пользу ООО "Северная строительная компания" взыскано 9 003 401 руб. 17 коп.

АО "ТехноБалт" обратилось с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2017 по делу N А56-37989/2017.

30.11.2017 в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство АО "ТехноБалт" об отказе от апелляционной жалобы.

Представитель ООО "Северная строительная компания" не возражал против данного заявления.

В соответствии с частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.

Право отказа от апелляционной жалобы предоставлено статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отказ АО "ТехноБалт" от жалобы не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц. С учетом изложенного, отказ АО "ТехноБалт" от апелляционной жалобы принят судом, и производство по апелляционной жалобе подлежит прекращению.

В связи с отсутствием в материалах дела надлежащего доказательства уплаты АО "ТехноБалт" государственной пошлины по апелляционной жалобе (подлинника платежного поручения), соответствующая справка на возврат из федерального бюджета государственной пошлины не выдается.

Руководствуясь статьями 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ АО "ТехноБалт" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2017 по делу N А56-37989/2017.

Производство по апелляционной жалобе прекратить.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.

Председательствующий

Т.А. Кашина

Судьи

Ж.В. Колосова Н.С. Полубехина