Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2019 г. N 09АП-46870/19

г. Москва

13 сентября 2019 г.

Дело N А40-114837/17

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Е.В. Бодровой

судей: И.А. Титовой, В.Я. Гончарова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЭВРИАЛ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 21.06.2019 по делу N А40-114837/17, принятое судьей Мищенко А.В. (110-1080),

по иску ООО "ЭВРИАЛ" (ОГРН 1105012002457, 124460, город Москва, город Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, дом 4,стр 2, эт. 3, пом. 318)

к ООО "СЕТТКА" (ОГРН 1107746649669, 127566,город Москва, шоссе Алтуфьевское,48,1),

о взыскании 2 830 733,10 рублей, а также встречный иск о соразмерном уменьшении стоимости работ, взыскании неустойки.

При участии в судебном заседании: от истца: Чмырев А.В. по доверенности от 03.09.2019, от ответчика: Давыдкина А.Е. по доверенности от 30.08.2019.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЭВРИАЛ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "СЕТТКА" о взыскании (с учетом принятых изменений в порядке ст. 49 АПК РФ) 2 910 600 руб. 56 коп. задолженности, 1 353 113 руб. 03 коп. неустойки, 165 146 руб. 67 коп. процентов.

ООО "СЕТТКА" иск не признало по основаниям, изложенным в отзыве, предъявило встречный иск (с учетом принятых изменений в порядке ст. 49 АПК РФ) о соразмерном уменьшении цены договора на 38 632,84 руб., взыскании стоимость некачественно выполненных работ 38 632,84 руб., 914 487,84 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ, 2 189 283,88 руб. неустойки за нарушение срока передачи исполнительной документации, 3 863,28 руб. штрафа.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2019 исковые требования и требования по встречному исковому заявлению удовлетворены частично.

Не согласившись с принятым решением ООО "ЭВРИАЛ" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 11.09.2019 г. лицами, участвующими в деле было заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. В соответствии с частью 3 настоящей статьи, мировое соглашение не может нарушать интересы третьих лиц и противоречить закону.

Изучив материалы дела, проверив заключенное мировое соглашение на предмет соответствия требованиям статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и оценив все это в совокупности, апелляционная инстанция приходит к выводу, что настоящее мировое соглашение не нарушает права других лиц, а также соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст.63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. К материалам дела приобщен текст мирового соглашения.

Учитывая, что данное мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь главой 15, ст.ст. 150, 266 - 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2019 по делу N А40-114837/17 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "ЭВРИАЛ" и ООО "СЕТТКА" в следующей редакции:

1. ООО "СЕТТКА" признает и погашает задолженность перед ООО "ЭВРИАЛ" в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% по договору подряда N 1407 от 21.07.2016 г.

2. ООО "ЭВРИАЛ" отказывается от любых иных взысканий с ООО "СЕТТКА" по договору подряда N 1407 от 21.07.2016 г и дополнительным соглашениям к нему.

3. ООО "СЕТТКА" отказывается от любых иных взысканий с ООО "ЭВРИАЛ" по договору подряда N 1407 от 21.07.2016 г и дополнительным соглашениям к нему.

4. Судебные расходы, понесенные каждой из Сторон, относятся на соответствующую Сторону и возмещению другой Стороной не подлежат.

5. Денежные средства в размере, указанном в пункте 1 настоящего Мирового соглашения, должны быть оплачены ООО "СЕТТКА" в следующем порядке:

5.1.сумма 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 00 копеек, в том числе НДС 18% подлежит оплате ООО "СЕТТКА" на расчетный счет ООО "ЭВРИАЛ" в срок по 30 сентября 2019 года;

5.2.сумма 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% подлежит оплате ООО "СЕТТКА" на расчетный счет ООО "ЭВРИАЛ" в срок по 30 июня 2020 года.

6. Оплата, предусмотренная п.п.5.1.-5.2. настоящего Мирового соглашения, производится ООО "СЕТТКА" по следующим банковским реквизитам ООО "ЭВРИАЛ": Расчетный счет N 40702810620070017349 в Филиал N 5440 Банка ВТБ (ПАО) Г. НОВОСИБИРСК Корреспондентский счет N 30101810450040000719, БИК 045004719.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "СЕТТКА" обязательств, указанных в подпунктах 5.1. и 5.2. настоящего Мирового соглашения ООО "ЭВРИАЛ" вправе взыскать неустойку размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за каждый день неисполнения обязательств настоящего Мирового соглашения.

8..В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "СЕТТКА" обязательств, указанных в подпунктах 5.1. и 5.2. настоящего Мирового соглашения, ООО "ЭВРИАЛ" на основании ч.2 ст. 142 АПК РФ имеет право незамедлительно обратиться в Арбитражный суд города Москвы с Ходатайством о выдаче ему исполнительного листа по взысканию с ООО "СЕТТКА" задолженности перед ООО "ЭВРИАЛ" в размере, соответствующем неисполненным обязательствам ООО "СЕТТКА" (подпункты 5.1. и 5.2. Мирового соглашения) на дату обращения ООО "ЭВРИАЛ" в Арбитражный суд города Москвы с Ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

9. Настоящее Мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для Девятого арбитражного апелляционного суда. Экземпляр Мирового соглашения, переданный суду, находится в материалах дела N А40-114837/17-110-1080.

10. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом.

Возвратить ООО "ЭВРИАЛ" (ОГРН 1105012002457) из федерального бюджета 18 016,50 руб. госпошлины, уплаченной при подаче иска по платежному поручению N 1205 от 19.06.2017 г., 3000 руб. госпошлины за подачу апелляционной жалобы, уплаченной по платежному поручению N 2008 от 05.07.2019.

Возвратить "СЕТТКА" (ОГРН 1107746649669) из федерального бюджета 18 157 руб. госпошлины за подачу встречного искового заявления уплаченной по платежному поручению N 65 от 01.09.2017 г., 3000 руб. госпошлины за подачу апелляционной жалобы, уплаченной по платежному поручению N 18 от 04.07.2019.

Производство по делу N А40-114837/17 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течении двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Бодрова

Судьи

В.Я. Гончаров И.А. Титова