Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2018 г. N 18АП-2835/18

г. Челябинск

23 апреля 2018 г.

Дело N А76-15741/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 апреля 2018 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Суспициной Л.А.,

судей Богдановской Г.Н., Ермолаевой Л.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Чаус О.С., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Магнитогорское управление "Южуралэлектромонтаж" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2018 по делу N А76-15741/2017 (судья Костарева И.В.).

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью "Мехколонна 303" - Осипова Е.Ю. (доверенность от 03.11.2017); от общества с ограниченной ответственностью "Магнитогорское управление "Южуралэлектромонтаж" - Симонова Н.А. (доверенность от 02.05.2017).

Общество с ограниченной ответственностью "Мехколонна 303" (далее - ООО "Мехколонна 303", истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Магнитогорское управление "Южуралэлектромонтаж" (далее - ООО "МУ "ЮУЭМ", ответчик) о взыскании задолженности по договору от 10.03.2015 N 10, в том числе:

-основного долга по оплате выполненных в рамках договора работ в сумме 1 823 085 руб.,

-процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 139 503 руб. 46 коп., начисленных на сумму долга в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 14.02.2017 по 18.12.2017, с продолжением начисления процентов на сумму долга, начиная с 19.12.2017 по день его фактической уплаты (с учетом изменения размера исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) (исковое заявление в первоначальной редакции - л.д. 2-3; заявление об увеличении размера исковых требований - л.д. 68; уточненный расчет процентов - л.д. 69).

К участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее - ПАО "ММК", третье лицо) (определение от 28.11.2017 - л.д. 64)

Решением суда первой инстанции от 26.01.2018 (резолютивная часть объявлена 24.01.2018) исковые требования ООО "Мехколонна 303" удовлетворены в полном объеме (л.д. 86-89).

Не согласившись с таким решением, ООО "МУ "ЮУЭМ" (далее также - податель жалобы) обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит данное решение отменить по основаниям, предусмотренным в части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принять по делу новый судебный акт (л.д. 95-96).

В апелляционной жалобе истец указывает на несогласие с выводом суда первой инстанции о наличии у него возникшего обязательства по оплате выполненных по договору от 10.03.2015 N 10 работ. В обоснование данного довода ссылается на следующие обстоятельства, как-то: 1) подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не директором ООО "МУ "ЮУЭМ" Агаповым А.Г., 2) отсутствие у главного инженера Грудева Д.А., подписавшего указанные документы, необходимых полномочий, 3) нарушение субподрядчиком срока сдачи выполненных работ, 4) не передачу субподрядчиком актов технической готовности и исполнительной документации.

Отказ суда первой инстанции в назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы по вопросу об определении принадлежности подписи на спорных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 именно директору ООО "МУ "ЮУЭМ" Агапову А.Г. истец считает необоснованным. Настаивает на назначении по делу такой экспертизы на стадии апелляционного производства, о чем представлено соответствующее ходатайство (л.д. 110-112).

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял апелляционную жалобу ООО "МУ "ЮУЭМ" к производству, назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании 18.04.2018 (09 час. 10 мин.) (определение от 19.03.2018 - л.д. 94).

К дате судебного заседании отзывы на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от лиц, участвующих в деле, в суд апелляционной инстанции не поступили.

Явку представителей в судебное заседание суда апелляционной инстанции обеспечили только стороны спора - ООО "Мехколонна 303" и ООО "МУ "ЮУЭМ".

ПАО "ММК" явку своих представителей в судебное заседание суда апелляционной инстанции не обеспечило, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещено надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения сведений о месте и времени судебного разбирательства на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети "Интернет".

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителя третьего лица.

Представитель ООО "МУ "ЮУЭМ" в судебном заседании поддержала доводы апелляционной жалобы в полном объеме, настаивала на назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы по вопросу об определении принадлежности подписи на спорных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 именно директору ООО "МУ "ЮУЭМ" Агапову А.Г.

Представитель ООО "Мехколонна 303" возражал по существу доводов апелляционной жалобы, просил решение суда от 26.01.2018 оставить без изменения, жалобу с ходатайством о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела усматриваются следующие обстоятельства.

Между ООО "МУ "ЮУЭМ" (генподрядчик) и ООО "Мехколонна 303" (субподрядчик) заключен договор от 10.03.2015 N 10 с учетом протокола разногласий от 10.03.205 (далее также - договор N 10, договор, л.д. 12-15), по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательство выполнить по заданию генерального подрядчика своими силами строительство/реконструкцию объекта "ОАО "ММК" ЦЭС и П.ЦЭС. Реконструкция сети 110/10 кВ" (проект N 407), находящегося по адресу: промплощадка ОАО "ММК", ул. Кирова, 93, - в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и условиями настоящего договора (пункт 1.1).

В договоре N 10 сторонами оговорены, в числе прочего, следующие условия:

-работы выполняются иждивением субподрядчика, при этом заказчик и генеральный подрядчик вправе предоставить для выполнения работ свои материалы (МПЗ); поставку оборудования осуществляет заказчик (пункт 1.2);

-стоимость работ определяется проектно-сметной документацией с учетом условий, изложенных в протоколе согласования договорной цены (пункт 2.1);

-сроки и виды работ, отдельные этапы работ по настоящему договору устанавливаются графиком строительства (пункт 3.1);

-объемы выполнения работ в стоимостном выражении устанавливаются в графике строительства объекта; стоимость, указанная в графике строительства объекта, не является основанием для проведения. платежей по договору; оплата осуществляется за фактически выполненные строительно-монтажные работы, ежемесячно фиксируемые в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка КС-3, подписываемых сторонами (пункт 3.2);

-фактически выполненные строительно-монтажные работы ежемесячно фиксируются в акте КС-2 и справке КС-3, подписываемых сторонами; стоимость своевременно выполненных работ определяется согласно проектно-сметной документации с учетом условий формирования стоимости, изложенных в протоколе согласования договорной цены (пункт 7.1);

-в случае просрочки выполнения работ, предусмотренных в графиках строительства, по вине субподрядчика генподрядчик вправе уменьшить стоимость соответствующих несвоевременно выполненных работ путем применения понижающего коэффициента к итогу в справке КС-3 и в акте КС-2, в зависимости от сроков задержки: 10-30 дней - 0,9%, 31-60 дней -0,8%, более 60 дней - 0,7% (пункт 7.2);

-основанием применения понижающего коэффициента, предусмотренного пунктом 7.2 договора, является акт об исполнении графика строительства, подписанный уполномоченными лицами со стороны субподрядчика и генерального подрядчика; в случае уклонения субподрядчика от подписания акта, генподрядчик направляет письмом подписанный акт со стороны генподрядчика; при неполучении подписанного акта со стороны субподрядчика ответа в течение 5-ти дней с момента получения субподрядчиком, акт считается согласованным и подписанным сторонами (пункт 7.3);

-оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы на основании счета-фактуры, выставляемого субподрядчиком на основании акта КС-2 и справки КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 45-ти календарных дней со дня акцепта счета-фактуры генподрядчиком; датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетных счетов генподрядчика (пункт 7.4 в редакции протокола разногласий).

К договору N 10 составлены протокол согласования договорной цены (оборот л.д. 15), график выполнения работ (л.д. 16).

В подтверждение факта выполнения в рамках договора N 10 работ и передачи их генподрядчику истец представил в материалы дела акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) от 30.12.2016 NN 556, 567 на общую сумму 1 899 046 руб. 88 коп. (л.д. 18-21).

Указанные акты КС-2 и справки КС-3 со стороны ООО "МУ "ЮУЭМ" подписаны за директора Агапова А.Г. главным инженером общества Грудевым Д.А. (по утверждению истца), скреплены печатью общества.

На оплату работ генподрядчику выставлены счета-фактуры от 30.12.2016 N N 143, 130 на общую сумму 1 899 046 руб. 88 коп. (л.д. 25-26).

Часть выставленной к оплате суммы погашена путем зачета встречных требований, о чем сторонами составлен акт взаимозачета от 30.12.2016 на сумму 75 961 руб. 87 коп. (л.д. 17).

По расчету истца, на стороне ООО "МУ "ЮУЭМ" образовался долг в сумме 1 823 085 руб.

Предпринятые меры по урегулированию спора, возникшего в связи с неоплатой выполненных работ по договору N 10, в досудебном порядке (л.д. 10-11) не дали результата.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Мехколонна 303" в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая спор в пользу истца, суд первой инстанции исходил из заключенности договора N 10, который квалифицировал как договор субподряда, признал доказанным факт выполнения истцом в рамках данного договора согласованного объема работ и наличия на стороне последнего задолженности на заявленную в иске сумму 1 823 085 руб. Доводы ответчика об отсутствии документов, подтверждающих надлежащим образом факт сдачи выполненных работ генподрядчику со ссылкой на неподписание актов КС-2 и справок КС-3 директором ООО "МУ "ЮУЭМ" Агаповым А.Г., суд первой инстанции отклонил, указав, что проставление на указанных документах печати общества подтверждает полномочия подписавшего их лица. Доводы ответчика о необходимости применения в расчете долга понижающего коэффициента в соответствии с пунктом 7.2 договора суд первой инстанции также отклонил.

Установив факт неоплаты выполненных в рамках спорного договора работ, суд первой инстанции признал обоснованным по праву применение к генподрядчику ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Представленный истцом уточненный расчет процентов суд первой инстанции проверил, признал правильным.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, апелляционная коллегия не находит оснований для отмены принятого по делу решения.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. При этом все представленные доказательства оцениваются арбитражным судом на предмет их относимости к рассматриваемому делу, допустимости и достоверности.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

Исковые требования ООО "Мехколонна 303" основаны на договоре N 10, который по своей правовой природе является договором строительного субподряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (пункт 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда; при отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1); договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком (пункт 2).

В соответствии со статьями 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

По смыслу названных норм закона основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Обстоятельства заключенности и действительности договора N 10 податель жалобы не оспаривает (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как указано выше, в качестве подтверждения факта выполнения работ в соответствии с условиями договора N 10 истец представил в материалы дела надлежащие доказательства - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) от 30.12.2016 NN 556, 567 на общую сумму 1 899 046 руб. 88 коп.

Судом первой инстанции установлено и не опровергнуто подателем жалобы то обстоятельство, что указанные акты КС-2 и справки КС-3 со стороны генподрядчика подписаны за директора Агапова А.Г. главным инженером Грудевым Д.А. без замечаний к объему и качеству работ, сроку их выполнения, скреплены печатью ООО "МУ "ЮУЭМ".

Отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

В статье 402 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если ни повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Проставление оттиска печати ООО "МУ "ЮУЭМ" на спорных документах о сдаче выполненных работ генподрядчику свидетельствует о наличии у соответствующего лица полномочий, явствовавших из обстановки, поименованные выше акты и справки обоснованно приняты судом первой инстанции в качестве доказательств выполнения согласованного в договоре N объема работ и их стоимости 1 899 046 руб. 88 коп.

Ответчиком в материалы дела не представлены объективные доказательства того, что полномочия лица, подписавшего спорные акты от имени ООО "МУ "ЮУЭМ" и имевшего возможность проставить оттиск его печати, не могли явствовать из обстановки, при которой совершалась приемка выполненных работ.

Следует отметить, что выдача печати лицу, осуществлявшему приемку выполненных работ, проставление её на актах КС-2 и справках КС-3 также является подтверждением полномочий представителя.

Обоснования того, каким образом печать ООО "МУ "ЮУЭМ" могла оказаться в распоряжении иных лиц и быть использована при приемке выполненных работ, ответчиком суду не представлено, о фальсификации спорных актов и справок (в части проставления печати) в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявлено, равно как не представлено доказательств того, что подписание спорных актов КС-2 и справок КС-3 было связано с мошенническими либо иными противоправными действиями подписавшего их лица.

Более того, как указано выше, часть выставленной к оплате по договору N 10 суммы уже погашена путем зачета встречных требований, о чем сторонами составлен акт взаимозачета от 30.12.2016 на сумму 75 961 руб. 87 коп., а представителем ООО "МУ "ЮУЭМ" в судебном заседании были даны пояснения суду апелляционной инстанции о том, что необходимый объем работ договору N 10 субподрядчиком действительно выполнен, замечаний к качеству работ не имеется, их результат уже сдан генподрядчиком заказчику - ПАО "ММК" (аудиопротокол судебного заседания от 18.04.2018).

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о доказанности факта выполнения истцом работ и их объема является обоснованным.

Довод подателя жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о назначении по делу об определении принадлежности подписи на спорных актах КС-2 и справках КС-3 именно директору ООО "МУ "ЮУЭМ" Агапову А.Г. (л.д. 77, 80), отклоняется апелляционной коллегией в силу следующего.

По смыслу норм статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение судебной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, и данное право реализуется в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

В рассматриваемом случае суд первой инстанции обоснованно исходил из отсутствия обстоятельств, поименованных в диспозиции статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, свидетельствующих о необходимости назначения экспертизы (с учетом того обстоятельства, что истцом признается факт подписания спорных документов не Агаповым А.Г.), а также из достаточности имеющихся в материалах дела доказательств для рассмотрения дела по существу.

По аналогичным мотивам судом апелляционной инстанции также отказано в удовлетворении ходатайства подателя жалобы о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы на стадии апелляционной производства. Проведение такой экспертизы не привело бы к более правильному рассмотрению спора.

В отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих об оплате ответчиком выполненных в рамках обозначенного договора работ, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования ООО "Мехколонна 303" как в части основного долга в сумме 1 823 085 руб., так и в части процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 139 503 руб. 46 коп., начисленных на сумму основного долга за период с 14.02.2017 по 18.12.2017 с продолжением начисления процентов по день фактической уплаты долга.

Проценты на сумму долга начислены при правильном применении положений статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обоснованность расчетов задолженности, представленных истцом и принятых судом первой инстанции, подателем жалобы с приведением конкретных аргументов и контррасчета не опровергнута.

Довод ответчика о необходимости применения в расчете долга понижающего коэффициента в соответствии с пунктом 7.2 договора в связи с нарушением сроков выполнения работ суд первой инстанции рассмотрел и обоснованно отклони, указав на отсутствие таких коэффициентов при оформлении сторонами документов о сдаче работ генподрядчику.

Более того, в материалах дела отсутствуют доказательства того обстоятельства, что просрочка выполнения работ, предусмотренных в графиках строительства, имела место быть по вине субподрядчика.

Довод подателя жалобы о том, что акты готовности работ и исполнительная документация по работам, отраженных в актах КС-2, до настоящего времени генподрядчику переданы не были, не принимается апелляционной коллегией, поскольку доказательств того, что при передаче результата работ не была предоставлена необходимая документация, не имеется.

При этом следует отметить, что сам по себе факт не передачи исполнительной документации не является основанием для освобождения ответчика от оплаты работ и от ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга.

Доводы апелляционной жалобы по существу решения выражают несогласие с судебным актом, но не содержат достаточных фактов, которые влияли бы на его законность и обоснованность, отклоняются апелляционной коллегией как не нашедшие подтверждения в материалах дела.

Судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделаны правильные выводы по делу.

Из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в силу части 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции (л.д. 102), распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в связи с оставлением апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2018 по делу N А76-15741/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Магнитогорское управление "Южуралэлектромонтаж" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Л.А. Суспицина

Судьи

Г.Н. Богдановская Л.П.Ермолаева