Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2020 г. N 09АП-16316/20 по делу N А40-282529/2019

30 июня 2020 г.

дело N А40-282529/19

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июня 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Тетюка В.И., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2020 г. (резолютивная часть от 30.01.2020 г.) по делу N А40-282529/19

по иску ФКР МОСКВЫ (ОГРН 1157700003230)

к ООО "СТРОЙ-ЛЮКС" (ОГРН 1087746706145)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ФКР МОСКВЫ (истец, заказчик) предъявило ООО "СТРОЙ-ЛЮКС" (ответчик, подрядчик) иск о взыскании штрафа в размере 9 769 761 руб.64 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 30.01.2020 г., изготовленным в полном объеме 05.02.2020 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

Неявившиеся стороны уведомлены о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 1 л.д. 95).

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Заказчик) и ООО "СТРОЙ-ЛЮКС" (Генподрядчик) заключен договор от 03.07.2018 N ПКР-001117-18 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Москва, ЮЗАО, Университетский проспект, д. 4, согласно п. 2.1. которого Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем, включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу каждого Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации, Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В соответствии с п. 4.1 договора генподрядчик обязуется выполнить работы по договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства работ (Приложение N 1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения генподрядчиком сроков производства работ.

Договором установлен срок начала работ по разработке проектной документации: с 01.07.2018 по 10.10.2018.

В силу п. 14.1. договора, настоящий договор может быть расторгнут досрочно заказчиком в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ от исполнения Договора).

Согласно п. 14.7 договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, оплатив генподрядчику стоимость надлежащим образом выполненных и принятых работ, в том числе в случае нарушения генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из объектов.

В рамках исполнения договора генподрядчик допустил нарушение сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней, что подтверждается актами фиксации договорных нарушений от 09.08.2018, от 30.08.2018, от 27.09.2018, от 04.10.2018.

В силу п. 14.14. договора датой надлежащего уведомления генподрядчика об одностороннем расторжении договора признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении последнему решения об одностороннем отказе или дата получения заказчиком информации об отсутствии генподрядчика по его адресу, указанному в настоящем договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора признается дата по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты, направления решения заказчика об одностороннем отказе. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через 3 (три) дня с даты надлежащего уведомления заказчиком генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

На основании вышеизложенного истец расторгнул с ответчиком договор в одностороннем порядке, направив в его адрес решение от 22.10.2018 об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора и уведомление от 22.10.2018 г. N У-375/8.

Согласно п. 12.7.12. договора, в случае досрочного расторжения договора, в одностороннем порядке, по инициативе заказчика, по основаниям, указанным в п. 14.7 договора генподрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренном п. 228 постановления Правительства РФ N 615.

В соответствии с п. 228 постановления Правительства РФ N 615-ПП от 01.07.2016 подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости договора. Согласно представленного истцом расчета штраф составил 9 769 761 руб.64 коп.

Доказательств погашения штрафа в добровольном порядке ответчик не представил.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Учитывая указанные нормы закона и установленные судом фактические обстоятельства спора, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца штраф в размере 9 769 761 руб.64 коп. Расчет штрафа проверен и признан правильным.

Довод ответчика о том, что судом не принято во внимание, что предусмотренный п.228 Постановления Правительства штраф применяется в отношении договора о проведении капитального ремонта и уплачивается от стоимости договора о проведении капитального ремонта, в то время как между Истцом и Ответчиком заключен договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, на основании следующего.

Стороны в спорном договоре закрепили условие, что обязательным условием для взыскания суммы штрафа в порядке п. 12.7.12 является досрочное расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 14.7 Договора.

Договор был расторгнут заказчиком по основаниям, предусмотренным п. 14.7. договора. В решении от 22.10.2018 об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора содержится ссылка на конкретный пункт договора: п. 14.7.6, на основании которого производится расторжение договора.

В силу п. 14.7.6. договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней по любому из Объектов.

Со стороны подрядчика имело место нарушение сроков производства работ на объекте, что дало заказчику законное основание для расторжения договора и взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном п. 12.4.13 договора.

В этой связи, утверждение ответчика в апелляционной жалобе о том, что суд неправомерно взыскал штраф, является необоснованным.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2020 г. (резолютивная часть от 30.01.2020 г.) по делу N А40-282529/19 оставить без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Е. Кузнецова

Судьи

О.Н. Семикина В.И. Тетюк