Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2024 г. N 13АП-2114/24 по делу N А56-95268/2023

г. Санкт-Петербург

09 апреля 2024 г.

Дело N А56-95268/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Мельниковой Н.А.

судей Новиковой Е.М., Орловой Н.Ф.

при ведении протокола судебного заседания Шалагиновой ДС

при участии: согласно протоколу

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2114/2024) ООО "ОДС-М" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.11.2023 по делу N А56-95268/2023, принятое

по иску ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1"

к ООО "ОДС-М"

об обязании, взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОДС-М" (далее - ответчик) об обязании в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу судебного решения выполнить ремонтные работы по устранению недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, г.п. Ефимовский, ул. Гагарина, участок N 6, кадастровый номер земельного участка: 47:18:0248001:4062, а именно: выполнить работы по монтажу дренажных трубок в наружные межпанельные швы, демонтажу старого герметика наружных межпанельных швов, герметизации наружных межпанельных швов (вилатерм, герметик), а также по грунту и окраске в два слоя наружных поверхностей фасада; о взыскании судебной неустойки в размере 30 000 руб. за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного решения; о взыскании 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда от 27.11.2023 иск удовлетворен.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Текст мирового соглашения со стороны истца подписан генеральным директором Федоровым СА., со стороны ответчика - генеральным директором Гаглоевым Д.Г., подписи скреплены печатями организаций.

Полномочия на подписание мирового соглашения судом проверены и признаны надлежащими.

В силу части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

По правилам части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Названные обстоятельства не установлены, поэтому суд считает возможным утвердить мировое соглашение на основании статьи 141 АПК РФ.

В части 2 статьи 150 АПК РФ установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

При прекращении производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 АПК РФ).

Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины. Данная норма носит императивный характер и применяется также при распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Таким образом, истцу следует возвратить из федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления платежным поручением от 04.10.2023 N 1728, а ответчику - 1 500 руб., уплаченных при подаче апелляционной жалобы платежным поручением от 25.12.2023 N 1091.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 141, 150, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.11.2023 по делу N А56-95268/2023 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" и ООО "ОДС-М" на следующих условиях:

1. Ответчик обязуется выполнить ремонтные работы по устранению недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, г.п. Ефимовский, ул. Гагарина, участок N 6, кадастровый номер земельного участка: 47:18:0248001:4062, а именно:

* выполнить работы по монтажу дренажных трубок в наружные межпанельные швы,

* осуществить демонтаж старого герметика наружных межпанельных швов,

* произвести герметизацию наружных межпанельных швов (вилатерм, герметик),

- произвести работы по грунтованию и окраске в два слоя наружных поверхностей фасада.

2. Ответчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1 мирового соглашения, в срок до 30.06.2024.

3. После окончания работ Стороны составляют Акт об устранении недостатков (Приложение N 1 к мировому соглашению). Ответчик направляет Акт об устранении недостатков по почтовому адресу и электронной почте Истца, указанным в пункте 13 мирового соглашения. В случае, если в ходе приемки работ Истцом будут обнаружены дефекты, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных мировым соглашением, соответствующие замечания и срок их устранения фиксируются в Акте об устранении недостатков и направляются в адрес Ответчика. Работы по устранению указанных замечаний выполняются Ответчиком за свой счет, после чего Акт об устранении недостатков повторно направляется в адрес Истца.

4. В случае несоблюдения Ответчиком сроков выполнения работ, установленных в пункте 2 мирового соглашения, Истец вправе требовать от Ответчика выплаты неустойки в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.

5. Стороны исходят из того, что 50% уплаченной государственной пошлины подлежит возврату Истцу на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Оставшаяся часть уплаченной государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек возмещается Ответчиком не позднее 7 (семи) календарных дней с момента утверждения мирового соглашения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом.

6. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика. При этом под неисполнением мирового соглашения в добровольном порядке Стороны понимают нарушение Ответчиком сроков выполнения работ, указанных в пункте 2 мирового соглашения, что означает право Истца обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

7. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с рассмотрением дела, каждая Сторона несет самостоятельно.

8. Сторонам известны последствия утверждения мирового соглашения, установленные статьями 138-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также последствия прекращения производства по делу, предусмотренные в части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

10. Мировое соглашение вступает в законную силу после его утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом.

11. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" из федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины по иску, уплаченной платежным поручением от 04.10.2023 N 1728.

Возвратить ООО "ОДС-М" из федерального бюджета 1500 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе, уплаченной платежным поручением от 25.12.2023 N 1091.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.А. Мельникова

Судьи

Е.М. Новикова Н.Ф. Орлова