Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2019 г. N 10АП-20396/18

г. Москва

12 февраля 2019 г.

Дело N А41-46955/18

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Игнахиной М.В.,

судей Миришова Э.С., Ханашевича С.К.,

при ведении протокола судебного заседания: Барциц С.З.,

при участии в заседании:

при участии в заседании:

от истца администрации городского округа Мытищи Московской области - Сибирева Л.С., представитель по доверенности от 18.01.2018;

от ответчика ООО "СервисВертикаль" - Алехин С.И., представитель по доверенности от 10.01.2018;

от Минстрой МО - представитель Черненко А.М., по доверенности от 29.12.2018, паспорт;

от Министерства жилищной политики МО - представитель Черненко А.М., по доверенности от 14.12.2018, паспорт

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу администрации городского округа Мытищи Московской области на решение Арбитражного суда Московской области от 16 октября 2018 года по делу N А41-46955/18, принятое судьей Бондаревым М.Ю., по иску администрация городского округа Мытищи Московской области к ООО "СЕРВИСВЕРТИКАЛЬ" о расторжении, взыскании

УСТАНОВИЛ:

администрация городского округа Мытищи Московской области (далее - истец, администрация) обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением к ООО "Сервисвертикаль" (далее - общество, ответчик) о взыскании 8 249 231 руб. 48 коп. неустойки и расторжении договора о развитии застроенной территории части микрорайонов 10-10А в районе расположения домов 62, 64, 66, 68 по Новомытищинскому проспекту городского округа Мытищи Московской области ориентировочной площадью 3, 61 га N 12251715-И.

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.06.2018 по делу N А41-46955/18 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Минстрой Московской области (том 1 л.д.1).

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.10.2018 по делу N А41-46955/18 с ответчика в пользу истца взыскано 8 249 321 руб.

48 коп. неустойки, в удовлетворении оставшейся части требований отказано (том 2 л.д.167-169).

Не согласившись с принятым судебным актом в части отказа в удовлетворении требования о расторжении договора, администрация подала в Десятый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просило решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении данного требования.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2019 по делу N А41-46955/18 произведена замена Минстроя МО на Министерство жилищной политики Московской области.

В судебном заседании представители истца, ответчика и третьего лица заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Рассмотрев заявление сторон, изучив условия мирового соглашения от 12.02.2019, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с правилами статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.

Статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что мировое соглашение может быть заключено сторонами по любому делу и на любой стадии арбитражного процесса, а также при исполнении судебного акта.

В силу статей 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Согласно части 2 статьи 140 Кодекса мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой, а также условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

К материалам дела приобщен текст мирового соглашения от 12.02.2019, подписанный сторонами.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке статьи 63 АПК РФ.

Рассмотрев условия мирового соглашения, представленного суду на утверждение, апелляционный суд считает возможным его утвердить, поскольку мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

Сторонам известны последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения в судебном порядке, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ.

Судебная коллегия, учитывая, что сторонами заключено мировое соглашение, которое подлежит удовлетворению, приходит к выводу о том, что производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом утверждение мирового соглашения является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции, не связанным с применением норм статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и прекращения производства по делу.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 статьи 269, статьями 138-141, частью 2 статьи 150, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить мировое соглашение от 12.02.2019, заключенное между сторонами по делу N А41-46955/18, согласно которому:

1.1. 25.12.2017 года между Сторонами заключен Договор о развитии застроенной территории части микрорайонов 10-10А в районе расположения домов 62, 64, 66, 68 по Новомытищинскому проспекту городского округа Мытищи Московской области ориентировочной площадью 3,61 га N 12251715-И (далее - договор).

Указанный договор заключен на основании решения о развитии застроенной территории, утвержденного распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 01.08.2017 N 266 "О развитии застроенной территории части микрорайонов 10-10А в районе расположения домов 62,64,66,68 по Новомытищинскому проспекту городского округа Мытищи Московской области ориентировочной площадью 3,61 га", протокола от 12.12.2017 N РЗТ-МЫТГО\17-1691 о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории части микрорайонов 10-10А в районе расположения домов 62,64,66,68 по Новомытищинскому проспекту городского округа Мытищи Московской области ориентировочной площадью 3,61 га.

1.2. Истец отказывается от исковых требований о расторжении договора.

Последствия отказа истца от иска, предусмотренные ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонам известны и понятны.

1.3. В целях внесения изменений в договор, направленных на обеспечение его исполнения Истец и 3-е лицо не возражает против внесения в договор изменений, в связи, с чем Стороны считают возможным урегулировать спор путем заключения мирового соглашения на следующих условиях.

1.4. Стороны в целях урегулирования спора и достижения предусмотренных Договором результатов согласились внести в договор следующие изменения:

Внести изменения в п. 4.1.1 договора, изложив его в следующей редакции:

Инвестор обязуется не позднее 90 рабочих дней с момента заключения настоящего мирового соглашения, исполнить обязательство, предусмотренное пунктом 4.1.1. договора, а именно:

Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, градостроительным регламентом для зоны комплексного устойчивого развития КУРТ-38, установленным Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи, Утвержденными Решением Совета депутатов от 28.12.2017 N 36/2 (в ред. от 19.04.2018 N 41/4), и расчётными показателями обеспечения застроенной территории в границах микрорайонов 1,5, 10-10А в г Мытищи объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утверждёнными постановлением администрации городского округа города Мытищи Московской области от 12.02.2016 года N226, а также иными требованиями, предъявляемыми к подготовке документации по планировке территории, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, городского округа Мытищи и договором;

Документация по планировке территории должна предусматривать: строительство жилых домов с площадью жилых помещений не более 60 000 кв.м, парковок вместимостью не менее 300 машиномест, детских дошкольных учреждений не менее чем на 120 мест;

Выполнить моделирование транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного развития.

В случае вынесения Министерством или Администрацией замечаний к документации, указанной в пункте 4.1.1. договора Инвестор обязуется осуществить её доработку в течение 20 рабочих дней.

Обязательство Инвестора по разработке документации по планировке территории считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подготовленной после устранения замечаний Министерства и Администрации.

Пункт. 4.1.10 договора, изложить в следующей редакции:

"Инвестор обязуется не позднее 30 рабочих дней с момента заключения настоящего мирового соглашения, предоставить Администрации в качестве бенефициара в счет обеспечения обязательств Инвестора, предусмотренных пунктом 4.1.1. договора (разработка и передача на утверждение документации по планировке территории), безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, кредитным учреждением, на сумму - 107 232 000 руб. на срок 6 месяцев)".

Остальные положения договора остаются без изменений.

Ответчик обязуется в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения выплатить Администрации городского округа Мытищи Московской области неустойку в размере 8 249 321 рублей 48 копеек.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.10.2018 по делу N А41-46955/18 отменить, производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.В. Игнахина

Судьи

Э.С. Миришов С.К. Ханашевич