Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2019 г. N 09АП-34901/19

г. Москва

15 октября 2019 г.

Дело N А40-268303/18

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фриева А.Л.,

судей Кузнецовой Е.Е., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНГЕОКОМ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2019 по делу N А40- 268303/18, по иску АО "Мосинжпроект" (ОГРН 1107746614436) к АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" (ОГРН 1037700018124) о взыскании 152 340 500 руб. 00 коп. - неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца: Стрючков А.В. по доверенности от 14.01.2019,Пятрина О.Ю. по доверенности от 07.10.2019, Горячева Т.А. по доверенности от 16.01.2019,

от ответчика: Дробышевский А.К. по доверенности от 08.05.2019, Беседин А.В. по доверенности от 25.12.2018.

УСТАНОВИЛ:

АО "Мосинжпроект" обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы к АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" о взыскании 152 340 500 руб. 00 коп. неустойки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В суде апелляционной инстанции истец и ответчик заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст. 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

В силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь ст. ст. 110, 139 - 141, 150, 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО "Мосинжпроект" и АО "Объединение "ИНГЕОКОМ", на следующих условиях:

1. Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" настоящим признает факт нарушения сроков прохождения контрольных точек (начала и/или окончания этапов работ) по пункту 2 - "Сооружение вентканала на ПК092 (контр.нагнетание, чеканка, перебалчивание, вн. конструкции)" и по пункту 32 - "Инженерные системы и ПНР", предусмотренным графиком работ на 2016 г. по Контракту N 11-1002 СМР от 16.09.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения N 42 от 30.08.2016 г.) согласно расчета, представленного Истцом АО "Мосинжпроект".

2. Стороны установили, что убытки, причиненные нарушением сроков прохождения контрольных точек (начала и/или окончания этапов работ) по Контракту, могут быть взысканы сверх неустойки по смыслу абз. 2 п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса РФ.

3. Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязуется устранить замечания ГУП "Московский метрополитен" на Калининско - Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы" и соединительной ветки ТПК I, II, III, IV этап строительства согласно перечню и в сроки, указанные в Приложении N 1 к настоящему Мировому соглашению. Подтверждением факта надлежащего исполнения обязательств Ответчиком АО "Объединение "ИНГЕОКОМ", установленных настоящим пунктом, является подписанный Сторонами Акт устранения замечания ГУП "Московский метрополитен" на Калининско - Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы" и соединительной ветки ТПК I, II, III, IV этап строительства.

4. Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязуется передать Истцу АО "Мосинжпроект" исполнительную документацию по Контракту согласно перечню и в сроки, указанные в Приложении N 2 к настоящему Мировому соглашению. Подтверждением факта надлежащего исполнения обязательств Ответчиком АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязательств, установленных настоящим пунктом, является подписанный Сторонами Акт приема-передачи исполнительной документации по объекту Калининско-Солнцевская линия от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы" и соединительной ветки ТПК I, II, III, IV этап строительства.

5. Сроки, указанные в Приложениях N 1 и 2, в случае неявки технического надзора ГУП "Московский метрополитен" на освидетельствование и приемку выполненных работ, могут быть изменены путем составления Сторонами двустороннего Акта об отсутствии технического надзора, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, который должен содержать новый срок исполнения обязательства.

6. Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязуется уплатить Истцу АО "Мосинжпроект" неустойку по делу N А40-268303/18-43-2083 в размере 14 598 529 (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 42 копейки в следующем порядке:

-7 299 264, 71 рублей в срок не позднее не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения;

-7 299 264, 71 рублей в срок не позднее не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения.

7. Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения, перечислить на расчетный счет Истца АО "Мосинжпроект" денежные средства в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей, в счет понесенных расходов на оплату государственной пошлины.

8. В случае ненадлежащего исполнения Ответчиком АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" обязательств, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Мирового соглашения, что подтверждается отсутствием хотя бы одного из Актов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Мирового соглашения, пункт 6 настоящего Мирового соглашения признается недействующим. В таком случае Ответчик АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" уплачивает Истцу АО "Мосинжпроект" неустойку по Контракту в размере 152 340 500, 00 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с последней даты исполнения обязательств, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Мирового соглашения, с учетом пункта 5 настоящего Мирового соглашения, доплатив разницу между 152 340 500, 00 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок тысяч пятьсот) рублей и суммой, выплаченной ранее в соответствии с пунктом 6 настоящего Мирового соглашения, в размере 137 741 970 сто тридцать семь миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 58 копеек.

9. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

Приложение N 1 Заключительный График по устранению замечаний Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы" и соединительной ветки ТПК I, II, III, IV этап строительства.

Приложение N 2 График передачи исполнительной документации по объекту: "Калининско-Солнцевская линия на участке от станции "Деловой Центр" до станции "Парк Победы". Этапы 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 строительства.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019 по делу N А40-268303/18 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" государственную пошлину в сумме 3 000 руб., уплаченную по платежному поручению N 2478 от 17.05.2019.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Л. Фриев

Судьи

Е.Е. Кузнецова И.А. Титова