Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2018 г. N 09АП-10995/18

г. Москва

23 мая 2018 г.

Дело N А40-174416/17

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2018 г.

Полный текст постановления изготовлен 23 мая 2018 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Комарова А.А.,

Судей: Бодровой Е. В., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СтройГрупп" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.01.2018 по делу N А40-174416/17, принятое судьей и Пуловой Л.В. (10-1501) по иску АДМИНИСТРАЦИИ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО- ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1053818027526) к ООО "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 1117746143294) о взыскании задолженности в размере 4 031 458, 04 руб.,

при участии:

от истца: не явился, извещен.

от ответчика: Карасев А.А. по доверенности от 28.08.2017.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании пени в размере 4 031 458,04 руб. в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту N 0134300025215000020- 0165706-02 от 10.11.2015 г. на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, р-п. Магистральный, ул. Космонавтов, д.34/12 на земельном участке с кадастровым номером 38:07:020213:170 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в части срока передачи жилых помещений истцу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом ООО "СтройГрупп" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить судебный акт.

Сторонами представлено на утверждение мировое соглашение.

Рассмотрев представленное сторонами на утверждение мировое соглашение, материалы дела, выслушав доводы сторон, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отмене судебного акта, утверждении мирового соглашения, в связи с чем прекращении производства по делу.

Истец и Ответчик заключили мировое соглашение по делу N А40-174416/17 на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. ст. 138-140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) и по их обоюдному согласию, в целях урегулирования претензий по срокам выполнения Стороной-2 работ по Муниципальному контракту N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Магистральнинском городском поселении Казачинско-Ленского района Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Стороны признают размер неустойки (пени) по Муниципальному контракту N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. в сумме 567 427 (пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) руб. 48 коп. установлен решением Арбитражного суда г. Москвы 09.01.2018 г. по делу N А40-174416/17-10-1501.

3. Сторона-1 и Сторона-2 признают необходимость завершения строительства дома в рамка заключенного между Сторонами Муниципального контракта N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Магистральнинском городском поселении Казачинско-Ленского района Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Стороны пришли к соглашению, что строительство дома в соответствии с Муниципальным контрактом N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.1 1.2015 г. должно быть завершено Стороной-2 не позднее 31.12.2018 г.

5. Сторона-1 принимает на себя обязательство продлить разрешение на строительство Объекта в соответствии с Муниципальным контрактом N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на срок до 3 1.12.2018 г.

6. В целях реализации и приоритета исполнения Стороной-2 условия отраженного в п. 3 настоящего соглашения, Сторона-2 предоставляет Стороне-1 рассрочку оплаты неустойки (пени) указанной в п. 2 данного соглашения.

7. Сумма, указанная в п. 2 настоящего соглашения, выплачивается Стороной-2 на счет Стороны-1 в следующем порядке:

- 67 427 (шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) руб. 48 коп в срок до 31.01.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок 28.02.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 3 1.03.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 30.04.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 31.05.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 30.06.2019 г.

- Сторона-1 отказывается от всех заявленных исковых требований в рамках настоящего дела.

8. В случае нарушения Стороной-2 условий, указанных в п. 7 настоящего мирового соглашения, Сторона-1 на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ имеет право обратиться в Суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Судом.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр - для Суда.

Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения по настоящему делу, суд апелляционной инстанции полагает, что указанное мировое соглашение в редакции, согласованной сторонами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом апелляционной инстанции в редакции, согласованной сторонами.

На основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской, пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 года по делу N А40-174416/17 подлежит отмене, заключенное между сторонами мировое соглашение подлежит утверждению судом апелляционной инстанции, а производство по делу N А40-174416/17 - прекращению.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе подлежат распределению в порядке пунктов 3, 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом условий мирового соглашения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 по делу N А40-174416/17 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, о нижеследующем:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. ст. 138-140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) и по их обоюдному согласию, в целях урегулирования претензий по срокам выполнения Стороной-2 работ по Муниципальному контракту N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Магистральнинском городском поселении Казачинско-Ленского района Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Стороны признают размер неустойки (пени) по Муниципальному контракту N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. в сумме 567 427 (пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) руб. 48 коп. установлен решением Арбитражного суда г. Москвы 09.01.2018 г. по делу N А40-174416/17-10-1501.

3. Сторона-1 и Сторона-2 признают необходимость завершения строительства дома в рамка заключенного между Сторонами Муниципального контракта N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Магистральнинском городском поселении Казачинско-Ленского района Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Стороны пришли к соглашению, что строительство дома в соответствии с Муниципальным контрактом N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.1 1.2015 г. должно быть завершено Стороной-2 не позднее 31.12.2018 г.

5. Сторона-1 принимает на себя обязательство продлить разрешение на строительство Объекта в соответствии с Муниципальным контрактом N 0134300025215000020-0165706-02 от 10.11.2015 г. на срок до 3 1.12.2018 г.

6. В целях реализации и приоритета исполнения Стороной-2 условия отраженного в п. 3 настоящего соглашения, Сторона-2 предоставляет Стороне-1 рассрочку оплаты неустойки (пени) указанной в п. 2 данного соглашения.

7. Сумма, указанная в п. 2 настоящего соглашения, выплачивается Стороной-2 на счет Стороны-1 в следующем порядке:

- 67 427 (шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) руб. 48 коп в срок до 31.01.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок 28.02.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 3 1.03.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 30.04.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 31.05.2019 г.

- 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 30.06.2019 г.

- Сторона-1 отказывается от всех заявленных исковых требований в рамках настоящего дела.

8. В случае нарушения Стороной-2 условий, указанных в п. 7 настоящего мирового соглашения, Сторона-1 на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ имеет право обратиться в Суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Судом.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр - для Суда.

Производство по делу N А40-174416/17 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

В.И. Тетюк Е.В. Бодрова