Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2019 г. N 10АП-22591/19

г. Москва

10 декабря 2019 г.

Дело N А41-48926/19

Резолютивная часть постановления объявлена 05 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ханашевича С.К.,

судей Игнахиной М.В., Миришова Э.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Калужиной Ю.К.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Аргус СварСервис" (ИНН: 7714798290, ОГРН: 1107746014210): Беляева К.А. - представитель по доверенности от 11.01.2019; Никитин С.В. - представитель по доверенности от 09.01.2019,

от общества с ограниченной ответственностью "Управление механизированных работ N 7" (ИНН: 7203191931, ОГРН: 1077203017418): Кубасова И.Ф. - представитель по доверенности от 01.06.2019,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аргус СварСервис" на решение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2019 года и дополнительное решение от 21 октября 2019 года по делу N А41-48926/19, по иску общества с ограниченной ответственностью "Аргус СварСервис" к обществу с ограниченной ответственностью "Управление механизированных работ N 7" о взыскании денежных средств, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Управление механизированных работ N 7" к обществу с ограниченной ответственностью "Аргус СварСервис" о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Аргус СварСервис" (далее - ООО "АСС", истец по первоначальному иску) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Управление механизированных работ N 7" (далее - ООО "УМР N 7", ответчик по первоначальному иску) о взыскании неотработанного аванса (неосновательного обогащения) в размере 2 413 000 руб., неустойки за нарушение срока выполнения этапов работ в размере 704 598 руб., процентов за пользование чужими средствами (в соответствии со ст. 395 ГК РФ) в размере 21 518,67 руб., процентов за пользование чужими средствами (в соответствии с ст. 395 ГК РФ) начисленных начиная с 18.05.2019 по день фактической уплаты задолженности, неустойки за нарушение срока предоставления исполнительной документации в размере 692 640 руб.

К совместному рассмотрению с первоначальным иском был принят встречный иск ООО "УМР N 7" к ООО "АСС" о взыскании 6 000 000 руб. основного долга, 275 085,76 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами (в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ) на сумму основного долга в размере 6 000 000 руб., начиная с 16.08.2019 по день фактической оплаты суммы основного долга. Также ООО "УМР N 7" просило произвести зачет встречных исковых требований, с учетом зачета взыскать с ООО "АСС" в пользу ООО "УМР N 7" сумму долга в размере 6 218 043,06 руб., из которых 6 000 000 руб. - сумма основного долга, 218 043,06 руб. - сумма процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением Арбитражного суда Московской области от 03.10.2019 по делу N А41-48926/19 первоначальный иск удовлетворен частично. С ООО "УМР N 7" в пользу ООО "АСС" взыскана неустойка в размере 203 998 руб. В остальной части первоначальных исковых требований отказано. Встречный иск удовлетворен полностью. С ООО "АСС" в пользу ООО "УМР N 7" взыскан долг в размере 6 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 275 085 руб. 76 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 66 375 руб. В результате взаимозачета с ООО "АСС" в пользу ООО "УМР N 7" взыскано 6 071 087 руб. 76 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 66 375 руб. (т. 2 л.д. 56-59).

Дополнительным решением от 21.10.2019 с ООО "АСС" в пользу ООО "УМР N 7" взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 6 000 000 руб. в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, за период с 16.08.2019 по дату фактической оплаты задолженности.

Не согласившись с решением суда от 03.10.2019 и дополнительным решением от 21.10.2019, ООО "АСС" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а также нарушением норм процессуального права.

Законность и обоснованность принятых судом первой инстанции судебных актов проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представители ООО "АСС" поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в полном объеме, просили обжалуемые судебные акты суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "УМР N 7" против доводов апелляционной жалобы возражал, просил обжалуемые судебные акты суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между ООО "АСС" (заказчик) и ООО "УМР N 7" (подрядчик) заключен договор на выполнение работ по устройству временного проезда от 23.11.2018 N 1, согласно которому подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить строительно-монтажные работы по устройству временного монтажа проезда на объекте: "Расширение Пунгинского ПХГ", вторая очередь, код стройки 056-2002856", а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Цена договора установлена сторонами в п. 2.1 договора и составляет 12 480 000 руб.

Пунктом 2.2 договора установлено, что заказчик осуществляет оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: - предоплата в размере 6 000 000 руб. до 03.12.2018; - второй платеж 1 740 000 руб. до 10.12.2018; - промежуточная оплата в размере 2 260 000 руб. производится заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента письменного уведомления подрядчика о готовности 70 % объема работ - 6 720 кв.м.; - окончательный расчет в размере 2 480 000 руб. производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента принятия и подписания актов КС-2, КС-3 и исполнительной документации. Согласно п. 3.1 договора сроки выполнения работ составляют с 30.11.2018 по 10.01.2019.

Как указывает истец по первоначальному иску, во исполнение условий договора ООО "АСС" перечислило на расчетный счет ООО "УМР N 7" денежные средства в размере 6 700 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 29.11.2018 N 576232, от 26.12.2018 N 1493.

Из искового заявления следует, что в период с декабря 2018 года по январь 2019 года ответчиком были представлены документы (акт о приемке выполненных работ N 1 от 31.12.2018; справка о стоимости выполненных работ N 1 от 31.12.2018; акт о приемке выполненных работ N 2 от 31.01.2019, справка о стоимости выполненных работ N 2 от 31.01.2019), подтверждающие выполнение им работ на общую сумму 4 287 000 руб. Таким образом, согласно расчету истца по первоначальному иску сумма неотработанного аванса составляет 2 413 000 руб.

26 марта 2019 года ООО "АСС" обратилось с претензией исх. N АСС-55/19 в адрес ООО "УМР N 7", в которой уведомило последнего об отказе в одностороннем внесудебном порядке от исполнения договора (в силу пункта 23.2 договора, в связи с просрочкой исполнения обязательств) и требовало возвратить сумму неотработанного аванса (неосновательного обогащения) в размере 2 413 000 руб.

В связи с тем, что ООО "УМР N 7" не возвратило ООО "АСС" сумму неотработанного аванса и продолжало незаконно пользоваться денежными средствами ООО "АСС", последний начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, сумма которых составила 21 518,67 руб.

Пунктом 8.7 договора предусмотрено, что за нарушение по вине подрядчика срока окончания выполнения этапов работ, а также за нарушение сроков сдачи результатов работ в целом, выполняемых подрядчиком, заказчик вправе предъявить ему требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости невыполненного в срок объема работ за каждый день просрочки.

Как указал истец по первоначальному иску, ООО "УМР N 7" не выполнило работы и не представило ООО "АСС" документы, подтверждающие их выполнение в полном объеме на общую сумму, указанную в пункте 2.1. договора, в связи с чем, ООО "АСС" в своей претензии от 26.03.2019 исх. N АСС-55/19 требовало оплатить неустойку (в силу п. 8.7 договора).

Поскольку на дату расторжения договора 05.04.2019, по указанию истца по первоначальному иску, стоимость невыполненных в срок работ составляет 8 193 000 руб., ООО "АСС" начислена неустойка в размере 704 598 руб.

В период выполнения работ по договору подрядчик обязался своевременно оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое состояние работ на момент их сдачи, которую ежемесячно предоставляет заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ (п. 4.12, п. 4.13 договора).

Согласно п. 4.13 договора подрядчик обязан предоставлять исполнительную документацию в срок не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до оформления акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

Как указал истец по первоначальному иску, до настоящего времени в нарушение условий договора исполнительная документация на выполненные ответчиком работы не передана истцу.

В связи с чем, ООО "АСС" в своей претензии от 26.03.2019 исх. N АСС-55/19 требовало от ООО "УМР N 7" оплатить сумму пени, в силу пункта 8.4 договора. Согласно расчету истца по первоначальному иску, размер пени за нарушение срока предоставления исполнительной документации составил 692 640 руб.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный ООО "АСС", не принес положительного результата, ООО "АСС" обратилось в суд с иском.

Возражая против первоначального иска, ООО "УМР N 7" обратилось в суд со встречными требованиями, согласно которым просит взыскать с истца по первоначальному иску сумму задолженности за выполненные работы в размере 6 000 000 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 275 085,76 руб. с последующим их начисления по дату фактической оплаты задолженности.

В обоснование встречного иска истец указал, что ООО "УМР N 7" в полном объеме выполнило принятые на себя обязательства по договору N 1 от 23.11.2018, что подтверждается подписанными актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3.

Согласно расчету истца по встречному иску общая сумма выполненных работ составляет 12 700 000 руб., ответчиком по встречному иску оплачено 6 700 000 руб., в связи с чем у последнего образовалась задолженность в размере 6 000 000 руб.

Поскольку в добровольном порядке ООО "АСС" задолженность не погасило, истец по встречному иску, начислив проценты на основании ст. 395 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции, в связи с чем полагает, что оснований для отмены принятого по делу решения не имеется.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании договора на выполнение работ по устройству временного проезда от 23.11.2018 N 1, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) об обязательствах и специальными нормами, содержащимися в главе 37 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

На основании п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

В соответствии с положениями указанных норм права и разъяснений, содержащихся в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Факт надлежащего исполнения обязательств по договору со стороны ответчика по первоначальному иску на сумму 12 700 000 руб. подтверждается представленным в материалы дела актом выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3) от 29.12.2018 на сумму 6 000 000 руб., актом выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3) от 31.12.2018 на сумму 3 587 000,07 руб.; актом выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3) от 31.01.2019 на сумму 700 000 руб.; актом выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3) от 31.12.2018 на сумму 2 412 999,93 руб.

Указанные акты и справки подписаны в двустороннем порядке без каких-либо замечаний и скреплены печатями сторон.

Согласно расчету истца по встречному иску с учетом произведенной частичной оплаты, задолженность ООО "АСС" за принятые работы составляет 6 000 000 руб.

Доказательств оплаты принятых работ ООО "АСС" не представлено.

При указанных обстоятельствах требование ООО "УМР N 7" о взыскании 6 000 000 руб. задолженности за принятые, но не оплаченные работы является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере.

Оснований для удовлетворения требований ООО "АСС" о взыскании суммы неотработанного аванса и начисленных на него процентов не имеется, поскольку как было указано ранее, факт выполнения работ на спорную сумму подтверждается материалами дела.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ).

На основании указанной нормы права истец по встречному иску на сумму задолженности в размере 6 000 000 руб. начислил ООО "АСС" проценты за пользование чужими денежными средствами, которые составили 275 085,76 руб. и с 16.08.2019 по дату фактической оплаты задолженности.

Произведенный истцом по встречному иску расчет процентов проверен судом апелляционной инстанции и признан верным. Контррасчет ответчиком не представлен.

Поскольку наличие задолженности подтверждается материалами дела, требование истца по встречному иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

За нарушение срока выполнения этапов работ ООО "АСС", руководствуюсь п. 8.7 договора, начислило ООО "УМР N 7" неустойку в размере 704 598 руб.

Проверив произведенный ООО "АСС" расчет неустойки, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что он является математически неверным.

Суд с учетом выполненного ООО "УМР N 7" объема работ произвел перерасчет начисленной неустойки, согласно которому размер неустойки составляет 203 998 руб.

Произведенный судом расчет неустойки проверен судом апелляционной инстанции и признан верным.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ООО "УМР N 7" срока выполнения этапов работ, требование ООО "АСС" о взыскании неустойки является обоснованным в сумме 203 998 руб. и правомерно удовлетворено судом первой инстанции в указанном размере.

Согласно п. 4.13 договора подрядчик обязан предоставлять исполнительную документацию в срок не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до оформления акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

За нарушение п. 4.13 договора ООО "АСС" на основании п. 8.4 договора начислило ООО "УМР N 7" неустойку в сумме 692 640 руб.

Согласно п. 8.4 договора при нарушении подрядчиком срока предоставления исполнительной документации на выполнение работы более 3 календарных дней (после определенного заказчиком срока) заказчик вправе потребовать от подрядчика оплатить пени в размере 0,03 % от договорной цены работ по настоящему договору за каждый день нарушения срока предоставления документации.

Пунктом 23.5 договора установлено, что в случае расторжения договора по любому основанию, подрядчик обязан в 5-тидневный срок передать заказчику исполнительную документацию на объем выполненных работ. Заказчик, в одностороннем порядке отказавшийся от исполнения договора, направляет письменное уведомление подрядчику за 10 рабочих дней до прекращения отношений сторон по договору (п. 23.3 договора).

Из материалов дела следует, что заказчик на основании п. 23.3 договора направил в адрес подрядчика письмо об одностороннем расторжении договора 26.03.2019, следовательно, исходя из п. 23.3 договора, последний считается расторгнутым с 09.04.2019.

ООО "АСС" не представлено доказательств об определении срока предоставления подрядчиком исполнительной документации, о чем указано в п. 8.4 договора, в связи с чем, как правильно указал суд первой инстанции, данный пункт договора к сложившимся правоотношениям не применим.

Исходя из пункта 23.5 договора, принимая во внимание отсутствие нарушения данного пункта со стороны ООО "УМР N 7", суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о необоснованности требования истца по первоначальному иску о взыскании неустойки за нарушение срока предоставления исполнительной документации.

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что ООО "УМР N 7" нарушен досудебный порядок урегулирования спора, поскольку ООО "УМР N 7" обратилось в суд до истечения срока, установленного для рассмотрения претензий.

Арбитражный апелляционный суд отклоняет указанный довод заявителя, поскольку, несмотря на подачу иска до истечения срока, установленного для рассмотрения претензий, на момент разрешения спора указанный срок истек, и требования ООО "УМР N 7" в добровольном порядке не исполнены.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Несоблюдение такого порядка не может являться безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения, так как такое решение может привести к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4", утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015), как это усматривается из материалов по настоящему делу.

Правовая позиция ООО "АСС" по существу предъявленных требований не свидетельствуют о возможности достижения цели урегулирования спора без обращения в суд. В поведении ООО "АСС" не усматривается намерения урегулировать возникший спор во внесудебном порядке.

Поэтому оставление иска без рассмотрения в данном конкретном случае приведет только к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора.

С учетом изложенного, оснований для оставления иска без рассмотрения у суда первой инстанции не имелось.

Доводы ООО "АСС" о несоответствии фактически выполненных объемов работ, указанным в подписанных сторонами актах, не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку в суде первой инстанции ООО "АСС" ходатайство о назначении экспертизы в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 720 ГК РФ, для определения объема выполненных работ не заявило. При этом судом апелляционной инстанции учитывается, что у ООО "АСС" было достаточно времени для заявления соответствующего ходатайства.

Доводы заявителя о том, что он был лишен возможности заявить о фальсификации актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку непредставление стороной документов не находится в причинно-следственной связи с возможностью другой стороны заявлять соответствующие ходатайства.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 АПК РФ).

У апелляционной инстанции нет оснований для вывода о несоблюдении судом первой инстанции норм процессуального права и нарушении прав ООО "АСС".

В апелляционной жалобе заявитель указывает, что работы на сумму 2 412 999 руб. 93 коп. являлись дополнительными, вместе с тем дополнительное соглашение на указанные работы сторонами не заключалось.

Арбитражный апелляционный суд отклоняет указанный довод заявителя, поскольку указанные работы приняты ООО "АСС" без каких-либо замечаний и имеют для него потребительную ценность.

Пи указанных обстоятельствах отсутствие дополнительного соглашения не исключает обязанность ООО "АСС" оплатить принятые работы.

Доводы заявителя о неправомерном отказе суда первой инстанции в удовлетворении требования ООО "АСС" о взыскании неустойки за непредставление исполнительной документации признается судом апелляционной инстанции несостоятельным, поскольку конкретный перечень такой документации сторонами не согласован.

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 03.10.2019 года и дополнительное решение от 21.10.2019 года по делу N А41-48926/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.К. Ханашевич

Судьи

М.В. Игнахина Э.С. Миришов