Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2020 г. N 13АП-4034/20 по делу N А56-48412/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 ноября 2020 г. N Ф07-12315/20 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

03 июля 2020 г.

Дело N А56-48412/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июля 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Савиной Е.В., судей Медведевой И.Г., Поповой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куляевым С.Д.,

при участии:

- от истца: Псыщаница Ю.В. (доверенность от 07.11.2019)

- от ответчика: Короткова Е.Г. (доверенность от 29.01.2020),

представитель Вересова Н.А. к участию в судебном заседании не допущена

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4034/2020) государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.12.2019 по делу N А56-48412/2019,

принятое по иску государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" к обществу с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад"

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (далее - Предприятие, ГУП ТЭК) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" (далее - Общество) о взыскании 213 716 437,50 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору от 03.12.2012 N 734.055.12 и 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решением суда от 26.12.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе представитель Предприятия просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

Податель жалобы указывает, что при вынесении решения суд первой инстанции необоснованно применил часть 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пункт 2 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не применил пункт 3 статьи 453 ГК РФ, разрешив спор без учета содержания указанной нормы и условий заключенного сторонами Договора и дополнительных соглашений к нему.

При исследовании и толковании условий Дополнительного соглашения от 12.12.2018 N 10 нарушил статью 431 ГК РФ, допустив неправильное толкование его условий.

Также суд первой инстанции не указал основания для полного освобождения от ответственности при условии наличия факта ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком по Договору.

Во исполнение постановлений Президиума Верховного суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18.03.2020 N 808 и от 08.04.2020 N 821 суд апелляционной инстанции изменял дату судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы (регистрационный номер 13АП-4034/2020) государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".

17.03.2020 в суд от представителя ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу.

22.06.2020 от представителя Предприятия поступили возражения на отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании каждая из сторон поддержала свои позиции изложенные в жалобе и отзыве соответственно.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, апелляционный суд не находит оснований для ее удовлетворения и отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, между Предприятием (Исполнитель) и ООО "Городская Домостроительная Компанию" (ООО "ГДСК", в настоящее время - ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад") (Заказчик) заключен договор от 03.12.2012 N 734.055.12 о подключении объекта к тепловым сетям в соответствии с пунктом 1.1. которого, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по подключению объекта капитального строительства Заказчика к тепловым сетям (далее - Услуга), а именно: выполнить действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства, в том числе, определить условия подключения теплопотребляющих энергоустановок Заказчика к тепловым сетям Исполнителя (далее - Условия подключения), обеспечить техническую возможность такого подключения путем создания дополнительной тепловой мощности от источника тепловой энергии к (или) увеличения пропускной способности тепловых сетей я обеспечить возможность подачи тепловой энергии в точке (точках) подключения объекта капитального Строительства к тепловым сетям Исполнителя в соответствии с Условиями подключения N 22-О5/25054-1097 от 27.09-2012 (Приложение N 1 к настоящему договору) в пределах согласованного количества тепловой мощности 30,436 Гкал/час (в том числе 10,5 Гкал/час - 1-я очередь, строительств, 19,936 Гкал/час - 2-я очередь строительства), а Заказчик обязуется выполнить условия подключения, иные необходимые действия по подготовке объекта капитального строительства к подключению и оплатить Услугу.

Обязанность по выполнению работ по присоединению теплопотребляющих энергоустановок Объекта к тепловым сетям Исполнителя в точке (точках) подключения Объекта, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего договора, возлагается на заказчика.

Объект капитального строительства - "Жилая застройка", принадлежащий ООО "ГДСК" и расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручъи", участок 11 (далее - Объект).

Согласно пункту 3.1 договора, цена Услуги определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) н тарифа на подключение, установленного распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2011 N 449-р для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения Исполнителя.

Цена Услуги, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, составляет - 224 465 500 руб., в том числе НДС 18% - 34 240 500 руб.

В соответствии с пунктом 3.2 договора Заказчик обязан внести плату на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- 15 % от цены Услуги, что составляет - 33 669 825 руб., в том числе НДС 18 % - 5 136 075 руб., в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

- 50 % от цены Услуги, что составляет 112 232 750 руб., в том числе НДС - 17 120 250 руб., в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

- 27 103 125 руб., в том числе НДС - 4 134 375 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуги по подключению 1-й очереди строительства.

- 51 459 руб., в, том числе НДС 18% - 7 849 800 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуги по подключению 2-й очереди строительства.

В последующем сторонами заключены дополнительные соглашения от 31.05.2013 N 1, от 25.12.2013 N 2, от 17.06.2014 N 3, от 08.09.2015 N 4, от 09.12.201 N 5, от 08.12.2016 N 6, от 04.09.2017 N 7, от 07.11.201 N 8, от 24.05.2018N 9, от 12.12.2018 N 10.

Так, дополнительным соглашением от 25.12.2013 N 2 стороны изложили пункт 1.1 договора N 734.055.12 от 03.12.2012 в следующей редакции:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по подключению объекта капитального строительства Заказчика к тепловым сетям (далее - Услуга), а именно: выполнить действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства, в том числе, определить условия подключения теплопотребляющих энергоустановок Заказчика к тепловым сетям Исполнителя (далее - Условия подключения), обеспечить техническую возможность такого подключения путем создания дополнительной тепловой мощности от источника тепловой энергии и (или) увеличения пропускной способности тепловых сетей и обеспечить возможность подачи тепловой энергии в точке (точках) подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Исполнителя в соответствии с Условиями подключения N 22-05/28874-1071 от 29.09.2013 (Приложение N1 к настоящему договору) в пределах согласованного количества тепловой мощности 96,595 Гкал/час, а Заказчик обязуется выполнить Условия подключения, иные необходимые действия по подготовке объекта капитального строительства к подключению и оплатить Услугу.

Абзац 2 пункта 3.1. договора изложили в следующей редакции:

Цена Услуги, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, составляет - 712 388 125 руб., в том числе НДС 18% - 108 669 375 руб.

Вместе с этим, изменили порядок расчетов, предусмотренный пунктом 3.2. договора:

Заказчик обязан внести плату на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- 33 669 825 руб., в том числе НДС 18 % - 5 136 075 руб., в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

- 112 232 750 руб. в том числе НДС - 17 120 250 руб., в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

- 317 149 706,25 руб., в том числе НДС - 48 378 768,75 руб., в течение 60 календарных дней с даты заключения настоящего дополнительного соглашения;

- 22 067 106,25 руб., в том числе НДС - 3 366 168,75 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов 2 квартала (2 этап) (жилые корпусы 11-2, 11-3, 14-1,14-2, 17-1, 17-2)-2013 г.;

- 30 234 181,25 руб., в том числе НДС- 4 611 993,75 руб., в течение. 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов I квартала (1 этап) (жилые корпусы 1-1, 1-2, 1-3, 7-1,7-2, 7-3, 7-4, 7-5) -2014 г.;

- 5 518712,50 руб., в том числе НДС - 841 837,50 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов 2 квартала (3 этап) (жилые корпусы 12-1, 11-1)- 2014 г.;

-18 050 681,25 руб., в том числе НДС 18% - 2 753 493,75 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов 2 квартала (4 этап) (жилые корпусы 25-1,25-2,25-3, 29-1,29-2, 30-1, 30-2) -2015 г.

-76 928 993,75 руб., в том числе НДС 18% - 11 734 931,25 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов 4 квартала -2017 г.;

-96 536168,75 руб. в том числе НДС 18% - 14 725 856,25 руб., в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о подключении объектов 3 квартала - 2020 г.

Дополнительным соглашением от 12.12.2018 N 10 стороны изложили пункт 1.1 договора от 03.12.2012 N 734.055.12 в следующей редакции:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по подключению объекта капитального строительства Заказчика к тепловым сетям (далее - Услуга), а именно: выполнить действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства и подключить указанный Объект к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе, определить условия подключения теплопотребляющих энергоустановок Заказника к тепловым сетям Исполнителя (далее - Условия подключения), обеспечить техническую возможность такого подключения путем создания дополнительной тепловой мощности от источника тепловой энергии и (или) увеличения пропускной способности тепловых сетей и обеспечить возможность подачи тепловой энергии в точке (точках) подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Исполнителя в соответствии с Условиями подключения N 22-05/000245 от 26.10.2018 (Приложение N1 к настоящему договору) в пределах согласованного количества тепловой мощности 64,316 Гкал/час, а Заказчик обязуется выполнить Условия подключения, иные необходимые действия - по подготовке объекта капитального строительства к подключению и оплатить Услугу.

Дополнительным соглашением N 10 от 12.12.2018 стороны изложили абзац 2 пункта 3.1. договора в следующей редакции:

Стоимость Услуги, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, составляет - 474 521 656,25 руб., в том числе НДС.

Дополнительным соглашением от 12.12.2018 N 10 стороны изменили порядок расчетов. Пункт 3.2 договора изложен в следующей редакции:

3.2. Заказчик обязан внести плату на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

3.2.1 - 33 669 825 руб., в том числе НДС, в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

3.2.2. - 112 232 750 руб., в том числе НДС, в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

3.2.3. - 317 149 706 руб., в том числе НДС, в точение 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения N 2;

- 11 469 375,25 руб., в том числе НДС, в течение 15 календарных дней с Подписания акта о подключении объектов 3 квартала - сентябрь 2020 года.

3.2.5. В течение 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о подключении объектов 3 квартала Заказчик обязан доплатить 2% НДС на сумму авансовых в размере 134 628 781 руб. с НДС 18%, оплаченных Заказчиком по Договору, что составляет 2 281 843,75 руб.

Акт о подключении объектов 2 квартала (2 этап) по Договору подписан сторонами 30.12.2014, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 27 588 400 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 2 квартала (4 этап) по Договору подписан сторонами 16.11.2015, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 18 050 681,25 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала по Договору подписан сторонами 09.12.2015, однако в установленный срок оплата в размере 6 249 206,25 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 1 квартала (1 этап) по Договору подписан сторонами 16.08.2016, однако в установленный срок в размере 30 231 600 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (8,3 этапы) по Договору подписан сторонами 22.11.2016, однако в установленный срок оплата в размере 7 526 925 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (3 этап) по Договору подписан сторонами 22.11.2016, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 3 102 662,50 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (6 этап) по Договору подписан сторонами 29.11.2016, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 4 256 481,25 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (5 этап) по Договору подписан сторонами 07.12.2016, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 1 974 656,25 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (14 этап) по Договору подписан сторонами 28.07.2017, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 9 122 137,50 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила,

Акт о подключении объектов 4 квартала (12 этап) по Договору подписан сторонами 23.10.2017, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 2 008 212,50 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Акт о подключении объектов 4 квартала (4 этап) по Договору подписан сторонами 23.10.2017, однако в установленный срок оплата по Договору в размере 4 837 262,50 руб. (35%) на счет ГУП "ТЭК СПб" не поступила.

Таким образом, между сторонами подписаны акты о подключении по Договору общую сумму 114 948 225 руб., которые не оплачены Заказчиком в установленный договором срок.

Согласно статье 5.2 Договора за нарушение Заказчиком исполнения обязательств по оплате, установленных разделом 3 Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, от общего размера платы за подключение по Договору, за каждый день просрочки, но не более 30% от размера платы по Договору.

Согласно расчетам истца, просрочка составила:

по подключению объектов 2 квартала (2 этап) с 15.01.2015 по 28.08.2018 составляет 1 321 день (712 388 125,00 руб. * 1 321 день просрочки * 0,014 * 8,25 % = 108 692 974 365,93 руб.).

по подключению объектов 1 квартала (1 этап) с 01.09.2016 по 28.08.2018 составляет 726 дней (712 388 125,00 руб. * 726 дней просрочки * 0,014 * 8,25 % = 597358814,45 руб.).

по подключению объектов 2 квартала (3 этап) с 15.01.2015 по 28.08.2018 составляет 1 321 день (712 388 125,00 руб. * 1 321 день просрочки * 0,014 * 8,25 % = 108 692 974 365,93 руб.).

по подключению объектов 2 квартала (4 этап) со 02.12.2015 по 28.08.2018 составляет 1 000 дней (712 388 125,00 руб. * 1 000 дней просрочки * 0,014 * 8,25 % = 822 808 284,37 руб.).

по подключению объектов 4 квартала с 08.11.2017 по 28.08.2018 составляет 283 дня (712 388 125,00 руб. * 283 дня просрочки * 0,014 * 8,25 % = 232 854 744,47 руб.).

Учитывая, что размер неустойки ограничен 30% от суммы договора, истец предъявил ко взысканию неустойку в размере 213 716 437,50 руб. что составляет 30 % от 712 388 125 руб.

В связи с нарушением ответчиком обязательств по оплате и оставлением претензии без удовлетворения, Предприятие обратилось в суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, полагая, что денежные обязательства по договору от 03.12.2012 N 734.055.12 по оплате услуги по подключению объекта капитального строительства к тепловым сетям, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме; согласие ГУП "ТЭК" на уменьшение подключаемой тепловой нагрузки исключает возможность для начисления неустойки, рассчитанной на основании уменьшенной цены, не соответствующей подключаемой тепловой нагрузке; исковое требование о взыскании неустойки направлено на применение дополнительной ответственности, не установленной в публичном договоре за нарушение обязательства по оплате цены услуги, которая не подлежит предоставлению.

Вместе с этим, ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ со ссылкой на пункт 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения иска, исходя из того, что требование о взыскании неустойки не может быть удовлетворено, поскольку оно направлено на привлечение к ответственности за нарушение обязательства по оплате цены услуги, которая по Договору не подлежит предоставлению.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, всесторонне исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, верно оценил в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, правильно применил нормы материального, процессуального права и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.

Пунктами 6.2., 6.3 Договора предусмотрено, что Договор может быть изменен по соглашению сторон; любые изменения и дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

В соответствии с Дополнительным соглашением N 10 от 12.12.2018 сторонами уменьшен размер тепловой нагрузки по Договору до 64,316 Гкал/час, уменьшена цена услуги, которая составила 474 521 656,25 руб., изменен порядок и условия оплаты новой цены по Договору.

Дополнительное соглашение N 10 от 12.12.2018 является действующим, не изменялось до настоящего времени и определяет правоотношения сторон по Договору в части предмета Договора, цены, порядка и условий оплаты цены по Договору.

Общество обязалось внести плату на расчетный счет Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018.

ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" оплатило в пользу ГУП "ТЭК" денежные средства в размере 463 052 281 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

В пункте 1 Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018 стороны также подтвердили, что ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" на момент подписания указанного Дополнительного соглашения произведена оплата в размере 463 052 281 руб.

Удом устанвлено, что обязательства по оплате цены услуги по подключению объекта капитального строительства к тепловым сетям, срок выполнения которых наступил, ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" выполнены в полном объеме, доказательств иного не представлено.

Доводы ГУП "ТЭК", изложенные в возражениях на отзыв от 17.12.2019, о том, что Дополнительное соглашение от 12.12.2018 N 10 прекращает только обязательство ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" по основной задолженности по Договору в размере 114 948 225 руб., но не освобождает Общество от обязанности оплатить неустойку в размере 213 716 437,50 руб., рассчитанной в связи с неоплатой задолженности в размере 114 948 225 руб., получил надлежащую оценку судом первой инстанции.

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (договор) порождает для этих лиц гражданские права и обязанности (пункт 1 статьи 8, пункт 1 статьи 420 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

В соответствии с Дополнительным соглашением N 10 от 12.12.2018 сторонами уменьшен размер тепловой нагрузки по Договору до 64,316 Гкал/час; соответственно, уменьшена цена услуги, которая составила 474 521 656,25 руб.; изменен порядок и условия оплаты уменьшенной цены по Договору.

Из текста Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018 не усматривается, что стороны предусмотрели в нем возможность начисления ГУП "ТЭК" неустойки за нарушение сроков оплаты предыдущей цены по Договору за период, предшествующий до даты заключения Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018, за оказание услуги, которая ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" предоставляться не будет.

Изменение Договора в результате заключения сторонами Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018 повлекло за собой изменение обязательств сторон по Договору, в том числе за период, предшествующий заключению Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018.

С момента подписания сторонами Дополнительного соглашения N 10 от 12.12.2018 ГУП "ТЭК" на основании подпункта "г" пункта 43 Правил подключения согласилось с уменьшением подключаемой по Договору тепловой нагрузки и пересчитал цену услуги в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, которая включает в себя все расходы на мероприятия, проводимые ГУП "ТЭК" по подключению объекта капитального строительства Заказчика к тепловым сетям.

Взыскание неустойки за нарушение порядка оплаты цены услуги без ее предоставления в связи с изменением сторонами подключаемой тепловой нагрузки нарушает положения части 2 статьи 14 Федерального закона "О теплоснабжении" и пункта 2 статьи 426 Гражданского кодекса РФ, на что обоснованно указано судом.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.12.2019 по делу N А56-48412/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Савина

Судьи

И.Г. Медведева Н.М. Попова