Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2024 г. N 04АП-152/24 по делу N А19-23946/2023

г. Чита

08 апреля 2024 г.

Дело N А19-23946/2023

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Ниникиной В.С.,

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РегионПроект" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 9 января 2024 года по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу N А19-23946/2023

по исковому заявлению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (ОГРН: 1143850002394, ИНН: 3808233587)

к обществу с ограниченной ответственностью "РегионПроект" (ОГРН: 1105476067003, ИНН: 5405421895)

о взыскании 32 310 руб. 21 коп. неустойки за просрочку выполнения работ,

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее - истец, Фонд, ФКР МКД Иркутской области) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РегионПроект" (далее - ответчик, общество, ООО "РегионПроект") о взыскании 32 310 руб. 21 коп. неустойки за просрочку выполнения работ, из которых: 10 682 руб. 29 коп. - по выставленной претензии N 7417/2023 от 16.06.2023 по договору N 71/Г/2023 от 24.10.2022; 10 744 руб. 71 коп. - по выставленной претензии N 9846/2023 от 07.08.2023 по договору N 71/172023 от 24.10.2022; 4 714 руб. 45 коп. - по выставленной претензии N 7416/2023 от 16.06.2023 по договору N 74/172023 от 24.10.2022; 2 671 руб. 87 коп. - по выставленной претензии N 9325/2023 от 25.07.2023 по договору N 74/172023 от 24.10.2022; 2 924 руб. 56 коп. - по выставленной претензии N 9656/2023 от 01.08.2023 по договору N 75/Г/2023 от 24.10.2022; 572 руб. 33 коп. - по выставленной претензии N 9290/2023 от 25.07.2023 по договору N 75/172023 от 24.10.2022.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 18 декабря 2023 года, принятым путем подписания судьей резолютивной части решения, исковые требования удовлетворены. Распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины. Мотивированное решение составлено судом 9 января 2024 года.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, требования признать необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судом первой инстанции, по мнению апеллянта, неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

Так, решение принято судом без учета возражений относительно правильности расчета сроков выполнения работ, заявленных ответчиком в отзыве на исковое заявление.

Как утверждает апеллянт, отзыв с приложением расчетов по каждому объекту был направлен ответчиком в суд посредством системы "Мой арбитр" 20.11.2023, однако по независящим от ответчика техническим причинам данные документы не отобразились в карточке дела.

В отзыве на апелляционную жалобу истец по доводам жалобы возражал, просил оставить решение суда первой инстанции в силе, а жалобу - без удовлетворения.

Ответчиком представлены возражения на отзыв, в которых содержится ссылка на непредставление заказчиком подрядчику исходных данных, что повлекло изменение сроков выполнения работ.

К апелляционной жалобе, а также к возражениям ответчиком приложены документы, однако ходатайство об их приобщении к материалам дела не заявлено, в связи с чем данные документы возвращаются заявителю.

Информация о принятии апелляционной жалобы размещена на официальном сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда в сети "Интернет".

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между ФКР МКД Иркутской области (заказчик) и ООО "Регионпроект" (подрядчик) 05.08.2022 заключены договоры об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах N 71/Г/23 от 24.10.2022, N 74/Г/2023 от 24.10.2022, N 75/Г/2023 от 24.10.2022.

Предметом договора N 71 является обязанность подрядчика выполнить работы по проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов Иркутской области в сроки, определенные договором о проведении капитального ремонта.

В соответствии с пунктом 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирных домах, в том числе расположенных по адресам: Иркутская область, р.п. Чунский, ул, Комарова, д. 2; Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, д. 4; Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, д. 16; Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, д. 6; Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, д. 5; Иркутская область, г. Тулун, ул. Желгайская, д. 25; Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 6А; Иркутская область, р.п. Лесогорск, ул. Комсомольская, д. 4; Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, д. 8, Иркутская область, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 33 (далее МКД) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение N 1 к договору о проведении капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2 к договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно пункту 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить и сдать заказчику работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта и утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к договору о проведении капитального ремонта).

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2), демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы, приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о проведении капитального ремонта).

Сроки выполнения работ по техническому заданию общего имущества в МКД, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта):

- окончание выполнения работ МКД:

р.п. Чунский, ул. Комарова, д. 2	15.04.2023
р.п. Чунский, ул. Комарова, д. 4	15.04.2023
г. Зима, мкр. Ангарский, д. 16	15.04.2023
г. Тулун, ул. Желгайская, д. 25	28.02.2023
г. Тулун, ул. Советская, д. 6А	28.02.2023
р.п. Лесогорск, ул. Комсомольская, д. 4	30.04.2023
р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 33	30.04.2023

При нарушении сроков, указанных в Графике выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней) по каждому объекту капитального ремонта, не сданному в срок.

Согласно пункту 3.3. договора о проведении капитального ремонта, сроки начала и окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии с пунктом 5.3.2 договора о проведении капитального ремонта, подрядчик обязан приступить к выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта).

В соответствии с пунктом 5.3.4 договора о проведении капитального ремонта, подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки, определенные Графиком выполнения работ, проектом производства работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6.2 договора приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ, определенного Графиком выполнения работ.

В соответствии с пунктом 6.4 договора ко дню приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме подрядчик должен сформировать в полном объеме и передать заказчику комплект документации, предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В силу пункта 8.2 договора за нарушение подрядчиком сроков, предусмотренных Графиком производства работ и/или договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Предметом договора N 74 является обязанность подрядчика выполнить работы по проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов Иркутской области в сроки, определенные договором о проведении капитального ремонта.

В соответствии с пунктом 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы весь комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирных домах, в том числе расположенному по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б-р Постышева, д. 14, г. Иркутск, б-р Постышева, д. 3, г. Иркутск, б-р Постышева, д. 6А, г. Иркутск, б-р Постышева, д. 8, г. Иркутск, б-р Постышева, д. 29А, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 38 (далее МКД) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение N 1 к договору о проведении капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2 к договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно пункту 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить и сдать заказчику работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта и утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к договору о проведении капитального ремонта).

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2), демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы. приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о проведении капитального ремонта).

Сроки выполнения работ по техническому обследованию общего имущества в МКД, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта):

- окончание выполнения работ МКД - 15.04.2023.

Согласно пункту 3.3 договора о проведении капитального ремонта, сроки начала и окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии с пунктом 5.3.2 договора о проведении капитального ремонта, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта).

В соответствии с пунктом 5.3.4 договора о проведении капитального ремонта подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки, определенные Графиком выполнения работ, проектом производства работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6.2 договора приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ, определенного Графиком выполнения работ.

В соответствии с пунктом 6.4 договора ко дню приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме подрядчик должен сформировать в полном объеме и передать заказчику комплект документации, предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В силу пункта 8.2 договора за нарушение подрядчиком сроков, предусмотренных Графиком производства работ и/или договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Предметом договора N 75 является обязанность подрядчика выполнить работы по проведению технического обследования общего имущества многоквартирных домов Иркутской области в сроки, определенные договором о проведении капитального ремонта.

В соответствии с пунктом 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы весь комплекс работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирных домах, в том числе расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Литвинова, 9 (далее - МКД N 9); г. Иркутск, ул. Рябикова, 156 (далее - МКД N 156), п. Мама, ул. Володарского, 30 (далее - МКД N 30) в соответствии с техническим заданием на оказание услуг и (или) выполнение работ (Приложение N 1 к договору о проведении капитального ремонта), проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2 к договору о проведении капитального ремонта) и условиями договора о проведении капитального ремонта в полном объеме, сдать выполненные работы заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Согласно пункту 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить и сдать заказчику работы, в сроки, определенные настоящим договором о проведении капитального ремонта и утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к договору о проведении капитального ремонта).

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта). Окончанием выполнения всех работ является последний день установленного срока выполнения работ согласно Графику выполнения работ, включая выполнение всех видов работ, этапов работ (в соответствии с Проектной и (или) сметной документацией (Приложение N 2), демонтажные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы, приемку выполненных работ, документальное оформление с учетом всех необходимых согласований, подписаний и утверждений документов, определенных договором о проведении капитального ремонта).

Сроки выполнения работ по техническому обследованию общего имущества в МКД 1, 2, 3, включая сроки выполнения видов и этапов работ, определяются утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта):

- окончание выполнения работ МКД 1, 2, 3 - 30.03.2023.

При нарушении сроков, указанных в Графике выполнения работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней) по каждому объекту капитального ремонта, не сданному в срок.

Согласно пункту 3.3 договора сроки начала и окончания выполнения работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии с пунктом 5.3.2 договора подрядчик обязан приступить к выполнению работ после заключения договора о проведении капитального ремонта, в соответствии с утвержденным заказчиком Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к настоящему договору о проведении капитального ремонта).

Согласно пункту 5.3.4 договора подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки, определенные Графиком выполнения работ, проектом производства работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6.2 договора приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна быть произведена не позднее 20 рабочих дней до окончания срока выполнения работ, определенного Графиком выполнения работ.

В соответствии с пунктом 6.4 договора ко дню приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме подрядчик должен сформировать в полном объеме и передать заказчику комплект документации, предусмотренный Техническим заданием, и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В силу пункта 8.2 договора за нарушение подрядчиком сроков, предусмотренных Графиком производства работ и/или договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в нарушение пунктов 3.1, 5.3.4 договоров работы выполнены и сданы заказчику с нарушением срока, в связи с чем заказчик начислил ответчику неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в сумме 32 310 руб. 21 коп., из которых: 10 682 руб. 29 коп. - по выставленной претензии N 7417/2023 от 16.06.2023 по договору N 71/Г/2023 от 24.10.2022; 10 744 руб. 71 коп. - по выставленной претензии N 9846/2023 от 07.08.2023 по договору N 71/172023 от 24.10.2022; 4 714 руб. 45 коп. - по выставленной претензии N 7416/2023 от 16.06.2023 по договору N 74/172023 от 24.10.2022; 2 671 руб. 87 коп. - по выставленной претензии N 9325/2023 от 25.07.2023 по договору N 74/172023 от 24.10.2022; 2 924 руб. 56 коп. - по выставленной претензии N 9656/2023 от 01.08.2023 по договору N 75/Г/2023 от 24.10.2022; 572 руб. 33 коп. - по выставленной претензии N 9290/2023 от 25.07.2023 по договору N 75/172023 от 24.10.2022.

Указанные претензии ответчиком оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 309, 330, 432, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условиями договоров, на основе оценки представленных в дело доказательств, установив факт допущенной ответчиком просрочки выполнения работ по договорам, пришел к выводу о наличии у ответчика обязанности по уплате истцу суммы начисленной неустойки.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не нашел оснований для отмены судебного акта.

Как верно установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором строительного подряда, отношения по которому регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом положений пункта 1 статьи 432, статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации и материалов дела судом первой инстанции установлено, что стороны согласовали все существенные условия спорного договора, из чего следует вывод о его заключенности и возникновении у сторон взаимных прав и обязанностей.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 8.2 договоров за нарушение подрядчиком сроков, предусмотренных Графиком производства работ и/или договором, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой за каждый день просрочки исполнения обязательств, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Учитывая, что документальные свидетельства своевременной передачи результата работ истцу в материалах дела отсутствуют, установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком его обязательств подрядчика по договору, требования истца о взыскании неустойки, установленной вышеназванным пунктом договоров, являются правомерными.

Периоды просрочки определены судом исходя из предусмотренного договоров срока выполнения работ и даты фактического окончания работ подрядчиком.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным.

При этом контррасчет ответчиком не представлен.

Ответчик в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства оплаты неустойки в материалы дела не представил, доводы истца о наличии задолженности по начисленной неустойке не опроверг надлежащими, относимыми и допустимыми доказательствами.

В материалах дела отсутствуют доказательства направления ответчиком в суд мотивированного отзыва на исковое заявление (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства.

Утверждение ответчика о том, что отзыв с приложением расчетов по каждому объекту был направлен ответчиком в суд посредством системы "Мой арбитр" 20.11.2023, однако по независящим от ответчика техническим причинам данные документы не отобразились в карточке дела, не нашло своего документального подтверждения.

Доводы ответчика о том, что сроки выполнения работ изменились по причине непредставления заказчиком подрядчику исходных данных, апелляционным судом отклоняются.

Во-первых, соответствующие доводы не заявлялись при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а потому эти обстоятельства не исследовались судом.

Во-вторых, ответчик в своих возражениях не конкретизирует, какие именно исходные данные, которые не были переданы заказчиком, объективно не позволили подрядчику выполнить работы в установленные сроки, и как именно эти обстоятельства отразились на ходе выполняемых работ.

Выводы суда впервой инстанции подробно мотивированы, соответствуют установленным обстоятельствам, нарушений норм материального, процессуального права не допущено.

Решение суда первой инстанции соответствует закону, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, поэтому у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции, в том числе и безусловные.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи, с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 258, 268-272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четвертый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 9 января 2024 года по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу N А19-23946/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев с даты принятия по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

В.С. Ниникина