Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2018 г. N 08АП-3166/18

город Омск

29 мая 2018 г.

Дело N А46-22647/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 мая 2018 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Грязниковой А.С., Ивановой Н.Е.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Журко А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3166/2018) акционерного общества "Омский завод транспортного машиностроения" на решение Арбитражного суда Омской области от 20.02.2018 по делу N А46-22647/2017 (судья Голобородько Н.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Цветные металлы" (ОГРН 1146685035331, ИНН 6685075333) к акционерному обществу "Омский завод транспортного машиностроения" (ОГРН 1085543060734, ИНН 5505204171) о взыскании 881 327 руб. 20 коп.,

судебное разбирательство проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Цветные металлы" (далее - ООО "Цветные металлы", истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Омский завод транспортного машиностроения" (далее - АО "Омсктрансмаш", ответчик) о взыскании 881 327 руб. 20 коп., из которых: основной долг по договору поставки от 12.10.2016 N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 в сумме 339 755 руб. 85 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства, основной долг по договору от 12.10.2016 N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 в сумме 466 698 руб. 74 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда Омской области от 20.02.2018 по делу N А46-22647/2017 исковые требования ООО "Цветные металлы" удовлетворены, с АО "Омсктрансмаш" в пользу ООО "Цветные металлы" взысканы денежные средства в сумме 881 327 руб. 20 коп., в том числе 806 454 руб. 59 коп. основного долга и 74 872 руб. 61 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с 17.11.2017 по день фактического исполнения обязательства, размер которого по состоянию на 17.11.2017 составлял 806 454 руб. 59 коп.; а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 20 627 руб.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из подтвержденного материалами дела факта поставки в адрес ответчика товара, и отсутствия доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по его оплате. Кроме того, суд первой инстанции, отклонив доводы ответчика о неверном исчислении суммы основного долга по договорам поставки, пришел к выводу о том, что договоры заключены 12.10.2016, а не в даты, указанные на их титульных листах.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, АО "Омсктрансмаш" обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал на то, что истец при исчислении основного долга по договорам неверно определил предусмотренную пунктом 14 договоров неустойку Поставщика за нарушение срока поставки в связи с ошибочным мнением истца о том, что договоры поставки заключены 12.10.2016.

По мнению ответчика, исходя из титульных листов договоров поставки договор N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 был заключен 20.09.2017, следовательно, просрочка истца по поставке тавра составила 23 дня с 01.10.2016 по 24.10.2016; договор поставки N1617187318082422241004247/4659сч/362/16 был заключен 27.09.2016, следовательно, просрочка истца по поставке товара составила 11 дней с 07.10.2016 по 25.10.2016.

ООО "Цветные металлы" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу с доказательствами его направления в адрес АО "Омсктрансмаш", в котором истец не согласился с доводами подателя апелляционной жалобы. Отзыв приобщен судом апелляционной инстанции к материалам дела.

АО "Омсктрансмаш", ООО "Цветные металлы", надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела в порядке апелляционного производства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявили, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие лиц, участвующих в деле, в порядке части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв, установил следующие обстоятельства.

Между АО "Омсктрансмаш" (Покупатель) и ООО "Цветные металлы" (Поставщик) заключен договор поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16, по условиям которого Поставщик обязуется поставить Покупателю товары: ст 12Х18Н10Т круг 200 ГОСТ 2590-06, 5949-75 в количестве 895 килограмм на общую сумму 341 120 руб. 30 коп., а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные товары (код ОКДП - 2712134).

Настоящий договор заключается в целях исполнения государственного контракта N 1617187318082422241004247 от 24.06.2016, идентификационный номер 1617187318082422241004247 (пункт 1 договора).

Стоимость товара составляет 341 120 руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 52 035 руб. 30 коп. Стоимость товара в любом случае не может превышать 500 000 руб. (пункт 2 договора).

Поставщик обязуется до заключения договора поставки открыть (зарезервировать) отдельный счет в Филиале Банка ГПБ (АО), для расчетов по договору. Расчеты по договору осуществляются следующим образом: отсрочка платежа 60 дней с момента доставки товара до склада транспортной компании в г. Омск.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, либо иным не запрещенным законом способом. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате товара считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка Поставщика. Отсутствие авансирования не является основанием для выполнения Поставщиком своих обязательств (пункт 5 договора).

Датой поставки товара считается дата подписания накладной (пункт 8 договора).

За нарушение сроков поставки продукции Поставщик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день с момента просрочки. Сумма неустойки самостоятельно вычитается Покупателем из суммы окончательного расчета, с чем Поставщик заранее и безусловно согласен. Покупатель вправе потребовать уплаты указанной неустойки также в любом случае, когда окончательный расчет отсутствует, в том числе в случае одностороннего расторжения по вине Поставщика (пункт 14 договора).

Во исполнение договора N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 ООО "Цветные металлы" осуществило поставку товара АО "Омсктрансмаш" на общую сумму 341 120 руб. 30 коп., что подтверждается товарной накладной N 114 от 18.10.2016, счетом-фактурой N 114 от 18.10.2016.

Кроме того, между АО "Омсктрансмаш" (Покупатель) и ООО "Цветные металлы" (Поставщик) заключен договор поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16, по условиям которого Поставщик обязуется поставить Покупателю товары: ст 12Х18Н10Т круг 150 ГОСТ 2590-06, 5949-75 в количестве 850 килограмм, а также ст 12Х18Н10Т круг 170 ГОСТ 2590-06, 5949-75 в количестве 520 килограмм на общую сумму 484 980 руб. 00 коп., а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные товары (код ОКДП - 2712511). Настоящий договор заключается в целях исполнения государственного контракта N 1617187318082422241004247 от 24.06.2016, идентификационный номер 1617187318082422241004247 (пункт 1 договора).

Стоимость товара составляет 484 980 руб., в том числе НДС 18% - 73 980 руб. Стоимость товара в любом случае не может превышать 500 000 руб. (пункт 2 договора).

Поставщик обязуется до заключения договора поставки открыть (зарезервировать) отдельный счет в Филиале Банка ГПБ (АО), для расчетов по договору. Расчеты по договору осуществляются следующим образом: отсрочка платежа 60 дней с момента доставки товара до склада транспортной компании в г. Омск.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, либо иным не запрещенным законом способом. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате товара считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка Поставщика.

Отсутствие авансирования не является основанием для выполнения Поставщиком своих обязательств (пункт 5 договора).

Датой поставки товара считается дата подписания накладной (пункт 8 договора).

За нарушение сроков поставки продукции Поставщик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день с момента просрочки. Сумма неустойки самостоятельно вычитается Покупателем из суммы окончательного расчета, с чем Поставщик заранее и безусловно согласен. Покупатель вправе потребовать уплаты указанной неустойки также в любом случае, когда окончательный расчет отсутствует, в том числе в случае одностороннего расторжения по вине Поставщика (пункт 14 договора).

Во исполнение договора N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 ООО "Цветные металлы" осуществило поставку товара АО "Омсктрансмаш" на общую сумму 467 634 руб., что подтверждается товарной накладной N 13 от 18.10.2016, счетом-фактурой N 113 от 18.10.2016.

АО "Омсктрансмаш" не произвело оплату поставленного товара, что привело к образованию задолженности в сумме 806 454 руб. 59 коп.

ООО "Цветные металлы" направило в адрес АО "Омсктрансмаш" претензии от 20.07.2017 N N 57, 58 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, которые оставлена без ответа и удовлетворения.

14.09.2017 ООО "Цветные металлы" направило в адрес АО "Омсктрансмаш" повторные претензии с требованием оплатить образовавшуюся задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами, с учетом пени, начисленной поставщику за несвоевременную поставку товара, которые, также, оставлены без ответа и удовлетворения.

Неисполнение АО "Омсктрансмаш" обязанностей по оплате товара, поставленного истцом в рамках договоров поставки N N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16, 617187318082422241004247/4660сч/362/16 явилось основанием для обращения ООО "Цветные металлы" в арбитражный суд с соответствующим иском.

20.02.2018 Арбитражный суд Омской области принял решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

Суд апелляционной инстанции, оценив условия договоров 1617187318082422241004247/4659сч/362/16, 17187318082422241004247/4660сч/362/16, и принимая во внимание имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к выводу о том, что сложившиеся правоотношения сторон отвечают квалифицированным признакам обязательств поставки, которые регулируются нормами параграфов 1 и 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, раздела 3 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условиями заключенных договоров.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно части 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки и приложениями к ним.

В соответствии с положениями части 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Из материалов дела следует, что истец произвел поставку товара ответчику на общую сумму 1 385 896 руб. 13 коп., что подтверждается товарными накладными, в которых содержатся подписи и печати сторон (т.1 л.д. 27-44).

Как усматривается из материалов дела, ООО "Цветные металлы" осуществило поставку товара АО "Омсктрансмаш" по договору N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 на общую сумму 467 634 руб., что подтверждается товарной накладной N 13 от 18.10.2016, счетом-фактурой N 113 от 18.10.2016, а также по договору N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 на общую сумму 341 120 руб. 30 коп., что подтверждается товарной накладной N 114 от 18.10.2016, счетом-фактурой N 114 от 18.10.2016.

Доказательств оплаты товара ответчиком на сумму 806 454 руб. 59 коп. в материалы дела не представлено.

Между тем податель жалобы считает, что с учетом вычета из суммы окончательного расчета неустойки поставщика, предусмотренной пунктом 14 договоров, задолженность по договору поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 составляет 456 479 руб. 46 коп., а задолженность по договору поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 составляет 337 367 руб. 98 коп. При этом ответчик настаивает на то, что договор поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 заключен 27.09.2016, а договор поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 заключен 20.09.2016, соответственно и просрочка поставки товара по договорам составляет 23 и 11 дней, соответственно.

Суд апелляционной инстанции находит изложенную выше позицию ответчика не обоснованной исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Как усматривается из материалов дела, 06.10.2016 ООО "Цветные металлы" получило оферту с электронного адреса cheshegova_omts@kbtm-omsk.ru в виде копии договора поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 с датой составления договора 27.09.2016.

Подписанная 12.10.2016 со стороны ООО "Цветные" копия договора N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 направлена в адрес АО "Омсктрансмаш" на электронный адресcheshegova_omts@kbtm-omsk.ru

При указанных обстоятельствах, датой заключения договора поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 является 12.10.2016.

07.10.2016 ООО "Цветные металлы" получило оферту с электронного адреса cheshegova_omts@kbtm-omsk.ru в виде копии договора поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 с датой составления договора 20.09.2016.

Подписанная 12.10.2016 со стороны ООО "Цветные" копия договора N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 направлена в адрес АО "Омсктрансмаш" на электронный адресcheshegova_omts@kbtm-omsk.ru

При указанных обстоятельствах, датой заключения договора поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 является 12.10.2016.

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и надлежащим образом ответчиком не опровергнуты.

Таким образом, сумма основного долга по договору N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 за вычетом неустойки поставщика за 4 дня составит 339 755 руб. 85 коп., сумма основного долга по договору N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 за вычетом неустойки поставщика за 2 дня составит 466 698 руб. 74 коп.

Учитывая изложенное, и принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств оплаты ответчиком спорной задолженности, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования ООО "Цветные металлы", взыскав с АО "Омсктрансмаш" 806 454 руб. 59 коп. основного долга по договорам поставки.

Кроме того, в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации истец просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по договору поставки N 1617187318082422241004247/4659сч/362/16 от 12.10.2016 за период с 27.12.2016 по 06.02.2018 в сумме 34 165 руб. 13 коп., по договору поставки N 1617187318082422241004247/4660сч/362/16 от 12.10.2016 за период с 24.12.2016 по 06.02.2018 в сумме 47 312 руб. 79 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Расчёт процентов проверен судом первой инстанции, и обоснованно признан верным.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование истица о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в заявленном ООО "Цветные металлы" размере, а также правомерно удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 17.11.2017 по день фактического исполнения обязательства, размер которого по состоянию на 17.11.2017 составлял 806 454 руб. 59 коп.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что удовлетворив исковые требования ООО "Цветные металлы", суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм материального или процессуального права, которые в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы повлечь изменение или отмену решения суда первой инстанции.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на АО "Омсктрансмаш".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 20.02.2018 по делу N А46-22647/2017-оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

А.С. Грязникова Н.Е. Иванова