Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2019 г. N 13АП-34640/18

г. Санкт-Петербург

07 февраля 2019 г.

Дело N А56-70290/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 февраля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Слобожаниной В.Б.

судей Сотова И.В., Черемошкиной В.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Тутаевым В.В.

при участии:

от истца: представитель Семенова В.А. по доверенности от 14.08.2018;

от ответчика: представитель Красновский И.С. по доверенности от 01.09.2016;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-34640/2018) ООО "Группа компаний Строй Лайн" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 по делу N А56-70290/2018 (судья Пономарева О.С.), принятое по иску

общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Строй Лайн"

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная компания "Алтес"

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Строй Лайн" (далее - истец, ООО "ГК Строй Лайн") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная Компания "Алтес" (далее - ответчик, ООО "ПСК "Алтес") о признании недействительным письма-претензии от 25.11.2014 исх. N 415 в части проведения зачета требований в одностороннем порядке, а также взыскании 2 189 260 руб. 17 коп. задолженности и 148 725 руб.

44 коп. неустойки по договору от 22.07.2014 N У/21-3.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), ООО "ГК Строй Лайн" отказалось от исковых требований в части признания недействительным письма-претензии от 25.11.2014 исх. N 415 в части проведения зачета требований в одностороннем порядке, а также уточнило исковые требования и просило взыскать с ООО "ПСК "Алтес" 1 689 260 руб. 17 коп. задолженности и 1 356 475 руб. 78 коп. неустойки за период с 11.08.2016 по 24.10.2018 по договору от 22.07.2014 N У/21-3.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 производство по делу в части требования о недействительным письма-претензии от 25.11.2014 исх. N 415 в части проведения зачета требований в одностороннем порядке прекращено, в удовлетворении оставшейся части иска отказано.

ООО "ГК Строй Лайн", не согласившись с указанным решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить решение в части отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ и взыскать с ООО "ПСК "Алтес" в пользу ООО "ГК Строй Лайн" неустойку в размере 1 110 509,33 руб., признанную ООО "ПСК "Алтес" в отзыве на уточненные исковые требования истца. В остальной части ООО "ГК Строй Лайн" просило оставить решение без изменения.

В судебном заседании представитель ООО "ГК Строй Лайн" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение в обжалуемой части отменить.

Представитель ООО "ПСК "Алтес" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, отзыв на апелляционную жалобу не представил, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Поскольку возражений против рассмотрения дела в пределах доводов апелляционной жалобы сторонами не заявлено, решение суда первой иснатнции в апелляционном порядке рассматривается в обжалуемой части в соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 22.07.2014 между ООО "ПСК "Алтес" (заказчик) и ООО "ГК Строй Лайн" (подрядчик) был заключен договор строительного подряда N У/21-3 от 22.07.2014 (далее - Договор), предметом которого согласно пункту 1.1 являлось выполнение подрядчиком комплекса работ по устройству уклонообразующего слоя из керамзитобетона и устройству бетонной плиты автостоянки вдоль корпуса А в осях А-В/3-14 и вдоль корпуса Г4 в осях В-Д/11/4-14, на общей площади 4227 кв.м., в соответствии с рабочей документацией на объекте строительства многофункционального комплекса жилых и общественных зданий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. З, корп. 1, литера Н, II и III этапы, со сдачей работ заказчику, включая объемы по пунктам 1.1.1-1.1.5 Договора.

Также между сторонами были заключены дополнительные соглашения N 1 от 03.09.2014, N 2 от 17.10.2014, N 3 от 13.11.2014 к Договору на выполнение дополнительных работ и дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014 к Договору на приобретение арматуры 10 мм А500С в объеме 19,5 т. в целях использования на указанном объекте, при этом в соответствии с пунктом 9 дополнительного соглашения N 4 от 01.12.2014 стороны пришли к соглашению зачесть стоимость арматуры в сумме 608 529 руб.41 коп. в счет оплаты работ, выполненных подрядчиком по Договору.

Во исполнение обязательств по Договору и дополнительным соглашениям ООО "ГК Строй Лайн" выполнило и ООО "ПСК "Алтес" приняло работы на общую сумму в размере 14 872 543,83 руб., в подтверждение чего в материалы дела представлены акты подписанные сторонами акты формы КС-2, КС-3 N 1 от 29.08.2014, N2 от 30.09.2014, N3 от 31.10.2014, N4 от 28.11.2014, N5 от 31.12.2014, N6 от 31.03.2015, N 1 от 31.10.2014, N 2 от 28.11.2014, N 1 от 31.10.2014, N 2 от 28.11.2014, N 3 от 31.12.2014, N 4 от 31.03.2015, N 1 от 31.12.2014, N 2 от 31.03.2015.

Между тем, в результате неисполнения ООО "ПСК "Алтес" встречных обязательств по оплате выполненных работ, на стороне ответчика образовалась задолженность 5 620 968,45 руб.

Претензий исх.N 415 от 25.11.2015 ООО "ПСК "Алтес" признало долг в размере 5 662 439,21 руб. (4 621 361,14 руб. долг + 1 041 078,07 руб. гарантийное удержание), а также уведомило ООО "ГК Строй Лайн" о произведении зачета однородных взаимных требований в одностороннем порядке на общую сумму 1 976 697 руб. 18 коп., состоящего из 1 500 909,02 руб. пеней за просрочку выполнения работы и 475 788,16 руб. штрафных пеней за просрочку передачи исполнительной документации.

Не согласившись с претензией ответчика N 415 от 25.11.2015, ООО "ГК Строй Лайн" письмом от 14.07.2017 направило ООО "ПСК "Алтес" возражения о выставлении штрафных санкций и неустойки по договору и проведения зачета.

Полагая, что сумма неустойки, предъявленная ООО "ПСК "Алтес" к зачету, является необоснованной и уведомление ответчика о зачете не привело к прекращению обязанности по оплате работ по Договору, а также ссылаясь на то, что задолженность по Договору в полном объеме ответчиком не погашена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, ООО "ГК Строй Лайн" отказалось от исковых требований в части признания недействительным письма-претензии от 25.11.2014 исх. N 415 в части проведения зачета требований в одностороннем порядке

Суд первой инстанции, принимая во внимание произведенный ООО "ПСК "Алтес" односторонний зачет штрафных санкций на общую сумму в размере 1 976 697 руб. 18 коп., а также погашение оставшейся суммы долга в размере 3 644 298,27 руб. путем перечисления 500 000 руб. платежными поручениями от 12.02.2016 N 121 и от 29.03.2016 N 298, и заключением сторонами соглашения о переуступке права требования по Договору N ПО/С/1114-6-100 участия в долевом строительстве от 20.05.2014 на сумму 3 431 708,28 руб., пришел к выводу о том, что по состоянию на 11.08.2016 задолженность перед истцом по состоянию на 11.08.2016 погашена, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, в том числе в части взыскания неустойки начисленной за период с 11.08.2016 по 24.10.2018.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для изменения решения в обжалуемой части, в связи со следующим.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыскания с ООО "ПСК "Алтес" в пользу ООО "ГК Строй Лайн" неустойки в размере 1 110 509,33 руб., судом первой инстанции не было учтено, что в отзыве на уточненные исковые требования истца (уточненные от 18.10.2018 года) ответчик просил отказать во взыскании суммы основного долга и взыскать с него сумму неустойки в размере 1 110 509,33 руб. (л.д. 138), то есть фактически признал указанную сумму неустойки.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания 1 110 509,33 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере

Поскольку доказательств уплаты неустойки в размере 1 110 509,33 руб. ответчиком не представлено, с ООО "ПСК "Алтес" в пользу ООО "ГК Строй Лайн" подлежит взысканию неустойка в указанном размере.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требования на основании статьи 110 АПК РФ.

При таких обстоятельствах, решение арбитражного суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в связи с ее удовлетворением относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 по делу N А56-70290/2018 изменить в обжалуемой части, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Производство по делу в части требований о признании недействительным письма претензии от 25.11.2014 исх. N 415 прекратить.

В удовлетворении требований о взыскании суммы основного долга в размере 209 562 руб. 99 коп. отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная Компания "Алтес" (место нахождения: 191167, Санкт-Петербург ул. Александра Невского, д. 9, литер Г, пом. N 25 Н-З, ОГРН: 1027807568140) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Строй Лайн" (место нахождения: 194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 21, корп. 1, лит. А, пом. 8-Н, ОГРН: 1057812004821) 1 110 509 руб. 33 коп. неустойки за просрочку оплаты работ, а также 13 939 руб. расходов по оплате государственной пошлины по иску и 3000 руб. расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В остальной части в взыскании неустойки отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Строй Лайн" (место нахождения: 194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 21, корп. 1, лит. А, пом. 8-Н, ОГРН: 1057812004821) в доход федерального бюджета 2731 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.Б. Слобожанина

Судьи

И.В. Сотов В.В. Черемошкина