Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2018 г. N 03АП-131/18

г. Красноярск

20 февраля 2018 г.

Дело N А33-6764/2017

Резолютивная часть постановления объявлена "15" февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен "20" февраля 2018 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хабибулиной Ю.В.,

судей: Бутиной И.Н., Петровской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания Лизан Т.Е.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле (их представителей),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 06 декабря 2017 года по делу N А33-6764/2017, принятое судьёй Блиновой Л.Д.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческая фирма "Торговый дом "Евроэкспо"" (ИНН 2463034900, ОГРН 1022402127087, далее - истец, ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, далее - ответчик, ПАО "МРСК Сибири") о понуждении исполнения обязательств по технологическому присоединению в течение трех календарных месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения подпункты 10.3-10.5 пункта 10 технических условий для присоединения к электрическим сетям дополнительного соглашения от 26.09.2017 N 2 к договору N 20.24.6443.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2012 нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 141, а именно: фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца; установка дополнительных ячеек в РУ-6 кВ ТП N284, г. Красноярск 1 и 2 сек.шин; прокладку двух КЛ-6 кВ в траншее сечением 185 -240 мм2 L=250-м от вновь присоединенных ячеек в РУ-6 кВ ТП N284 до РУ-6 кВ новой БКТП 6/0,4 кВ (характеристики, протяженность, трассу КЛ-6 кВ уточнить проектом). Оформить фактическое присоединение энергопринимающих устройств подписанием акта об осуществлении технологического присоединения.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.12.2017 исковые требования общества с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческая фирма "Торговый дом "Евроэкспо"" удовлетворено.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что судом первой инстанции при принятии решения не был исследован вопрос об исполнимость судебного акта. Также, суд первой инстанции не учел довод ответчика о том, что при рассмотрении дела N 416-20-14 от 30.04.2015 УФАС по Красноярскому краю вопрос об исполнении встречного обязательства со стороны ООО ПФК "Торговый дом "Евроэкспо" не был рассмотрен. Выяснению подлежал только вопрос о нарушении обязательств в рамках антимонопольного законодательства ПАО "МРСК Сибири". Кроме того, решение УФАС ПО Красноярскому краю по делу N 416-20-14 от 30.04.2015 не является судебным актом.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.01.2018 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 15.02.2018.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 N 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" предусматривается возможность выполнения судебного акта в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Такой судебный акт направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Текст определения о принятии к производству апелляционной жалобы от 15.01.2018, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, опубликован в Картотеке арбитражных дел (http://.kad.arbitr.ru/) 16.01.2018 10:56:11 МСК.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Между ПАО "МРСК Сибири" (сетевая организация) и ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"" (заявитель) 02.08.2012 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 20.24.6443.12, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановки нежилого здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 600 кВт (увеличение мощности на 500 кВт); категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 600 кВт; ранее присоединённая в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность отсутствует. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2).

В силу пункта 1.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя: нежилого здания, расположенного по адресу:

г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 141.

На основании пункта 1.3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

В силу пункта 1.4 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 1.5 договора (в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего соглашения.

В соответствии с пунктом 2.1 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно пункту 2.3 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. После осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Разделом 3 договора согласован порядок оплаты за технологическое присоединение.

В силу пункта 3.1. договора (в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2) размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом РЭК Красноярского края от 29.12.2012 N 465-п и составляет: 2845810 рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 434 106 рублей 70 копеек и определяется в приложении N 3 к настоящему соглашению.

Согласно пункту 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 31 555 рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 4 813 рублей 56 копеек вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; 253 025 рублей 5 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 38 597 рублей 11 копеек оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора; 853 743 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 130 232 рублей 01 копейки оплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней со дня заключения настоящего договора; 569 162 рублей 12 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 86 821 рубля 34 копеек оплачивается в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня заключения настоящего договора; 853 743 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 130 232 рублей 01 копейки оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем ТУ, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 284 581 рубля 06 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 43 410 рублей 67 копеек оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня фактического присоединения.

В приложении N 1 к договору сторонами согласованы технические условия (в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "МРСК Сибири" ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"", согласно которым сетевая организация осуществляет: подготовку и выдачу технических условий (пункт 10.1); проверку выполнения технических условий заявителя (пункт 10.2); фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя (пункт 10.3); установка дополнительных ячеек в РУ-6кВ ТП N284, к 1 и 2 сек.шин. (10.4); прокладка двух КЛ-6кВ в траншее сечением 185-240 мм2 L=250-м от вновь пристыкованных ячеек в РУ-6кВ ТП N284 до РУ-6кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ, (Характеристики, протяженность, трассу КЛ-б кВ уточнить проектом) (10.5).

В приложении N 2 к договору сторонами согласован график исполнения обязательств по договору.

В соответствии с условиями договора, ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"" произведена оплата услуг по договору, что подтверждается платёжными поручениями от 26.09.2013 N 1172 на сумму 31 555 рублей 56 копеек; от 04.04.2014 N 364 на сумму 1 638 435 рублей 12 копеек.

Как указывает в исковом заявлении истец, ПАО "МРСК Сибири" в установленный срок не приступило к выполнению обязательств по договору.

Истцом в материалы дела представлено решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 30.04.2015 N 416-10-14, в соответствии с которым ОАО "МРСК Сибири" признано нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" в части неисполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "МРСК Сибири" нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 141, принадлежащего ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"", возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором N 20.2400.6443.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2012. ОАО "МРСК Сибири" выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которым ОАО "МРСК Сибири" надлежит осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 141, принадлежащего ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"", возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором N 20.2400.6443.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2012.

Данное решение оспорено ПАО "МРСК Сибири" в арбитражный суд Красноярского края. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.08.2015 по делу N А33-13022/2015 отказано в удовлетворении заявления ПАО "МРСК Сибири".

В связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязательств по договору, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании неустойки. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-19083/2016 от 03.08.2013, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.05.2017 иск удовлетворён.

Письмом от 24.02.2016 истец обратился в ПАО "МРСК Сибири" о выполнении мероприятий по технологическому присоединению объекта.

В ответ на обращения ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо"" о сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, ПАО "МРСК Сибири" письмами от 03.03.2016, 11.03.2015, 10.11.2015, 21.03.2016, 31.03.2016, 15.04.16, 06.07.2016, 04.08.2016 уведомляло истца о переносе сроков исполнения своих обязательств по договору.

Поскольку требование истца ответчиком не исполнено, ООО ПКФ "ТД "Евроэкспо" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 02.08.2012 N 20.24.6443.12, который по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг.

Следовательно, отношения сторон регулируются общими положениями о подряде (статьи 702 - 729 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также положениями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

На основании статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (пункт 1). Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным (пункт 3).

В соответствии с пунктом 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

В соответствии с пунктом 18 Правил N 861 технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих действий:

- подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

- разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Завершает указанный процесс фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, под которым понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") (подпункт "г" пункта 7 Правил N 861).

Согласно пункту 19 Правил N 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

Статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", установлено, что подключение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям осуществляется при условии выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 16 Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать:

- 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктам 12(1), 14 и 34 указанных правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей инвестиционной организации или соглашением сторон.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 02.08.2012 N 20.24.6443.12, а также в целях технологического присоединения выданы технические условия (приложение N 1 к договору).

Истец, обращаясь в суд с настоящим исковым заявлением, указывает на то, что ответчиком не исполнены мероприятия по технологическому присоединению, перечисленные в пунктах 10.3-10.5 технических условий.

Согласно пункту 1.5 договора (в редакции дополнительного соглашения от 26.09.2013 N 2) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего соглашения, т.е. мероприятия должны были быть произведены до 26.03.2014.

Однако, в установленный договором срок (до 26.03.2014), ответчиком взятые на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения исполнены не были.

Факт надлежащего и своевременного исполнения истцом обязательств по оплате услуг по технологическому присоединению подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями от 26.09.2013 N 1172, от 04.04.2014 N 364.

Суд апелляционной инстанции также обращает внимание на то, что ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указанная организация создана 04.07.2005. Согласно уставу ПАО "МРСК Сибири" основными видами его деятельности являются осуществление эффективного и надежного функционирования объектов электросетевого комплекса, обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей.

Подписав договор и дополнительные соглашения к нему, ответчик принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению объектов ответчика в срок, установленный договором, которые в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации должны исполняться надлежащим образом.

На основании изложенного, учитывая длительность неисполнения обязательств по договору, неблагоприятные последствия для истца, а также особый статус сетевой организации, арбитражный суд первой инстанции обосновано посчитал заявленные истцом требования обоснованным.

При таких обстоятельствах исковое требование истца о понуждении исполнения обязательств заявлено обоснованно и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

На основании вышеизложенного, приведенные ответчиком в апелляционной жалобе доводы являются необоснованными, противоречат фактическим обстоятельствам спора и материалам дела, в связи с чем подлежат отклонению судом апелляционной инстанции.

Судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал материалы дела, дал им правильную оценку (с учетом их достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и не допустил нарушения норм материального и процессуального права.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

При указанных обстоятельствах, решение суда является законным и обоснованным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 06 декабря 2017 года по делу N А33-6764/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

Ю.В. Хабибулина

Судьи

И.Н. Бутина О.В. Петровская