Определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2019 г. N 09АП-16767/19

г. Москва

21 мая 2019 г.

Дело N А40-272090/18

Резолютивная часть определения объявлена 20 мая 2019 года.

Определение изготовлено в полном объеме 21 мая 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.,

судей: Бодровой Е.В., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Истца на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2019 г. (резолютивная часть от 12.02.2019 г.) по делу N А40-272090/18, принятое судьей Чадовым А.С.,

по иску ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" (ОГРН 1027739614473)

к Минпромторг России (ОГРН 1047796323123) об обязании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Берулин А.М. по доверенности от 18.12.2018 г.,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" (Исполнитель) предъявило Минпромторг России (Заказчик) иск о внесении изменений в Государственной контракт N 13411.0924800.05.023 от 18.11.2013 г., Техническое задание (Приложение N 1 к Государственному контракту), Ведомость исполнения (Приложение N 2 к Государственному контракту), в части изменения производительности промышленного производства с 0,1 миллионов тонн руды в год на 1,020 миллионов тонн руды в год; в части продления сроков выпуска установочной партии колумбитового концентрата и окончания Этапа 3 НИОКР до декабря 2026 года, а именно: обязать ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" в срок, не позднее декабря 2026 года, обеспечить внедрение полученных результатов НИОКР в промышленное производство в соответствии с условиями Технического задания; обязать ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" осуществить организацию промышленного производства продукции, производительностью 1,020 миллионов тонн исходной руды в год с использованием полученных результатов НИОКР; обязать ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" осуществить выпуск установочной партии колумбитового концентрата в количестве 50 тонн за любые 12 месяцев в период с даты подписания акта сдачи-приемки работ по результатам НИОКР по декабрь 2026 года.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 12.02.2019 г., изготовленным в полном объеме 19.02.2019 г. в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением, Истец подал апелляционную жалобу (принята к производству определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2019 г.).

17.05.2019 г. в Девятый арбитражный апелляционный суд от ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" поступило письменное ходатайство об отказе от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2019 г. по делу N А40-272090/18.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик не возражал по заявленному ходатайству, неявившийся Истец уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 3 л.д. 104).

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявление об отказе от апелляционной жалобы, полагает его подлежащим принятию.

Согласно части 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом апелляционной инстанции установлено, что отказ ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2019 г. подан полномочным лицом (ходатайство подписано генеральным директором ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" Козновым А.В., действующим на основании Устава), не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле.

В связи с чем, отказ от апелляционной жалобы подлежит принятию судом, а производство по апелляционной жалобе - прекращению.

Руководствуясь статьями 110, 176, 265 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2019 г. (резолютивная часть от 12.02.2019 г.) по делу N А40-272090/18.

Производство по апелляционной жалобе ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" прекратить.

Возвратить ЗАО "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 руб., уплаченную при подаче апелляционной жалобы по платежному поручению N 000095 от 11.03.2019.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

О.Н. Семикина Е.В. Бодрова