Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2019 г. N 09АП-19591/19

г. Москва

12 июля 2019 г.

Дело N А40-219583/18

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 июля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.В.Пронниковой,

судей:	Л.А.Москвиной, И.В.Бекетовой,
при ведении протокола	секретарем судебного заседания С.Э.Исрафиловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу ООО "А101"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019, принятое судьей Немовой О.Ю. (72-2278) по делу N А40-219583/18

по заявлению ООО "А101"

к Комитету государственного строительного надзора города Москвы

третье лицо: Федеральное казенное учреждение "Войсковая Часть N 28178"

о признании незаконными решений,

при участии:

от заявителя:	Усатый К.В. по дов. от 05.07.2019;
от ответчика:	Радиулова Н.А. по дов. от 01.02.2019;
от третьего лица:	Кудинова Е.А. по дов. от 14.02.2019; Долженков Д.И. по дов. от 06.02.2019;

УСТАНОВИЛ:

ООО "А101" (далее также - заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными решений Комитета государственного строительного надзора города Москвы (далее также - ответчик) N 09-3-3196/16-920-1 от 21.08.2018, N 09-3-3198/16-(2)-1 от 05.09.2018, N 09-3-3122/16-(2)-1 от 05.09.2018 об отказе в предоставлении государственной услуги по оформлению продления разрешений на строительство N 77-245000-013376-2016 от 29.09.2016, N 77-245000-013345-2016 от 24.09.2016, N 77-245000-013345-2016 от 24.09.2016.

Решением суда от 28.02.2019, принятым по настоящему делу, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с данным решением, ООО "А101" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных Обществом требований.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2019 жалоба Общества принята к производству и дело назначено к судебному разбирательству на 30.05.2019.

Протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда судебное заседание отложено по ходатайству заявителя на 08.07.2019.

В судебном заседании 08.07.2019 представитель ООО "А101" заявил ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объеме.

Отказ от заявленных требований подписан представителем ООО "А101" К.В.Усатым, действующим на основании доверенности от 05.07.2019 (действительной до 04.07.2020), предусматривающей право указанного лица на отказ от иска полностью или частично.

Представители Комитета государственного строительного надзора города Москвы и Федерального казенного учреждения "Войсковая Часть N 28178" в судебном заседании заявили, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает прав и интересов других лиц.

Рассмотрев поступившее от ООО "А101" заявление об отказе от заявленных требований, апелляционный суд считает возможным его принять.

В силу п.2 ст.49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

При этом пунктом 5 названной нормы установлено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Принимая во внимание, что заявленный в настоящем случае отказ ООО "А101" от иска не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, апелляционный суд принимает отказ от заявленных требований.

В силу п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по настоящему делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 150, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ ООО "А101" от заявленных требований о признании незаконными решений Комитета государственного строительного надзора города Москвы N 09-3-3196/16-920-1 от 21.08.2018, N 09-3-3198/16-(2)-1 от 05.09.2018, N 09-3-3122/16-(2)-1 от 05.09.2018 об отказе в предоставлении государственной услуги по оформлению продления разрешений на строительство N 77-245000-013376-2016 от 29.09.2016, N 77-245000-013345-2016 от 24.09.2016, N 77-245000-013345-2016 от 24.09.2016, и обязании ответчика продлить разрешения на строительство в соответствии с поданными заявлениями.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 по делу N А40-219583/18 отменить.

Производство по делу N А40-219583/18 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

Л.А.Москвина И.В.Бекетова