Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2019 г. N 20АП-7532/19

г. Тула

19 декабря 2019 г.

Дело N А68-9013/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18.12.2019.

Постановление изготовлено в полном объеме 19.12.2019.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Капустиной Л.А., судей Дайнеко М.М. и Рыжовой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Труновой И.Ю., при участии от истца - общества с ограниченной ответственностью "Малые архитектурные формы" (Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ИНН 7125025740, ОГРН 1067152015171) - Гущина В.А. (доверенность от 10.07.2019), в отсутствие ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Спецстрой" (г. Москва, ИНН 7733596683, ОГРН 1077746383241), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Спецстрой" на решение Арбитражного суда Тульской области от 24.09.2019 по делу N А68-9013/2019 (судья Воронцов И.Ю.),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Малые архитектурные формы" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Спецстрой" (далее - управление) о взыскании неустойки за период с 04.04.2018 по 29.04.2019 в сумме 517 903 рублей 50 копеек.

Решением суда от 24.09.2019 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе управление, ссылаясь на положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит решение изменить, снизив размер неустойки до 30 561 рубля 22 копеек, взыскав ее за период с 02.04.2019 по 29.04.2019.

В судебном заседании представитель истца возражал против доводов заявителя жалобы, считая законным и обоснованным принятое решение.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе путем размещения информации о движении дела в сети Интернет, в суд представителя не направил. С учетом мнения представителя истца судебное заседание проводилось в его отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы жалобы, выслушав представителя истца, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской области от 29.11.2018 по делу N А68-3942/2018 удовлетворены исковые требования общества и с управления в пользу общества взыскана задолженность по договорам подряда в размере 5 140 481 рубля 38 копеек и неустойка за период с 01.12.2017 по 03.04.2018 в сумме 158 069 рублей 80 копеек; встречные исковые требования управления о признании договоров подряда от 31.08.2017 N 11, от 31.08.2017 N 12, от 09.10.2017 N 14, от 26.10.2017 N 17, от 01.11.2017 N 18, от 06.11.2017 N 21 недействительными и применении последствий их недействительности оставлены без удовлетворения.

Решение по делу N А68-3942/2018 вступило в законную силу 02.04.2019.

Ссылаясь на то, что оплата выполненных работ, задолженность за которые взыскана указанным решением суда, произведена ответчиком 29.04.2019 (в рамках возбужденного исполнительного производства по исполнению решения по делу N А68-3942/2018), общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании неустойки за следующий период с 02.04.2019 по 29.04.2019.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7) разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской области по делу N А68-3942/2018, имеющим в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, преюдициальное значение для настоящего спора, установлено, что пунктами 8.2 договоров подряда размер неустойки определен в 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день исполнения обязательства от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что полностью общество оплатило выполненные работы лишь 29.04.2019, суд пришел к правильному выводу об обоснованности требований общества о применении к ответчику ответственности в виде неустойки за период с 04.04.2019 по 29.04.2019 (с учетом взыскания неустойки за период с 01.12.2017 по 03.04.2018 решением по делу N А68-3942/2018). Расчет неустойки за указанный период составил 517 903 рубля 50 копеек.

Не оспаривая правильность расчета, ответчик просил о снижении неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно пункту 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 постановления Пленума N 7).

Согласно пункту 75 постановления Пленума N 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание положения пункта 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при отсутствии доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, которая соответствует 1/300 ключевой ставки Банка России, апелляционный суд не усматривает оснований для снижения заявленной ко взысканию неустойки.

Кроме того, ответчик неверно определяет начало периода просрочки, исчисляя его с 02.04.2019 - даты вступления в законную силу решения Арбитражного суда Тульской области по делу N А68-3942/2018, поскольку в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка подлежит исчислению после истечения предусмотренного договорами срока оплаты работ и до момента фактической оплаты таких работ (в настоящем случае - до 29.04.2019).

Таким образом, оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

Нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.

В соответствии со статьей 110, частью 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 24.09.2019 по делу N А68-9013/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.А. Капустина

Судьи

Е.В. Рыжова М.М. Дайнеко