Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2018 г. N 09АП-34214/18

г. Москва

24 июля 2018 г.

Дело N А40-250213/17

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2018 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

Судей: Гончарова В.Я., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ашибоковым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Скоция",

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.05.2018

по делу N А40-250213/17, принятое судьей Картавая О.Н. (шифр судьи: 3-2273)

по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 1137746390231, адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ФИЛЕВСКАЯ 2-Я, ДОМ 7, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ ТАРП ЗАО)

к обществу с ограниченной ответственностью "Скоция" (ОГРН 1147847430884, адрес: 190031, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЕФИМОВА, ДОМ 1/4, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 41Н)

о взыскании

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Скоция"

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ"

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Казакова В.Н. по доверенности от 19.11.2017 г.,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ООО "СКОЦИЯ" о взыскании задолженности по договорам подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года, N ЗВ0468 от 25.08.2016 года, N ЗВ0455 от 25.08.2016 года, N ЗВ0481 от 10.08.2016 года, N ЗВ0867 от 14.09.2016 года, N ЗВ0415 от 25.08.2016 года, N ЗВ0479 от 12.09.2016 года в размере 8.213.373 руб.18 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1.017.533 руб. 25 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанными от суммы 8.213.373 руб. 78 коп., по ключевой ставке Банка России действующий в соответствующий период, начиная с 19 апреля 2018 года по день фактической уплаты, с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением суда судом для совместного рассмотрения принято встречное исковое заявление ООО "СКОЦИЯ" к ООО "СТРОЙИНВЕСТ" о взыскании неустойки в размере 6 496 422 руб. 27 коп. и сумму штрафов за нарушение пунктов 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.14, 2.1.20 договоров в размере 2.081.656 руб. 36 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2018 исковые требования по первоначальному иску удовлетворены в полном объеме, встречные требования удовлетворены частично, произведен зачет удовлетворенных требований.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 10.05.2018, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2018 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Московская область п. Инженерный -1 Красногорского района в/г 8/1 Казарма N 542. Согласно п. 3.1 цена работ по договору не может превышать 640,000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 629.812 руб. 02 коп., что подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года.

По условиям договора гарантийная сумма в размере 5% от стоимости работ выплачивается заказчиком в течение 6 месяцев, исчисляемых с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подтверждающего выполнение работ по настоящему договору в полном объеме.

Суд первой инстанции установил, что выполненные по договору работы в размере 598.321 руб. 42 коп. должны быть оплачены заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 31.490 руб. 60 коп. в срок до 01.06.2017 года.

С учетом изложенного, за период с 16.12.2016 года по 01.06.2017 года на сумму 598 321 рублей 42 копейки должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 27 033 рублей 35 копеек, с 02.06.2017 года по 18.04.2018 года на сумму 629 812 рублей 02 копейки в размере 45 907 рублей 25 копеек, а всего 72 910 рублей 60 копеек.

Договор подряда N ЗВ0468 от 25.08.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Лабораторный корпус N 25 по ГП, расположенный по адресу: Московская область г. Красногорск Павшино в/г 33/1 в/ч 26302. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 2 560 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 2 480 311 рублей 58 копеек, что подтверждается Актом выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года.

По условиям договора гарантийная сумма в размере 5% от стоимости работ выплачивается заказчиком в течение 6 месяцев, исчисляемых с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подтверждающего выполнение работ по настоящему договору в полном объеме.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 2 356 296 рублей должны быть оплачены заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 124 015 рублей 58 копеек в срок до 01.06.2017 года.

С учетом изложенного за период с 16.12.2016 года по 01.06.2017 года на сумму 2 356 296 рублей должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 106 344 рублей 03 копеек, с 02.06.2017 года по 18.04.2018 года на сумму 2 480 311 рублей 58 копеек в размере 180 790 рублей 93 копейки, а всего 287 134 рубля 96 копеек (удержано 5%).

Также между сторонами заключен договор подряда N ЗВ0455 от 25.08.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Штаб N 128, распложенный по адресу: Московская область Одинцовский район п. Покровский городок в/г 12 в/ч 55443-68. Согласно п. 3.1 цена работ по договору не может превышать 3 360 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 3 120 762 руб. 52 коп., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года. Акт выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года заказчик подрядчику не вернул. Пакет исполнительной документации, включая Акт по форме КС-2, повторно передан заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако заказчик Акт по форме КС-2 по настоящее время не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний 01.11.2016 года, что подтверждается Итоговым актом N 50-41 (ЗВО 455) приемки выполненных работ по текущему ремонту на объекте: Штаб N 128, распложенный по адресу: Московская область Одинцовский район п. Покровский городок в/г 12 в/ч 55443-68.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 2.964.724 руб.39 коп. должны быть оплачены Заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 156 038 рублей 13 копеек в срок до 01.06.2017 года.

Заказчиком в счет оплаты работ по договору перечислены на расчетный счет подрядчика денежные средства в сумме 2 964 724 рубля 39 копеек (п/п N 89 от 03.03.2017 года), сумма задолженности по договору составляет 156 038 рублей 13 копеек.

С учетом изложенного за период с 16.12.2016 года по 02.03.2017 года на сумму 2 964 724 рубля 39 копеек должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 62 507 рублей, с 02.06.2017 года по 25.12.2017 года на сумму 156 038 рублей 13 копеек в размере 11369 рублей 69 копеек, а всего 73 877 рублей 68 копеек (удержано 5%).

По договор подряда N ЗВ0481 от 10.08.2016 года сторон согласовали выполнение работ по текущему ремонту на объекте Здание сборного пункта Московской области, расположенное по адресу: Московская область г. Железнодорожный ул. Пионерская д.26 Военный комиссариат Московской области. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 1 869 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 1 859 557 рублей 28 копеек, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года, Актом выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 1 766 579 рублей 41 копейка должны быть оплачены заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 92 977 руб. 87 коп. в срок до 01.06.2017 года.

Заказчиком в счет оплаты работ по договору перечислены на расчетный счет подрядчика денежные средства в сумме 560.700 руб. (п/п N 3715 от 29.11.2016 года), сумма задолженности по договору составляет 1.298.857 руб. 28 коп.

С учетом изложенного за период с 16.12.2016 года по 02.03.2017 года на сумму 1 205 878 рублей 59 копеек должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 54 423 рубля 54 копейки, с 02.06.2017 года по 18.12.2018 года на сумму 1 298 857 рублей 28 копеек в размере 94 674 рублей 24 копейки, а всего 149 097 рублей 79 копеек (удержано 5%).

По договору подряда N ЗВ0867 от 14.09.2016 года стороны согласовали выполнение работ по текущему ремонту на объекте Административное здание, расположенное по адресу: Московская область г. Сергиев Посад Сергиев Посад-7 ВП Сергиево-Посадского гарнизона. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 2 799 974 рубля 80 копеек.

Подрядчик выполнил работы на сумму 2 708 910 рублей 25 копеек, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от

21.11.2016 года, актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 2.573.464 руб. 73 коп. должны быть оплачены заказчиком в срок до 05.01.2017 года (с учетом выходных дней до 09.01.2017 года), а гарантийная сумма в размере 135.445 руб. 52 коп. в срок до 21.06.2017 года.

Заказчиком в счет оплаты работ по договору перечислены на расчетный счет подрядчика денежные средства в сумме 2 573 464 рубля 73 копейки (п/п N 50 от 16.02.2017 года), сумма задолженности по договору составляет 135.445 руб. 52 коп.

С учетом изложенного, за период с 10.01.2017 года по 15.02.2017 года на сумму 2 573 464 руб. 73 коп. должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 26 087 рублей 18 копеек, с 22.06.2017 года по 18.04.2018 года на сумму 135 445 руб. 52 коп. в размере 9.188 руб. 99 коп., а всего 35 276 руб. 17 коп. (удержано 5%).

Согласно договору подряда N ЗВ0415 от 25.08.2016 на выполнение работ по текущему ремонту на объекте Казарма 3/4, расположенное по адресу: Московская область Одинцовский район п. Фуньково Алабинский в/г N 32 Филиал в /ч 58172 ВВС. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 1 240 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 1 150 981 рубль 44 копейки, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 21.11.2016 года, актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года. Подписанные акты неоднократно передавались подрядчиком заказчику, однако заказчик уклонился от возврата подписанных актов, претензий в адрес подрядчика о качестве выполненных работ не направлял. Факт выполнения работ на объекте 21.11.2016 года подтверждается актом передачи результата работ от 21.11.2016 года, письмом командира в/ч 58172, Актом по форме КС-2 от 21.11.2016 года подписанным ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства о приемке выполненных работ на объекте: Казарма 3/4, расположенное по адресу: Московская область Одинцовский район п. Фуньково Алабинский в/г N 32 Филиал в /ч 58172 ВВС. Пакет исполнительной документации, включая акты по форме КС-2, КС-3 повторно передан заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако заказчик акты по форме КС-2, КС-3 не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 1.093.432 руб. 36 коп. должны быть оплачены заказчиком в срок до 05.01.2017 года (с учетом выходных дней до 09.01.2017 года), а гарантийная сумма в размере 57.549 руб. 08 коп. в срок до 21.06.2017 года.

С учетом изложенного за период с 10.01.2017 года по 21.06.2017 года на сумму 1.093.432 руб. 36 коп. должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 47.392 руб. 05 коп., с 22.06.2017 года по 18.04.2018 года на сумму 1 150 981 рубль 44 копейки в размере 78 085 руб. 41 коп., а всего 125 477 руб. 46 коп. (удержано 5%).

По договор подряда N ЗВ0479 от 12.09.2016 года на выполнение работ по текущему ремонту на объекте Склад горюче-смазочных материалов инв.N 48 расположенный по адресу: Московская область г. Солнечногорск -7 в\г N 15. Согласно п. 3.1 цена работ по договору не может превышать 2 400 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 2.361.927 руб. 81 коп., что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 21.11.2016 года, Актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года.

Подписанные акты неоднократно передавались подрядчиком заказчику, однако заказчик уклоняется от возврата подписанных актов, претензий в адрес подрядчика о качестве выполненных работ не направлял. Факт выполнения работ на объекте 30.10.2016 года подтверждается актом передачи результата работ от 30.10.2016 года подписанном и удостоверенным печатью ООО "СКОЦИЯ", письмом врио руководителя военно-следственного отдела в/ч 68793, Актом передачи результата работ на объекте от 30.10.2016 года, подписанным пользователем в/ч 68793, ООО "СКОЦИЯ", ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", Актом по форме КС-2 от 31.10.2016 года подписанным ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства о приемке выполненных работ на объекте: Склад горюче-смазочных материалов инв.N 48 расположенный по адресу: Московская область г. Солнечногорск -7 в\г N 15. Пакет исполнительной документации, включая акты по форме КС-2, КС-3 повторно переданы заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако заказчик акты по форме КС-2, КС-3 по настоящее время не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 2.243.831 руб. 40 коп. должны быть оплачены заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 118 096 руб. 40 коп. в срок до 01.05.2017 года.

С учетом изложенного за период с 15.12.2016 года по 30.04.2017 года на сумму 2 243 831 рубля 40 копеек должны быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме 83 041 рубль, с 01.05.2017 года по 18.04.2018 года на сумму 2 361 927 рублей 81 копейка в размере 190 717 рублей 59 копеек, а всего 273 758 рублей 59 копеек (удержано 5%).

Согласно п.3.2 спорных договоров оплата заказчиком фактического объема выполненных в соответствии со сметой и дефектным актом, предоставленных подрядчиком и утвержденных заказчиком, работ без превышения цен, указанной в п.3.1. договора, осуществляется путем перечисления прямым банковским переводом на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, в течение 45 дней после подписания Государственным заказчиком и сторонами акта о приемке выполненных работ и затрат (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после получения от подрядчика счета и счета-фактуры. Гарантийная сумма в размере 5% от стоимости работ выплачивается заказчиком в течение 6 месяцев, исчисляемых с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подтверждающего выполнение работ по настоящему договору в полном объеме.

С учетом того, что работы по указанным договорам выполнены, приняты без замечаний, в том числе Государственным заказчиком, истец принятые на себя обязательства исполнил в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами договора актами выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и документами, подписанными Государственным подрядчиком, при этом срок для удержания 5% от стоимости истек с учетом условий п.3.2 договора (от даты подписания актов прошло более 6 месяцев), с целью соблюдения досудебного порядка возникших разногласий истцом в адрес ответчика была направлена претензии с требованиями погасить образовавшуюся задолженность, однако, задолженность по настоящее время не погашена, обязательства ответчиком по оплате выполненных истцом работ в размере 8 213 373 рубля 78 копеек не исполнены.

Суд первой инстанции установил факт выполнения работ подрядчиком, отсутствие замечаний по выполненным работам со стороны Государственного заказчика и пользователя объектов недвижимости на которых подрядчиком проводились ремонтные работы, а также факт передачи всей исполнительной документации, дополнительно подтверждается уведомлениями от 06.03.2017 года, подписанными начальником 195 отделения эксплуатации и контроля за оказанием услуг Министерства обороны Российской Федерации.

Таким образом, по состоянию на момент рассмотрения настоящего иска задолженность ООО "СКОЦИЯ" перед ООО "СТРОЙИНВЕСТ" составляет 8 213 373 руб. 78 коп., из них: по договору подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года - 629 812 рублей 02 копейки; по договору подряда N ЗВ0468 от 25.08.2016 года - 2 480 311 рублей 58 копеек; по договору подрядаN ЗВ0455 от 25.08.2016 года- 156 038 рублей 13 копеек; по договору подряда N ЗВ0481 от 10.08.2016 года - 1 298 857 рублей 28 копеек; по договору подряда N ЗВ0867 от 14.09.2016 года - 135 445 рублей 52 копейки; по договору подряда N ЗВ0415 от 25.08.2016 года - 1 150 981 рубль 44 копейки; по договору подряда N ЗВ0479 от 12.09.2016 года - 2 361 927 рублей 81 копейка.

С учетом положений ст. 395 ГК РФ, суд первой инстанции усмотрел основания для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму основного долга.

Разрешая спор в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 017 533 руб. 25 коп. по состоянию на 18 апреля 2018 года, суд, исходя из положений ст. 395 ГК РФ и имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу, что данное требование обоснованно, соответствует условиям договора, размер процентов определен верно, оснований снижения судом не установлено.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что подрядчик не направил в адрес заказчика документы, подтверждающие факт выполнения работ по ряду договоров, что полномочия представителя подрядной организации ООО "СКОЦИЯ" Милорадова М.Г. не подтверждены, что согласно п.3.5. договоров, ответчик вправе не оплачивать подрядчику выполненные работы, до устранения причини изложенных в положениях 3.3.-3.5. договоров, что подрядчик не исполнил все взятые на себя факультативные обязательства, предусмотренные заключенными договорам, в том числе, подрядчиком был нарушен ряд обязательств: Нарушение подрядчиком обязанности, указанной в п. 2.1.2. договоров, по предоставлению документации в десятидневный срок с даты подписания договоров; нарушение подрядчиком обязанности, указанной в п. 2.1.3. договоров, по предоставлению копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество и соответствие государственным стандартам и техническим нормам материалов, изделий, конструкций и оборудования в одиннадцатидневный срок до начала производства работ; нарушение подрядчиком обязанности, указанной в п. 2.1.4. договоров, по согласованию качественных характеристик поставляемых материалов, оборудования и комплектующих до начала их использования; нарушение подрядчиком обязанности, указанной в п. 2.1.14. договоров, по предоставлению в срок не позднее 1 календарного дня с момента начала выполнения работ на конкретном объекте письменного уведомления о начале производства работ, подлежат отклонению, поскольку они опровергаются материалами дела.

30.10.2016 года между ООО "Стройинвест" и ООО "Скоция" был подписан акт передачи результата работ на объекте, зафиксирована дата окончания работ 30.10.2016 года и зафиксирован факт передачи исполнительной документации. Дополнительно исполнительная документация и акты по форме КС-2, КС-3 были приняты ООО "СКОЦИЯ" 26.12.2016 года, что подтверждается реестром передачи исполнительной документации от 26.12.2016 года.

Кроме указанного 30.10.2016 года между пользователем (военно-следственный отдел в/ч 68793), АО "ГУ ЖКХ", ООО "СКОЦИЯ", Министерством обороны РФ подписан Акт передачи результат работ на спорном объекте. 31.10.2016 года подписан Акт по форме КС-2 на спорном объекте между заказчиком ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" и Подрядчиком АО "ГУ ЖКХ".

Суд первой инстанции установил, что факт качественного выполнения работ ООО "Стройинвест" на спорном объекте дополнительно подтверждается письмом пользователя врио руководителя военно-следственного отдела в/ч 68793 Лунева А.Е. срок исполнения по договору до 31.10.2016 года фактическое исполнение 31.10.2016 года срок не нарушен.

Дополнительными доказательствами факта выполнения работ в полном объеме, передачи исполнительной документации в полном объеме по всем семи спорным объектам, является письма начальника 195 отделения эксплуатации и контроля за оказанием услуг Министерства обороны РФ Дзюбы А.В.

При указанных обстоятельствах требования истца по первоначальному иску удовлетворены обоснованно.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования по встречному иску в части взыскания неустойки частично в размере 2 081 656 руб. 36 коп., и отклоняя требования в остальной части, исходил из следующего.

В обоснование встречного иска истец указал, что в соответствии с договорами подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года, N ЗВ0468 от 25.08.2016 года, N ЗВ0455 от 25.08.2016 года, N ЗВ0481 от 10.08.2016 года, N ЗВ0867 от 14.09.2016 года, N ЗВ0415 от 25.08.2016 года, N ЗВ0479 от 12.09.2016 года

В соответствии с п. 5.3 договоров в случае нарушения подрядчиком начального, промежуточных и окончательного сроков выполнения работ по договору, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки.

Ответчиком по встречному иску был нарушен ряд обязательств, установленных договорами. В соответствии с п. 5.4. договоров за ненадлежащее выполнение своих обязательств, за исключением нарушения сроков выполнения работ, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 0,5 % за каждое нарушение.

Суд первой инстанции установил, что ответчиком по встречному иску работы по договору N ЗВО 415 от 25.08.2016 г. и договору N ЗВО 479 от 12.09.2016 г. не выполнены, для истца, вследствие существенной просрочки исполнения обязательств по договорам, результат работ ответчика (подрядчика) потерял потребительскую ценность (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

На основании вышеизложенного, истец по встречному иску заявил ответчику в претензии исх. N 58 от 18.08.2017 года, что согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ истец отказывается от приемки работ и подписания актов о приемке выполненных работ и на основании п. 2 ст. 715 и ст. 723 Гражданского кодекса РФ, а также п. 7.2. договоров истец заявил об одностороннем отказе от исполнения договора.

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Истцом по встречному иску досудебный претензионный порядок соблюден. В адрес ответчика по встречному иску 18 августа 2017 года направлена претензия об обязании подрядчика выплатить сумму неустойки и штрафа. Однако требования истца остались без удовлетворения.

Истец по встречному иску представил в материалы дела расчет штрафных санкций.

С учетом положений ст.ст. 329, 330, 333 ГК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24 марта 2016 года суд первой инстанции, суд первой инстанции с учетом компенсационного характер гражданско-правовой ответственности, удовлетворил требования истца о взыскании неустойки в размере 2.028.472 руб.

В остальной части иск о взыскании неустойки (штрафа) подлежит отклонению.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению исходя из следующего.

21.11.2016 года между ООО "Стройинвест" и ООО "Скоция" был подписан Акт передачи результатов работ и зафиксирована передача исполнительной документации. Дополнительно исполнительная документация и акты по форме КС-2, КС-3 были приняты ООО "СКОЦИЯ" 26.12.2016 года, что подтверждается реестром передачи исполнительной документации от 26.12.2016 года. Следовательно, работы выполнены и приняты ООО "Скоция" 21.11.2016 года.

30.10.2016 года между ООО "Стройинвест" и ООО "Скоция" был подписан Акт передачи результата работ на объекте, зафиксирована дата окончания работ 30.10.2016 года и зафиксирован факт передачи исполнительной документации. Дополнительно исполнительная документация и акты по форме КС-2, КС-3 были приняты ООО "СКОЦИЯ" 26.12.2016 года, что подтверждается реестром передачи исполнительной документации от 26.12.2016 года.

Кроме указанного 30.10.2016 года между пользователем (военно-следственный отдел в/ч 68793), АО "ГУ ЖКХ", ООО "СКОЦИЯ", Министерством обороны РФ подписан Акт передачи результат работ на спорном объекте. 31.10.2016 года подписан Акт по форме КС-2 на спорном объекте между Заказчиком ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" и Подрядчиком АО "ГУ ЖКХ".

Факт качественного выполнения работ ООО "Стройинвест" на спорном объекте дополнительно подтверждается письмом пользователя врио руководителя военно-следственного отдела в/ч 68793 Лунева А.Е.

Срок исполнения по договору до 31.10.2016 года, фактическое исполнение 31.10.2016 года срок не нарушен.

Следовательно, по условиям договора за нарушение сроков подлежит начислению неустойка в размере 6 400 рублей+51 200 рублей+33600 рублей + 327 075 рублей + 293 997 рублей + 316 200 рублей = 1 028 472 рубля.

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" заявлено ходатайство о снижении неустойки двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения, однако судом данное ходатайство удовлетворено частично.

Работы по всем семи договорам приняты в том числе государственным заказчиком и оплачены в полном объеме. ООО "Стройинвест" выполнило работы качественно, и в полном объеме.

1). Договор подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Московская область п. Инженерный -1 Красногорского района в/г 8/1 Казарма N 542. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 640 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 629 812 рублей 02 копейки, что подтверждается Актом выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года.

2). Договор подряда N ЗВ0468 от 25.08.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Лабораторный корпус N 25 по ГП, расположенный по адресу: Московская область г. Красногорск Павшино в/г 33/1 в/ч 26302. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 2 560 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 2 480 311 рублей 58 копеек, что подтверждается Актом выполненных работ по форме КС-2 от 01.1 1.2016 года. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года.

3). Договор подряда N ЗВ0455 от 25.08.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте: Штаб N 128, распложенный по адресу: Московская область Одинцовский район п. Покровский городок в/г 12 в/ч 55443-68. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 3 360 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 3 120 762 рубля 52 копеек, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2016 года. Акт выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2016 года Заказчик Подрядчику не вернул. Пакет исполнительной документации, включая Акт по форме КС-2, повторно передан Заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако Заказчик Акт по форме КС-2 не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний 01.11.2016 года, что подтверждается Итоговым актом N 50-41 (ЗВО 455) приемки выполненных работ по текущему ремонту на объекте: Штаб N 128, распложенный по адресу: Московская область Одинцовский район п. Покровский городок в/г 12 в/ч 55443-68.

4). Договор подряда N ЗВ0481 от 10.08.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте Здание сборного пункта Московской области, расположенное по адресу: Московская область г. Железнодорожный ул. Пионерская д.26 Военный комиссариат Московской области. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 1 869 000 рублей.

Следовательно, выполненные по договору работы в размере 1 766 579 рублей 41 копейка должны быть оплачены Заказчиком в срок до 15.12.2016 года, а гарантийная сумма в размере 92 977 рублей 87 копеек в срок до 01.06.2017 года.

Заказчиком в счет оплаты работ по договору перечислены на расчетный счет Подрядчика денежные средства в сумме 560 700 рубля 00 копеек (п/п N 3715 от 29.11.2016 года), сумма задолженности по Договору составляет 1 298 857 рублей 28 копеек.

5). Договор подряда N ЗВ0867 от 14.09.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте Административное здание, расположенное по адрес): Московская область г. Сергиев Посад Сергиев Посад-7 ВП Сергиево-Посадского гарнизона. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 2 799 974 рубля 80 копеек.

21.11.2016 года, Актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года. Заказчиком в счет оплаты работ по договору перечислены на расчетный счет

Подрядчика денежные средства в сумме 2 573 464 рубля 73 копейки (п/п N 50 от 16.02.2017 года), сумма задолженности по Договору составляет 135 445 рублей 52 копейки.

6). Договор подряда N ЗВ0415 от 25.08.2016 по выполнению работ по текущему ремонту на объекте Казарма 3/4, расположенное по адресу: Московская область Одинцовский район п. Фуньково Алабинский в/г N 32 Филиал в /ч 58172 ВВС. Согласно п. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 1 240 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 1 150 981 рубль 44 копейки, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 21.11.2016 года, Актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года. Подписанные акты неоднократно передавались Подрядчиком Заказчику, однако Заказчик уклоняется от возврата подписанных актов, претензий в адрес подрядчика о качестве выполненных работ не направлял. Факт выполнения работ на объекте 21.11.2016 года подтверждается Актом передачи результата работ от 21.11.2016 года, письмом командира в/ч 58172, Актом по форме КС-2 от 21.11.2016 года подписанным ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства о приемке выполненных работ на объекте: Казарма 3/4, расположенное по адресу: Московская область Одинцовский район п. Фуньково Алабинский в/г N 32 Филиал в /ч 58172 ВВС. Пакет исполнительной документации, включая Акты по форме КС-2, КС-3 повторно передан Заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако Заказчик Акты по форме КС-2, КС-3 по настоящее время не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний.

7). Договор подряда N ЗВ0479 от 12.09.2016 года по выполнению работ по текущему ремонту на объекте Склад горюче-смазочных материалов инв.N 48 расположенный по адресу: Московская область г. Солнечногорск -7 в\г N 15. Согласно и. 3.1 цена работ по Договору не может превышать 2 400 000 рублей.

Подрядчик выполнил работы на сумму 2 361927 рублей 81 копейка, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 21.11.2016 года, Актом выполненных работ по форме КС-2 от 21.11.2016 года. Подписанные акты неоднократно передавались Подрядчиком Заказчику, однако Заказчик уклоняется от возврата подписанных актов, претензий в адрес подрядчика о качестве выполненных работ не направлял. Факт выполнения работ на объекте 30.10.2016 года подтверждается Актом передачи результата работ от 30.10.2016 года подписанном и удостоверенным печатью ООО "СКОЦИЯ", письмом врио руководителя военно-следственного отдела в/ч 68793, Актом передачи результата работ на объекте от 30.10.2016 года, подписанным пользователем в/ч 68793, ООО "СКОЦИЯ", ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", Актом по форме КС-2 от 31.10.2016 года подписанным ФКУ "Объединенное стратегическое командование западного военного округа" и АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства о приемке выполненных работ на объекте: Склад горюче-смазочных материалов инв.N 48 расположенный по адресу: Московская область г. Солнечногорск -7 в\г N 15. Пакет исполнительной документации, включая Акты по форме КС-2, КС-3 повторно переданы Заказчику, что подтверждается распиской сотрудника ООО "СКОЦИЯ", удостоверенной печатью от 26.12.2016 года, однако Заказчик Акты по форме КС-2, КС-3 по настоящее время не вернул, претензии по качеству выполненных работ не предъявил. Государственным заказчиком работы приняты без замечаний.

Сумма задолженности:

по договору подряда N ЗВ0474 от 26.09.2016 года - 629 812 рублей 02 копейки;

по договору подряда N ЗВ0468 от 25.08.2016 года - 2 480 311 рублей 58 копеек;

по договору подряда N ЗВ0455 от 25.08.2016 года- 156 038 рублей 13 копеек;

по договору подряда N ЗВ0481 от 10.08.2016 года- 1 298 857 рублей 28 копеек;

по договору подряда N ЗВ0867 от 14.09.2016 года - 135 445 рублей 52 копейки;

по договору подряда N ЗВ0415 от 25.08.2016 года- 1 150 981 рубль 44 копейки;

по договору подряда N ЗВ0479 от 12.09.2016 года - 2 361 927 рублей 81 копейка.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 10.05.2018.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2018 по делу N А40-250213/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Скоция" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Семикина

Судьи

В.Я. Гончаров
Е.В. Бодрова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.