Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2019 г. N 15АП-20951/18

город Ростов-на-Дону

02 февраля 2019 г.

дело N А32-38994/2018

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Шапкина П.В.,

рассмотрев без вызова сторон материалы апелляционной жалобы НАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" на решение (резолютивная часть) Арбитражного суда Краснодарского края от 21.11.2018 по делу N А32-38994/2018

по иску ООО "ЮгПрофСтрой"

к НАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега"

о взыскании неустойки,

принятое в составе судьи Карпенко Т.Ю.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЮгПрофСтрой" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к НАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" (далее - ответчик) о взыскании 205 788,75 руб. неустойки.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства согласно правилам, предусмотренным положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

21.11.2018 судом первой инстанции принято решение путем подписания резолютивной части, в соответствии с которой с ответчика в пользу истца взыскано 205 788,75 руб. неустойки и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 116 руб.

Мотивированное решение судом не составлялось.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение суда отменить, принять новый судебный акт.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон.

11.12.2018 в апелляционный суд от истца поступило ходатайство истца об отказе от исковых требований в полном объеме.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что отказ истца от иска и принятие отказа арбитражным судом является основанием для прекращения производства по делу.

В силу пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, одновременно с прекращением производства по делу подлежит отмене принятый судом первой инстанции по существу спора судебный акт.

Поскольку отказ от иска от имени истца заявлен и подписан лицом, уполномоченным на совершение таких действий (представитель Пономарев Н.А., действующий по доверенности от 09.01.2018), не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает права других лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции принимает отказ от иска, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению с отменой ранее принятого по нему судом первой инстанции решения.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае прекращения производства по делу арбитражным судом государственная пошлина за рассмотрение дела подлежит возврату ее плательщику (истцу 7 116 руб. по платежному поручению N 288 от 19.09.2018 и ответчику 3 000 руб. по платежному поручению N 5995 от 27.11.2018).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ от иска общества с ограниченной ответственностью "ЮгПрофСтрой".

Решение (резолютивная часть) Арбитражного суда Краснодарского края от 21.11.2018 по делу N А32-38994/2018 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЮгПрофСтрой" (ИНН 2311105176, ОГРН 1082311000320) из федерального бюджета 7 116 рублей госпошлины, уплаченной по платежному поручению N 288 от 19.09.2018.

Возвратить непубличному акционерному обществу "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" (ИНН 2309102040, ОГРН 1062309026812) из федерального бюджета 3 000 рублей госпошлины, уплаченной по платежному поручению N 5995 от 27.11.2018.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления, только по основаниям, указанным в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

П.В. Шапкин