Вход
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2019 г. N 09АП-18502/19
|
г. Москва |
|
|
30 января 2019 г. |
Дело N А40-269441/18 |
Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2019 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 30 января 2019 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,
судей: Бодровой Е.В., Тетюка В.И..,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Павловецкой А.В.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" и общества с ограниченной ответственностью "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ",
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2019 по делу N А40-269441/18, принятое судьей Сорокиным В.П. (шифр судьи: 83-1547)
по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ" (ОГРН1142651051091; ИНН 2631031830, адрес: 369000, г Черкесск, Линейный пер, д 27А)
к обществу с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" (ОГРН 1033400954784; ИНН 3439007015, адрес: 404061, Волгоградская обл, рп Быково, ул Дзержинского, д 25, оф 5)
о взыскании,
и по встречному иску о обязании исполнить обязательства по договорам по передаче исполнительной документации и о взыскании,
при участии в судебном заседании:
от истца: Колбенев И.А. по доверенности от 22.11.2018,
от ответчика: Маркова О.Ю. по доверенности от 12.11.2018, Одинцова Е.Е. по доверенности от 12.11.2018,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" о взыскании денежных средств в размере 49 993 238 руб. 07 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 236 618, 81 руб. по состоянию на 23.01.2019.
Требования истца мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком условий договоров подряда N Б-1/01-17 от 03.02.2017, N Б-2/01-17 от 21.02.2017, N Б3/01-17 от 01.03.2017, N 5-4/01-17 от 09.03.2017, N Б-5/01-17 от 17.04.2017, N Б-6/01- 17 от 01.06.2017, N Б-7/01-17 от 28.06.2017, N Б-8/01-18 от 01.02.2018.
В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции принят встречный иск ООО "ТЗМ СПЕЦСТРОЙ" к ООО "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ", содержащий встречное требование об обязании исполнить обязательства по передаче исполнительной документации Обществу с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" по Договору подряда N Б-2/01-17 от 21.02.2017 г., по Договору подряда N Б-3/01-17 от 01.03.2017 г., по Договору подряда N Б-4/01-17 от 09.03.2017 г., по Договору подряда N Б-6/01-17 от 01.06.2017 г., по Договору подряда NБ-7/01-17 от 28.06.2017 г., по Договору подряда N Б-8/01-18 от 01.02.2018 г.; взыскании неустойки на основании п. 7.2.3 Договоров подряда за непредставление исполнительной документации, в размере 323 872 582, 21 руб. 21 коп.; неустойки на основании п. 7.2.1 Договоров подряда, в размере 2 838 217,95 руб. 95 коп.
Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 25.02.2019, стороны обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которях просят отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.
К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения следующего содержания.
Общество с ограниченной ответственностью "ТЗМ Спец-Строй" (ООО "ТЗМ Спец-Строй") ИНН: 2631031830, ОГРН 1142651051091, именуемое также истец/подрядчик, и
Общество с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" (ООО "БЫКОВОГАЗ") ИНН: 3439007015, именуемое также ответчик/заказчик, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. ООО "БЫКОВОГАЗ" принимает на себя следующие обязательства в пользу ООО "ТЗМ Спец-Строй":
1.1. по окончательной оплате стоимости результатов выполненных и принятых работ по договорам подряда на выполнение строительных и монтажных работ по объекту "Обустройство Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения с установкой комплексной подготовки газа "УКПГ", расположенному по адресу: Волгоградская область, Быковский район, в границах землепользования бывшего колхоза "Путь к коммунизму", территория Урало-Ахтубинского с/с, в 16 км., западнее посёлка Катричев, территория УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ", согласно Приложениям N 1 к договорам, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3:
По договору N Б-1/01-17 от 03.02.2017: КС-2 N1, КС-3 N1 от 28.02.2017; КС-2 N2, N3, КС-3 N2 от 31.03.2017; КС-2 N4, N5 от 29.04.2017, КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N6 - N8 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N9 -N11 и КС-3 N5 от 30.09.2017; КС-2 N12 от 15.11.2017 и КС-3 N6 от 29.11.2017; КС-2 N13 и КС-3 N7 от 28.02.2018; КС-2 N14, N15, КС-3 N8, КС-2 N16, N17 и КС-3 N9 от 15.03.2018;
По договору N Б-2/01-17 от 21.02.2017: КС-2 N1, КС-2 N2, КС-2 N3 и КС-3 N1 от 28.02.2017; КС-2 N4, КС-2 N5, КС-2 N6, КС-2 N7 и КС-3 N2 от 31.03.2018; КС-2 N8, КС-2 N9, КС-2 N10, КС-2 N11 и КС-3 N3 от 29.04.2017; КС-2 N12 от 31.05 2017 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N13, КС-2 N14, КС-2 N15, КС-2 N16 и КС-3 N5 от 30.06.2017; КС-2 N17 от 30.09.2017 и КС-3N6 от 31.10.2017; КС-2N18 и КС-3N7 от 29.11,2017; КС-2N19, КС-2 N20, КС-2N21, КС-2 N22, КС-2 N23, КС-2 N24 и КС-3 N8, КС-3 N9 от 15.03.2018;
По договору N Б-3/01-17 от 01.03.2017: КС-2 N1 - N6 и КС-3 N1 от 31.03.2017; КС-2 N7 - N16 и КС-3 N2 от 29.04.2017; КС-2 N17- N25 и КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N26 - N38 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N39 - N47 и КС-3 N5 от 30.09.2017; КС-2 N48 - N51 и КС-3 N6 от 31.10.2017; КС-2 N52 - N54 и КС-3 N7 от 15.1.2017; КС-2 N55 - N58 и КС-3 N8 от 29.11.2017; КС-2 N59, N60 и КС-3 N9 от 28.02.2018; КС-2 N60 - N89 и КС-3 N10 от 15.03.2018;
По договору N Б-4/01-17 от 09.03.2017: КС-2 N1 - N4 и КС-3 N1 от 31.03.2017; КС-2 N5 и КС-3 N2 от 29.04.2017; КС-2 N6 - N10 и КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N11 и КС-3 N4 от 31.10.2017; КС-2 N12 - N15 и КС-3 N5 от 15.11.2017; КС-2 N16 - N18 и КС-3 N6 от 31.01.2018; КС-2 N19-N31 и КС-3 N7 от 15.03.2018;
По договору Б-6/01-17 от 01.06.2017: КС-2 N 1 - N 6 и КС-3 N 1 от 31.01.2018;
По дщоговору Б-7/01-17 от 28.06.2017: КС-2 N 1 - N 10 и КС-3 N 1 от 15.03.2018;
По дщоговору Б-8/01-18 от 01.02.2018: КС-2 N 1 и КС-3 N 1 от 15.03.2018
Общая сумма вышеуказанной задолженности, подлежащей оплате, составляет: 49.993.238,07 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп.
1.2. по оплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 200 000(двести тысяч) руб.
Общая сумма долга, подлежащая оплате ООО "БЫКОВОГАЗ" в пользу ООО "ТЗМ Спец-Строй", составляет 50.193.238,07 (пятьдесят миллионов сто девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп.
ООО "ТЗМ Спец-Строй" отказывается от предъявления иных требований к ООО "БЫКОВОГАЗ", вытекающих из правоотношений сторон, регулируемых вышеуказанными договорами: взыскание неустоек, штрафов, упущенной выгоды, издержек за оказание юридических услуг и обязуется не предъявлять их в будущем.
Стороны согласовали следующий порядок оплаты долга:
ООО "БЫКОВОГАЗ" вносит первый платеж в размере 15.193.238,07 (пятнадцать миллионов сто девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп. путем его перечисления на расчетный счет ООО "ТЗМ Спец-Строй", указанный в Приложении N 1 к мировому соглашению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты объявления резолютивной части судебного акта, утверждающего настоящее мировое соглашение.
Оставшаяся сумма в размере 35.000.000 (тридцать пять миллионов) руб. вносится ежемесячными равными платежами не позднее 25 (двадцать пятого) числа соответствующего месяца, на протяжении 7 (семи) месяцев, начиная с даты месяца следующего за датой внесения первого платежа.
Неисполнение Ответчиком вышеуказанных обязательств по оплате более, чем на 14 календарных дней, снимает с Истца все, предусмотренные настоящим соглашением обязательства, и дает право на обращение в арбитражный суд либо для получения исполнительного листа на указанную в настоящем соглашении сумму долга, а также предъявление иных требований, вытекающих из вышеперечисленных договоров.
Настоящее соглашение составлено в трех идентичных экземплярах (по одному для каждой из сторон и в Суд).
Приложение N 1 - Карта организации ООО "ТЗМ Спец-Строй".
Мировое соглашение подписано уполномоченными лицами.
Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49, 104, 110, 138 - 142, ч. 2 ст. 150, 151, 266, 268, п. 3 ст. 269 и 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ", в следующей редакции.
Общество с ограниченной ответственностью "ТЗМ Спец-Строй" (ООО "ТЗМ Спец-Строй") ИНН: 2631031830, ОГРН 1142651051091, именуемое также истец/подрядчик, и
Общество с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" (ООО "БЫКОВОГАЗ") ИНН: 3439007015, именуемое также ответчик/заказчик, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. ООО "БЫКОВОГАЗ" принимает на себя следующие обязательства в пользу ООО "ТЗМ Спец-Строй":
1.1. по окончательной оплате стоимости результатов выполненных и принятых работ по договорам подряда на выполнение строительных и монтажных работ по объекту "Обустройство Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения с установкой комплексной подготовки газа "УКПГ", расположенному по адресу: Волгоградская область, Быковский район, в границах землепользования бывшего колхоза "Путь к коммунизму", территория Урало-Ахтубинского с/с, в 16 км., западнее посёлка Катричев, территория УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ", согласно Приложениям N 1 к договорам, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3:
По договору N Б-1/01-17 от 03.02.2017: КС-2 N1, КС-3 N1 от 28.02.2017; КС-2 N2, N3, КС-3 N2 от 31.03.2017; КС-2 N4, N5 от 29.04.2017, КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N6 - N8 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N9 -N11 и КС-3 N5 от 30.09.2017; КС-2 N12 от 15.11.2017 и КС-3 N6 от 29.11.2017; КС-2 N13 и КС-3 N7 от 28.02.2018; КС-2 N14, N15, КС-3 N8, КС-2 N16, N17 и КС-3 N9 от 15.03.2018;
По договору N Б-2/01-17 от 21.02.2017: КС-2 N1, КС-2 N2, КС-2 N3 и КС-3 N1 от 28.02.2017; КС-2 N4, КС-2 N5, КС-2 N6, КС-2 N7 и КС-3 N2 от 31.03.2018; КС-2 N8, КС-2 N9, КС-2 N10, КС-2 N11 и КС-3 N3 от 29.04.2017; КС-2 N12 от 31.05 2017 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N13, КС-2 N14, КС-2 N15, КС-2 N16 и КС-3 N5 от 30.06.2017; КС-2 N17 от 30.09.2017 и КС-3N6 от 31.10.2017; КС-2N18 и КС-3N7 от 29.11,2017; КС-2N19, КС-2 N20, КС-2N21, КС-2 N22, КС-2 N23, КС-2 N24 и КС-3 N8, КС-3 N9 от 15.03.2018;
По договору N Б-3/01-17 от 01.03.2017: КС-2 N1 - N6 и КС-3 N1 от 31.03.2017; КС-2 N7 - N16 и КС-3 N2 от 29.04.2017; КС-2 N17- N25 и КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N26 - N38 и КС-3 N4 от 30.06.2017; КС-2 N39 - N47 и КС-3 N5 от 30.09.2017; КС-2 N48 - N51 и КС-3 N6 от 31.10.2017; КС-2 N52 - N54 и КС-3 N7 от 15.1.2017; КС-2 N55 - N58 и КС-3 N8 от 29.11.2017; КС-2 N59, N60 и КС-3 N9 от 28.02.2018; КС-2 N60 - N89 и КС-3 N10 от 15.03.2018;
По договору N Б-4/01-17 от 09.03.2017: КС-2 N1 - N4 и КС-3 N1 от 31.03.2017; КС-2 N5 и КС-3 N2 от 29.04.2017; КС-2 N6 - N10 и КС-3 N3 от 31.05.2017; КС-2 N11 и КС-3 N4 от 31.10.2017; КС-2 N12 - N15 и КС-3 N5 от 15.11.2017; КС-2 N16 - N18 и КС-3 N6 от 31.01.2018; КС-2 N19-N31 и КС-3 N7 от 15.03.2018;
По договору Б-6/01-17 от 01.06.2017: КС-2 N 1 - N 6 и КС-3 N 1 от 31.01.2018;
По дщоговору Б-7/01-17 от 28.06.2017: КС-2 N 1 - N 10 и КС-3 N 1 от 15.03.2018;
По дщоговору Б-8/01-18 от 01.02.2018: КС-2 N 1 и КС-3 N 1 от 15.03.2018
Общая сумма вышеуказанной задолженности, подлежащей оплате, составляет: 49.993.238,07 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп.
1.2. по оплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 200 000(двести тысяч) руб.
Общая сумма долга, подлежащая оплате ООО "БЫКОВОГАЗ" в пользу ООО "ТЗМ Спец-Строй", составляет 50.193.238,07 (пятьдесят миллионов сто девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп.
ООО "ТЗМ Спец-Строй" отказывается от предъявления иных требований к ООО "БЫКОВОГАЗ", вытекающих из правоотношений сторон, регулируемых вышеуказанными договорами: взыскание неустоек, штрафов, упущенной выгоды, издержек за оказание юридических услуг и обязуется не предъявлять их в будущем.
Стороны согласовали следующий порядок оплаты долга:
ООО "БЫКОВОГАЗ" вносит первый платеж в размере 15.193.238,07 (пятнадцать миллионов сто девяносто три тысячи двести тридцать восемь) руб. 07 коп. путем его перечисления на расчетный счет ООО "ТЗМ Спец-Строй", указанный в Приложении N 1 к мировому соглашению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты объявления резолютивной части судебного акта, утверждающего настоящее мировое соглашение.
Оставшаяся сумма в размере 35.000.000 (тридцать пять миллионов) руб. вносится ежемесячными равными платежами не позднее 25 (двадцать пятого) числа соответствующего месяца, на протяжении 7 (семи) месяцев, начиная с даты месяца следующего за датой внесения первого платежа.
Неисполнение Ответчиком вышеуказанных обязательств по оплате более, чем на 14 календарных дней, снимает с Истца все, предусмотренные настоящим соглашением обязательства, и дает право на обращение в арбитражный суд либо для получения исполнительного листа на указанную в настоящем соглашении сумму долга, а также предъявление иных требований, вытекающих из вышеперечисленных договоров.
Настоящее соглашение составлено в трех идентичных экземплярах (по одному для каждой из сторон и в Суд).
Приложение N 1 - Карта организации ООО "ТЗМ Спец-Строй".
Производство по делу А 40-269441/18 прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТЗМ СПЕЦ-СТРОЙ" (ОГРН1142651051091; ИНН 2631031830, адрес: 369000, г Черкесск, Линейный пер, д 27А) из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в размере 101.500 руб. платежными поручениями N 302 от 11.03.19, N 1374 от 02.11.18.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БЫКОВОГАЗ" (ОГРН 1033400954784; ИНН 3439007015, адрес: 404061, Волгоградская обл, рп Быково, ул Дзержинского, д 25, оф 5) федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в размере 1.500 руб. платежным поручением N 701 от 18.03.19.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
|
Председательствующий судья |
О.Н. Семикина |
|
Судьи |
Е.В. Бодрова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.