Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2018 г. N 18АП-9933/18

г. Челябинск

03 сентября 2018 г.

Дело N А34-14505/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 сентября 2018 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Лукьяновой М.В., Деевой Г.А., Карпусенко С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Иншаковой М.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Арагацстрой" на решение Арбитражного суда Курганской области от 28.05.2018 по делу N А34-14505/2017 (судья Пшеничникова И.А.).

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" (далее истец, фонд капитального ремонта) обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Арагацстрой" (далее ответчик, ООО "Арагацстрой" податель жалобы) о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору подряда от 31.05.2017 N КР-133/17 в сумме 361 999 руб. 35 коп., также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10240 руб. (с учетом уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда Курганской области от 28.05.2018 исковые требования удовлетворить частично. С ООО "Арагацстрой" в пользу фонда капитального ремонта взыскано 358255 руб. 70 коп. неустойки, 10134 руб. 10 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины,

Не согласившись с решением суда ООО "Арагацстрой" обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что судом первой инстанции не были исследованы все обстоятельства по делу и причины возникновения просрочки, а так же не установлена причинной следственная связь между просрочкой работ и причинами ее происхождения, а также виной подрядчика.

От Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" 22.08.2018 (вход. N 39172) поступило заявление об отказе от исковых требований в части требований превышающих размер 74 873 руб. 08 коп.

Заявление об отказе от иска подписано представителем по доверенности N 112 от 16.02.2018 Жуйковым Григорием Андреевичем.

В данном случае отказ от иска не противоречит закону.

Возражений против принятия отказа от иска от ответчика не поступило.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В силу части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает отказ от иска, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Сторонами 08.08.2018 в материалы дела представлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами на следующих условиях:

"1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик признает перед Истцом задолженность по уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Курган, ул. Красина, д.46 по договору подряда от 31.05.2017 N КР-133/17 в размере 74 873 (семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 08 коп., и обязуется осуществить ее оплату в течении 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения.

2. Ответчик обязуется возместить Истцу 50 % расходов по уплате государственной пошлины в течении 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения.

Реквизиты счета для перечисления задолженности и возмещения расходов:

Получатель Фонд капитального ремонта

ИНН 4501177616

КПП 450101001

Расчетный счет 40603810111287019107

Банк Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге

Корсчет банка 30101810400000000952

БИК 046577952

3. Расходы на оплату почтовых услуг, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

4. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

5. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

6. На основании изложенного и в соответствии со статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее Мировое соглашение утвердить и производство по делу N 18АП-9933/2018 (А34-14505/2017) прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сторонам известны."

Текст мирового соглашения подписан со стороны истца представителем по доверенности N 112 от 16.02.2018 Жуйковым Григорием Андреевичем, со стороны ответчика - генеральным директором Манисян Кареном Владимировичем.

Судом проверены полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтвержденные сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении истца и ответчика (л.д. 51-54).

От сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.

В соответствии со ст.139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону, и подлежит утверждению арбитражным судом.

Мировое соглашение на условиях, изложенных в заявлении сторон по делу, права и законные интересы других лиц не нарушает и не противоречит закону, а потому суд апелляционной инстанции приходит к выводу об его утверждении.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу в силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - прекращению.

Распределение судебных расходов производится судом в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 140, статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также условиями мирового соглашения. Кроме того, суд учитывает, что в соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения (до стадии исполнения судебного акта) возврату сторонам из федерального бюджета подлежит 50% суммы уплаченной ими госпошлины.

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 9 855 руб. 80 коп., что подтверждается платежным поручением от 05.12.2017 N 3543 (л.д.8).

С учетом частичного отказа истца от иска государственная пошлина подлежит возврату пропорционально размеру требований, производство в отношении которых прекращено, что составляет 8 294 руб. 30 коп.

Половина суммы государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета в соответствии с требованиями абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, что составляет 780 руб. 80 коп.

Остальные 50% госпошлины, согласно условиям мирового соглашения относятся на ответчика.

Кроме того, возвращению ответчику из федерального бюджета подлежат 50% государственной пошлины, уплаченной им при подаче апелляционной жалобы по платежному поручению от 20.06.2018 N 820 на сумму 3 000 руб.

Руководствуясь ст. 49, 139-141, ч. 2 ст. 150, ст. 176, 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 28.05 2018 по делу N А34-14505/2017 отменить.

Принять отказ Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" от иска в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Арагацстрой" неустойки в размере 283 382 руб. 62 коп.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" и обществом с ограниченной ответственностью "Арагацстрой" в следующей редакции:

"1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик признает перед Истцом задолженность по уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Курган, ул. Красина, д.46 по договору подряда от 31.05.2017 N КР-133/17 в размере 74 873 (семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 08 коп., и обязуется осуществить ее оплату в течении 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения.

2. Ответчик обязуется возместить Истцу 50 % расходов по уплате государственной пошлины в течении 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения.

Реквизиты счета для перечисления задолженности и возмещения расходов:

Получатель Фонд капитального ремонта

ИНН 4501177616

КПП 450101001

Расчетный счет 40603810111287019107

Банк Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге

Корсчет банка 30101810400000000952

БИК 046577952

3. Расходы на оплату почтовых услуг, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

4. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

5. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

6. На основании изложенного и в соответствии со статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее Мировое соглашение утвердить и производство по делу N 18АП-9933/2018 (А34-14505/2017) прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сторонам известны."

Производство по делу прекратить.

Возвратить Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 075 руб. 10 коп., уплаченную платежным поручением от 05.12.2017 N 3543.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Арагацстрой" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 руб., уплаченную платежным поручением от 20.06.2018 N 820.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.В.Лукьянова

Судьи

Г.А.Деева С.А.Карпусенко