Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 января 2018 г. N 15АП-20733/17

город Ростов-на-Дону

10 января 2018 г.

дело N А32-44730/2016

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Илюшина Р.Р.

судей Н.Н. Мисника, Т.Р. Фахретдинова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Черниковой Е.С.

при участии:

от истца: представители Арефьева Е.В. по доверенности от 01.01.2018, Магарамов Р.Ф. по доверенности от 01.01.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Автономная теплоэнергетическая компания"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.11.2017 по делу N А32-44730/2016,

принятое судьей Орловой А.В.,

по иску федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 4"

к ответчику акционерному обществу "Автономная теплоэнергетическая компания"

о взыскании задолженности по договору поставки тепловой энергии, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" (далее - истец, управление) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу "Автономная теплоэнергетическая компания" (далее - ответчик, общество) о взыскании неустойки в размере 15828592,20 руб. (с учетом уточнения исковых требований).

В ходе судебного разбирательство истец поменял наименование на федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление N 4".

Решением суда от 07.11.2017 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 7595628,07 руб. При снижении подлежащей взысканию неустойки суд применил положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ и просило решение отменить.

После принятия апелляционной жалобы к производству от общества поступило ходатайство от 27.12.2017 г. об отказе от апелляционной жалобы и прекращении по ней производства, подписанное представителем общества Дроздовой М.Г. на основании доверенности от 18.10.2017.

Представители истца не возражали против принятия отказа от апелляционной жалобы и прекращения производства.

В судебном заседании, назначенном на 09.01.2018, был объявлен перерыв до 09 часов 10.01.2018.

Согласно ч. 1 ст. 265 АПК РФ, суд прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.

В ч. 5 ст. 49 АПК РФ закреплено, что арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство, материалы дела, апелляционный суд пришёл к выводу о том, что отказ от апелляционной жалобы не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, он подлежит принятию, а производство по апелляционной жалобе - прекращению.

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять отказ акционерного общества "Автономная теплоэнергетическая компания" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.11.2017 по делу N А32-44730/2016.

2. Прекратить производство по апелляционной жалобе.

3. Разъяснить заявителю, что, согласно ч.5 ст. 265 АПК РФ, в случае прекращения производства по апелляционной жалобе повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

4. Определение может быть обжаловано в течение месяца в порядке, определенном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Р.Р. Илюшин

Судьи

Н.Н. Мисник Т.Р. Фахретдинов