Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2018 г. N 13АП-8106/18

г. Санкт-Петербург

07 июня 2018 г.

Дело N А56-91912/2017

Резолютивная часть определения объявлена 07 июня 2018 года.

Определение изготовлено в полном объеме 07 июня 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Протас Н.И.

судей Зотеевой Л.В., Юркова И.В.

при ведении протокола судебного заседания Логиновым С.И.

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: Шабалина И.Ю. по доверенности от 08.01.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 13АП-8106/2018) акционерного общества "Генеральная Строительная Корпорация" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2018 по делу N А56-91912/2017(судья Бармина И.Н.), принятое

по иску Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"

к акционерному обществу "Генеральная Строительная Корпорация"

об обязании и взыскании

установил:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (далее - Управление) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к акционерному обществу "Генеральная Строительная Корпорация" (далее - Общество), в котором просило обязать Общество на срок до 23.12.2022 предоставить Управлению обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренное пунктом 7.7 государственного контракта от 26.06.2013 N 0043 на капитальный ремонт автомобильной дороги "Паша-Свирица- Загрубье" на участке км 9+200 - км 19+962 в Волховском районе Ленинградской области (далее - Контракт) и взыскать с него 24 110 215 руб. 10 коп. неустойки, начисленной на основании пункта 8.2 Контракта.

Решением суда от 19.02.2018 суд обязал акционерное общество "Генеральная Строительная Корпорация" предоставить государственному казенному учреждению Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренное пунктами 5.2.29, 7.7 государственного контракта от 26.06.2013 N 0043 на капитальный ремонт автомобильной дороги "Паша-Свирица-Загрубье" на участке км 9+200 - км 19+962 в Волховском районе Ленинградской области в размере 10 % стоимости контракта на срок до 23.12.2022, взыскал с акционерного общества "Генеральная Строительная Корпорация" в пользу государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 1 205 510 руб. 75 коп. неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказал.

Не согласившись с указанным решение, АО "Генеральная Строительная Корпорация" обратилось в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить.

До начала судебного заседания от АО "Генеральная Строительная Корпорация" поступило заявление об отказе от апелляционной жалобы.

В судебном заседании представитель АО "Генеральная Строительная Корпорация" поддержал ходатайство об отказе от апелляционной жалобы.

Управление надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, однако его представитель в судебное заседание не явился, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Учитывая, что отказ от апелляционной жалобы не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, апелляционный суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает отказ от жалобы.

В соответствии со статьей 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять отказ акционерного общества "Генеральная Строительная Корпорация" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 февраля 2018 года по делу N А56-91912/2017.

Производство по апелляционной жалобе прекратить.

Возвратить акционерному обществу "Генеральная Строительная Корпорация" из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей, уплаченную по чеку-ордеру от 18.04.2018.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в случаях, предусмотренных положениями Арбитражного процессуального кодекса РФ, в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.

Председательствующий

Н.И. Протас

Судьи

Л.В. Зотеева И.В. Юрков