Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2019 г. N 13АП-31913/18

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 июля 2019 г. N Ф07-6872/19 настоящее постановление отменено

г. Санкт-Петербург

26 февраля 2019 г.

Дело N А56-11833/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Мельниковой Н.А.

судей Масенковой И.В., Пряхиной Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания: Лиозко В.И.

при участии:

от истца (заявителя): Коваль Д.В. по доверенности от 18.01.2019, Косинова А.С. по доверенности от 06.02.2019

от ответчика (должника): Шомесова Д.В. по доверенности от 07.03.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31913/2018, 13АП-34649/2018) ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" и ООО "ТехЭнергоСтрой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 по делу N А56-11833/2018 (судья Сурков А.А.), принятое

по иску ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект"

к ООО "ТехЭнергоСтрой"

3-е лицо: ООО "Газпром трансгаз Ухта"

о взыскании

установил:

общество с ограниченной ответственностью "конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" (далее - ООО "КТПИ "Газпроект") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "ТехЭнергоСтрой" (далее - ООО "ТехЭнергоСтрой") о взыскании 564 807,91 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по состоянию на 21.05.2018, 1 386 466,83 руб. неосвоенного аванса, 100 000 руб. штрафа за привлечение не согласованного в установленном порядке субподрядчика, 2 879 512,73 руб. в возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 24.03.2016 N 01-ГТУ-2016/СП1 на выполнение проектных и изыскательских работ, разработку сметной и закупочной документации на капитальный ремонт объектов энергетики, автоматизации, ЗиС, связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз УХТА" (далее - ООО "Газпром трансгаз УХТА").

ООО "ТехЭнергоСтрой" заявило встречный иск о взыскании с ООО "КТПИ ""Газпроект" 5 623 550,79 руб. задолженности, а также 544 489 руб. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ за период с 30.01.2017 по 26.04.2018.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 по делу N А56-11833/2018 первоначальный иск удовлетворен частично. С ООО "ТехЭнергоСтрой" в пользу ООО "КТПИ "Газпроект" взыскано 2 879 512,73 руб. убытков, 27 821 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.

Встречный иск удовлетворен частично. С ООО "КТПИ "Газпроект" в пользу ООО "ТехЭнергоСтрой" взыскано 3 248 079,18 руб. задолженности, 293 626,36 руб. неустойки, 30 915 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.

В результате зачета с ООО "КТПИ "Газпроект" в пользу ООО "ТехЭнергоСтрой" взыскано 665 286,81 руб.

ООО "КТПИ "Газпроект" из федерального бюджета возвращено 184,40 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.01.2018 N 102.

На указанное решение истцом и ответчиком поданы апелляционные жалобы.

В апелляционной жалобе ООО "КТПИ "Газпроект", указывая на неправильное установление судом фактических обстоятельств дела, просит судебный акт отменить в части, принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования ООО "КТПИ "Газпроект" удовлетворить полностью, во встречном иске ООО "ТехЭнергоСтрой" отказать. По мнению подателя апелляционной жалобы, суд необоснованно пришел к выводу о полном выполнении ООО "ТехЭнергоСтрой" работ по договору подряда N 01-ГТУ-2016/СП1 от 24.03.2016.

В апелляционной жалобе ООО "ТехЭнергоСтрой" также указывает на неправильное установление судом фактических обстоятельств дела, просит судебный акт отменить в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований ООО "КТПИ "Газпроект" отказать. Взыскать с ООО "КТПИ "Газпроект в пользу ООО "ТехЭнергоСтрой" задолженность по оплате выполненных работ в размере 5 623 550 руб. 79 коп., неустойку за период с 30.01.2017 по 26.04.2018 в размере 544 489 руб., судебные расходы в размере 53 840 руб. По мнению ООО "ТехЭнергоСтрой" основания для взыскания с ответчика убытков отсутствуют, поскольку вины ответчика в нарушении сроков производства работ нет. Напротив ООО "КТПИ "Газпроект" нарушены встречные обязательства по своевременной передаче исходных данных. В связи с отсутствием вины ООО "ТехЭнергоСтрой" в нарушении сроков окончания работ, ООО "КТПИ "Газпроект" не вправе требовать взыскания с ответчика убытков в виде неустойки, взысканной с него по делу N А56-20047/2017.

В судебном заседании, состоявшемся 12.02.2019, представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 13 час. 55 мин. 19.02.2019. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда с участием представителей истца и ответчика.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, между ООО "КТПИ "Газпроект" (заказчик) и ООО "ТехЭнергоСтрой" (подрядчик) заключен договор подряда от 24.03.2016 N 01-ГТУ-2016/СП1 на выполнение проектных и изыскательских работ, разработку сметной и закупочной документации на капитальный ремонт объектов энергетики, автоматизации, ЗиС, связи для нужд ООО "Газпром трансгаз УХТА".

Содержание работ, состав документации, технические, экономические и другие требования к ней отражены в Договорном составе заданий на разработку и корректировку (Приложение N 1 к Договору).

Стоимость работ по Договору субподряда составила 8 023 550,79 руб. (п. 2.1 Договора) и определяется общей сводной сметой (Приложение N 3 к Договору).

В дальнейшем сторонами подписано Дополнительное соглашение N 2 от 19.04.2017 к Договору, которым объем и стоимость работ были уменьшены до 6 047 004,58 руб.

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Договора подряда работы выполняются с 24.03.2016 по 04.11.2016; сроки выполнения отдельных этапов работ устанавливаются Календарным планом работ (Приложение N 2 к Договору подряда).

Пунктом 9.2 Договора подряда за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ) согласно Календарному плану предусмотрена неустойка в размере 0,5% от цены работ (этапов работ) за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

Согласно пункту 9.3 Договора в случае привлечения к работам субподрядных организаций без согласования с заказчиком подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 руб.

ООО "КТПИ "Газпроект" посчитав, что подрядчик допустил просрочку выполнения работ, заказчик направил в адрес подрядчика претензию от 26.12.2017, в которой уведомило об отказе от Договора на основании пункта 8.2 Договора, а также пункта 2 статьи 715 ГК РФ и потребовало с уплатить неустойку за просрочку выполнения работ, возмещения убытков, а также возврата 1 386 466,83 руб. неосвоенного аванса.

Также в названной претензии ООО "КТПИ "Газпроект" потребовало от ООО "ТехЭнергоСтрой" уплатить штраф за не согласованное с ним привлечение к выполнению работ по Договору ООО "Аспект" (договор субподряда от 04.04.2016 N 020-16/СИ).

ООО "ТехЭнергоСтрой", указав, что заказчик не оплатил в полном объеме выполненные и принятые работы, заявило встречный иск.

Суд первой инстанции, признал исковые и встречные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части.

Выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно пунктам 8, 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику; односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В данном случае, судом установлено и подтверждено материалами дела, надлежащее выполнение подрядчиком работ по Договору и сдача результата работ заказчику по актам формы КС-2 и КС-3, подписанными подрядчиком в одностороннем порядке и направленными в адрес заказчика письмом от 30.12.2016 N 01/330.

Доказательства направления в адрес подрядчика мотивированных возражений от приемки выполненных работ в дело не представлено, в связи с чем работы обосновано признаны судом принятыми и подлежащими оплате заказчиком.

Установленный Договором срок оплаты выполненных работ истек, в связи с чем ООО "ТехЭнергоСтрой" правомерно начислило неустойку за просрочку оплаты выполненных работ за период с 30.01.2017 по 26.04.2018.

При этом суд первой инстанции обосновано указал на необоснованность довода ООО "ТехЭнергоСтрой" о том, что работы должны быть оплачены, а неустойка - начислена без учета дополнительного соглашения сторон об изменении стоимости работ.

В силу принципа свободы договора стороны вправе заключить любой договор, в том числе об уменьшении цены уже выполненных работ.

В связи с чем, оценив представленные в дело доказательства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о частичном удовлетворении требований ООО "ТехЭнергоСтрой" и взыскал с ООО "КТПИ "Газпроект" задолженность в размере 3 248 079,18 руб. (5648 079,18 - 2 400 000 руб.), и 293 626,36 руб. неустойки за период с 30.01.2017 по 26.04.2018.

С учетом удовлетворения требования ответчика о взыскании задолженности по выполненным работам, требование истца в части взыскания неосвоенного аванса правомерно отклонено судом первой инстанции как необоснованное.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренное пунктом 9.2 договора. При этом согласно расчету ООО "КТПИ "Газпроект" неустойка за нарушение сроков выполнения работ начислена по состоянию на 21.05.2018.

Суд данное требование, с учетом установленных обстоятельств по исполнению подрядчиком обязательств по договору, отклонил, указав, что начисление такой неустойки возможно только за период по 29.12.2016.

Кроме того, помимо требования о взыскании неустойки ООО "КТПИ "Газпроект" заявлено о взыскании убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 394 ГК РФ если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

В качестве убытков истцом предъявлена сумма в размере 2 879 512,73 руб., которая взыскана с него в пользу ООО "Газпром трансгаз Ухта" по делу N А56-20047/2017 (неустойка за просрочку выполнения работ по договору Генподряда).

При этом, суд первой инстанции правильно установил, что частично неустойка начислена за просрочку выполнения работ, являющихся предметом спорного Договора, а из представленного ООО "КТПИ "Газпроект" дополнительного расчета усматривается, что стоимость таких работ составляет 1 220 315,96 руб.

В силу положений статьи 393, 15 ГК РФ неустойка, уплаченная ООО "КТПИ "Газпроект" ООО "Газпром трансгаз Ухта" по делу N А56-20047/2017, является убытками, возникшими по причине ненадлежащего выполнения ООО "ТехЭнергоСтрой" своих обязательств по Договору.

Вместе с тем, перевыставление истцом требований о взыскании с ответчика неустойки взысканной по делу А56-20047/2017 в полном объеме (т.е. в размере 2 879 512,73 руб.) не обосновано, поскольку ООО "ТехЭнергоСтрой" не может нести ответственность за нарушение сроков по 8 объектам, которые не были предметом Договора подряда, заключенного между истцом и ответчиком.

Вместе с тем, вынося судебное решение, суд ошибочно указал на взыскание с ООО "ТехЭнергоСтрой" в пользу ООО "КТПИ "Газпроект" 2 879 512,73 руб. убытков.

В связи с чем, решение суда подлежит изменению, с перерасчетом государственной пошлины по основному иску.

Иные доводы, подателей апелляционных жалоб апелляционной инстанцией во внимание не принимаются, поскольку не опровергают правильность выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.11.2018 по делу N А56-11833/2018 изменить, изложить в следующей редакции.

Взыскать с ООО "ТехЭнергоСтрой" в пользу ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" 1 220 315 руб. 96 коп. убытков, 11 748 руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в удовлетворении иске отказать.

Взыскать с ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" в пользу ООО "ТехЭнергоСтрой" 3 248 079 руб. 18 коп. задолженности, 293 626 руб. 36 коп. неустойки, 30 915 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Провести зачет встречных требований, в результате которого взыскать с ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" в пользу ООО "ТехЭнергоСтрой" 2 340 556 руб. 58 коп.

Возвратить ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект" из федерального бюджета 184 руб. 40 коп. государственной пошлины, в связи с уменьшением размера иска по неустойке.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.А. Мельникова

Судьи

И.В. Масенкова Ю.В. Пряхина