Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2019 г. N 20АП-5462/19

г. Тула

1 октября 2019 г.

Дело N А54-2335/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30.09.2019.

Постановление изготовлено в полном объеме 01.10.2019.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Дайнеко М.М., судей Рыжовой Е.В. и Заикиной Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осиповой Д.И.., при участии от истца - Милюхина П.И. (доверенность от 30.08.2019, паспорт), в отсутствие иных лиц, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу муниципального предприятия "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" города Рязани на решение Арбитражного суда Рязанской области от 24.06.2019 по делу N А54-2335/2019 (судья Картошкина Е.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Сервис-16" (г. Рязань) к муниципальному предприятию "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N1" города Рязани (г. Рязань) о взыскании основного долга в сумме 1 298 276 руб. 33 коп., пени в размере 138 277 руб. 18 коп.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сервис-16" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с иском к муниципальному предприятию "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" (далее - ответчик) города Рязани о взыскании основного долга в сумме 1 298 276 руб. 33 коп., пени за период с 15.11.2018 по 22.03.2019 в размере 138 277 руб. 18 коп.

Решением суда области от 24.06.2019 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение отменить, в иске отказать. В обоснование своей позиции ссылается на некачественное выполнение истцом работ, а также порчу значительного количества материалов заказчика.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенными в отзыве, решение просил оставить без изменения.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы и отзыва на нее, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Между муниципальным предприятием "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" города Рязани (Генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сервис-16" (Субподрядчик) 18.05.2018 заключен договор N СП-58/2018 (л.д. 12-14), по условиям которого Генподрядчик поручает Субподрядчику выполнение работ по капитальному ремонту фасада по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 87, из материалов Генподрядчика, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы в соответствии с Рабочей документацией, в объеме, согласованном Сторонами согласно смете (Приложение N 1). Расчет стоимости выполненных работ производится поэтапно, первый этап - 10% от стоимости договора после начала работ субподрядчиком, второй этап - 40% от стоимости по выполнению и согласованию с ответственным представителем генподрядчика, третий этап - окончательный расчёт по выполнению всех работ. Документами, подтверждающими ход выполнения взаимных обязательств считать акты сдачи-приемки выполненных работ типовой формы КС N 2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС N 3 за подписью Сторон. Оплата по настоящему Договору осуществляется Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Оплата стоимости выполненных работ производится Генподрядчиком поэтапно, по завершению этапа выполнения работ. Платежи за выполненные Работы по каждому этапу производятся Генподрядчиком на основании следующих документов: - счета Субподрядчика; - справки о стоимости работ по ф. КС-3, подписанной Субподрядчиком и Генподрядчиком; - актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, подписанных Представителями Субподрядчика и Генподрядчика, с приложением необходимой исполнительной документации, и актов списания материалов, переданных Генподрядчиком Субподрядчику в производство работ и использованных Субподрядчиком при выполнении Работ (пункты 2.4, 3.1-3.3 договора).

В силу пункта 3.4 договора выполненные работы оплачиваются Генподрядчиком в течение 5-ти дней после представления всех документов, перечисленных в п. 3.3 договора. Согласно протоколу стоимости выполненных работ от 11.12.2018, подписанному сторонами, стоимость работ по договору составляет 1 013 353 руб. 69 коп. (л.д.15).

В соответствии с условиями договора истец выполнил работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 87, на общую сумму 1 013 353 руб. 69 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 11.12.2018 N 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 11.12.2018 N 1, подписанными сторонами (л.д. 49-65).

Ответчик выполненные работы в полном объеме не оплатил, что привело к образованию задолженности в размере 774 932 руб. 43 коп.

В связи с неоплатой ответчиком выполненных работ истец направил в адрес ответчика претензию от 20.02.2019 N 7с требованием о погашении задолженности (л.д.91), которое было оставлено последним без удовлетворения.

Между муниципальным предприятием "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" города Рязани (Генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сервис-16" (Субподрядчик) 24.05.2018 заключен договор N СП-69/2018 (л.д. 26-30), по условиям которого Генподрядчик поручает Субподрядчику выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресам: 1. г. Рязань, ул. Горького, д. 63/2, 2. г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 52, 3. г. Рязань, ул. Попова, д. 12, 4. г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 63, 5. г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 12, из материалов Генподрядчика, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы в соответствии с Рабочей документацией, в объеме, согласованном Сторонами согласно смете (Приложение N 1) (пункт 1.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 01.08.2018 N 1). Согласно пунктам 2 - 5 дополнительного соглашения от 01.08.2018 N 1 к договору цена работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, определяется из расчёта 1000,00 (одна тысяча) рублей за 1 м2, составляет 2 572 400,00 (два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста рублей ноль копеек), НДС не облагается. Согласно протоколу стоимости выполненных работ от 09.11.2018 стоимость работ по договору составляет 274 000 руб. (л.д.31).

В соответствии с условиями договора истец выполнил работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома на общую сумму 274 000 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 09.11.2018 N 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами от 09.11.2018 N 1 (л.д. 77-89).

Ответчик выполненные работы в полном объеме не оплатил, что привело к образованию задолженности в размере 135 300 руб. В связи с неоплатой ответчиком выполненных работ истец направил в адрес ответчика претензию от 20.02.2019 N 6 с требованием о погашении задолженности (л.д.90), которое было оставлено последним без удовлетворения.

Между муниципальным предприятием "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" города Рязани (Генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сервис-16" (Субподрядчик) 24.05.2018 заключен договор N СП-68/2018 (л.д. 39-41), по условиям которого Генподрядчик поручает Субподрядчику выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 11, из материалов Генподрядчика, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы в соответствии с Рабочей документацией, в объеме, согласованном Сторонами согласно смете (Приложение N 1). Согласно пунктам 2.1.-2.4. договора цена работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, определяется из расчёта 1521,74 (одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 74 копейки за 1 м2, составляет 700 000,00 (семьсот тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается. В силу пункта 3.4 договора выполненные работы оплачиваются Генподрядчиком в течение 5-ти дней после представления всех документов, перечисленных в п. 3.3 договора. Согласно протоколу стоимости выполненных работ от 16.11.2018 стоимость работ по договору составляет 738 043 руб. 90 коп. (л.д.42).

В соответствии с условиями договора истец выполнил работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 11, на общую сумму 738 043 руб, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 16.11.2018 N 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 16.11.2018 N 1, подписанными сторонами (л.д. 66- 76).

Ответчик выполненные работы в полном объеме не оплатил, что привело к образованию задолженности в размере 388 043 руб. 90 коп. В связи с неоплатой ответчиком выполненных работ истец направил в адрес ответчика претензию от 20.02.2019 N 8 с требованием о погашении задолженности (л.д.92), которое было оставлено последним без удовлетворения.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество с ограниченной ответственностью "Сервис-16" обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 711 ГК РФ заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из системного толкования норм ст. 711, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены акты приемки и справки о стоимости работ на истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по договорам, выполнив работы на общую сумму 2 025 397 руб. 59 коп., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами о приемке выполненных работ, протоколами стоимости выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний. О фальсификации данных документов в порядке ст. 161 АПК РФ ответчиком не заявлено, копий иного содержания не представлено. Возражений относительно объема и стоимости работ не заявлено.

Ответчик выполненные работы оплатил частично в сумме 727 121 руб. 26 коп. (л.д.137-142), задолженность составила сумму 1 298 276 руб. 33 коп.

Таким образом, с момента подписания данных документов на стороне ответчика возникла обязанность по оплате принятых работ в порядке и сроки, согласованные договором, которая исполнена им ненадлежащим образом.

Доказательств полной или частичной оплаты образовавшейся задолженности ответчиком материалы дела не содержат.

Доводы ответчика о ненадлежащем выполнении истцом работ и порче материала генподрядчика не нашли своего документального подтверждения в материалах дела. Встречного иска не заявлено.

Установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, суд области пришел к правомерному выводу о возможности применения к нему меры ответственности в виде взыскания пени.

В силу пунктов 8.5 договоров субподряда от 18.05.2018 N СП-58/2018, от 24.05.2018 N СП-68/2018, от 24.05.2018 N СП-69/2018 в случае нарушения Генподрядчиком договорных обязательств он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы более 5 (пяти) дней после согласованных сторонами сроков - пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки за вычетом уплаченного аванса.

Истцом начислена ко взысканию неустойка за период с 15.11.2018 по 22.03.2019 в сумме 138 277 руб. 18 коп.

Расчет пени проверен судом области и признан обоснованным, контррасчета ответчиком не представлено, о снижении не заявлено, оснований для применения ст. 401 ГК РФ не установлено.

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 24.06.2019 по делу N А54-2335/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

М.М. Дайнеко

Судьи

Е.В. Рыжова Н.В. Заикина