Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2020 г. N 04АП-4810/20 по делу N А19-1252/2020

г. Чита

20 ноября 2020 г.

Дело N А19-1252/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 20 ноября 2020 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бушуевой Е.М., судей Капустиной Л.В., Мациборы А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щелкановой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 05 августа 2020 года по делу N А19-1252/2020 по исковому заявлению открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) к обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании "ТЮС" (ОГРН 1103123009857, ИНН 3123217312) о взыскании 394 036, 47 рублей,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" (ОГРН 1102367003650, ИНН 2317057867),

при участии в судебном заседании представителя истца Разливаловой А.А. по доверенности от 03.08.2020,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД", истец) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании "ТЮС" (далее - ООО УК "ТЮС", ответчик) о взыскании 394 036, 47 рублей - неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору от 25.07.2014 N 462/Ч по Титулу 03410.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 05 августа 2020 года исковые требования удовлетворены частично, ООО УК "ТЮС" взыскано в пользу ОАО "РЖД" 164 000 рублей - неустойки, 10 881 рублей - судебных расходов по уплате государственной пошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Истец в апелляционной жалобе просит его изменить в части применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме, полагает что, оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не имелось.

В связи с длительным отсутствием судьи Куклина О.А. ввиду нахождения в отпуске, на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.1996 N 7, определением исполняющего обязанности заместителя председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2020 судья Куклин О.А. заменен на судью Капустину Л.В.

О месте и времени судебного заседания участвующие в деле лица извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии с частью 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

Ответчик ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с подачей им апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции счел ходатайство ответчика не подлежащим удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции счел ходатайство ответчика не подлежащим удовлетворению, поскольку в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе, но не обязан отложить рассмотрение дела, при этом, суд учитывает, что рассмотрение дела уже откладывалось по ходатайству ответчика, у ответчика была возможность ознакомиться с материалами дела, ответчиком была подана апелляционная жалоба, которая возвращена последнему в связи с пропуском срока на обжалование решения суда, что свидетельствует об ознакомлении ответчика с имеющимися доказательствами по делу, правовой позицией истца, ответчик вправе был заявить свои доводы относительно оспариваемого решения в отзыве на апелляционную жалобу, в том числе и в той части, которую считает незаконной и необоснованной, в ходатайстве не указаны, какие процессуальные действия намерен совершить ответчик, для чего необходимо присутствие представителя ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

ООО "Вектор" ходатайствовало об отложении судебного заседания в связи с подачей им апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении данного ходатайства в связи со следующим.

ООО "Вектор" - лицо не участвующее в деле, не привело в ходатайстве об отложении судебного заседания мотивированного обоснования того, каким именно образом судебный акт затрагивает права и интересы общества.

На момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, также как и в суде первой инстанции (по сведениям картотеки дел "Мой арбитр") апелляционная жалоба от ООО "Вектор" зарегистрирована не была.

При этом, суд апелляционной инстанции обращает внимание на то обстоятельство, что, если апелляционная жалоба лица, не участвующего в деле, ООО "Вектор" будет принята к производству суда апелляционной инстанции, дело может быть пересмотрено по правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, на что указано в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции".

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив доказательства в деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ОАО "РЖД" (заказчик) и ООО УК "ТЮС" (подрядчик) заключен договор на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО "РЖД" в 2014-2017 года от 25.07.2014 N 462/Ч, по условиям которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя подряд на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО "РЖД" по строительству (реконструкции) объектов, в соответствии с приложением N 1 (пункт 1.1. договора).

Пунктами 2.1, 2.2 договора установлено, что общая ориентировочная стоимость работ на момент заключения договора составляет 54 567 030 870 рублей, включая НДС.

Стоимость работ по каждому объекту строительства, выполняемых подрядчиком в текущем и последующих годах определяется дополнительными соглашениями к договору в пределах выделенных объемов финансирования инвестиционной программы ОАО "РЖД" с обязательным составлением ведомости договорной цены и календарного плана по каждому титулу (объекту).

Согласно пункту 6.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 22.03.2017 N 32 срок выполнения работ составляет 41 месяц.

Начало производства работ - 25.07.2014. Окончание производства работ - 31.12.2017.

Календарные сроки выполнения работ по каждому объекту определяются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

Пунктом 4 дополнительного соглашения от 22.03.2017 N 32 к договору срок выполнения работ продлен до 31.12.2019.

В соответствии с пунктом 6.2 договора дата окончания работ на объекте, а также даты окончания промежуточных сроков выполнения работ (отдельных этапов, видов работ), предусмотренных в соответствующих календарных планах работ, иных письменных документах, оформленных в целях исполнения договора, в том числе даты окончания календарных периодов, на которые запланированы к выполнению объемы работ по отдельным этапам и видам работ, являются исходными для определения имущественных санкций при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе в период устранения дефектов и недостатков.

Пунктом 16.2 договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения отдельных этапов (видов) работ, несоблюдении промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствующих календарных планах работ, в том числе невыполнение объемов работ, запланированных на календарные периоды по отдельным этапам, видам работ (срыв календарного плана работ), в форме уплаты подрядчиком заказчику штрафа в размере 0,1% от стоимости данных этапов (видов, объемов) работ за каждый календарный день просрочки.

Пунктом 4 дополнительного соглашения от 27.06.2018 N 48 к договору установлена договорная подсудность вытекающих из договора споров - в Арбитражном суде Иркутской области.

Дополнительным соглашением от 21.12.2018 N 51 к договору утвержден календарный план производства работ на 2018 год с указанием стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком в каждом календарном месяце по каждому из объектов строительства, в том числе по Титулу 03410 "Железнодорожная инфраструктура на участке Лена-Восточная - Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги.

Строительство разъезда на перегоне Звездная-Ирдыкан", Код объекта АСУ-Инвест 001.2013.10003388".

Согласно Календарному плану на 2018 год с августа по сентябрь 2018 года включительно подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по Титулу 03410 на сумму 2 799 075, 64 рублей с учетом НДС.

Фактически, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС3: от 31.12.2018 N 3410032, корректировочному акту о приемке выполненных работ по ф. КС-2: от 31.07.2019 N 4 к акту от 31.12.2018 N 1, в течение указанного периода выполнены работы на сумму 1 936 180, 58 рублей с учетом НДС, что составило 69% от запланированного объема работ на 2018 год.

Кроме того, в 2019 году дополнительным соглашением от 31.05.2019 N 54 к договору заказчиком и подрядчиком был согласован график производства работ на 2019 год по Титулу 03410, в соответствии с которым в мае-июне 2019 года подрядчик обязался выполнить работы по указанному Объекту на сумму 697 683, 60 рублей с учетом НДС.

Фактически в 2019 году подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте, в связи с чем процент достижения плановых показателей в 2019 году составил 0%.

В связи с нарушением сроков выполнения работ на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, в том числе по Титулу 03410, в результате которого ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки стал невозможным.

Договор от 25.07.2017 N 462/Ч в том числе по Титулу 03410, расторгнут путем подписания сторонами Дополнительного соглашения от 19.09.2019 N 55.

В связи с просрочкой выполнения работ по Титулу 03410 истец за период с августа по декабрь 2018 года, с мая по август 2019 года начислил ответчику пени в сумме 394 036, 47 рублей и направлял ответчику претензии от 23.01.2019 N исх-246/ВСибДКРС, от 26.08.2019 Nисх-4251/ВСибДКРС, от 11.10.2019 Nисх-5115/ВСибДКРС.

Учитывая, что претензии заказчика оставлены подрядчиком без удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд Иркутской области с исковыми требованиями о взыскании суммы 394 036, 47 рублей - неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 25.07.2014 N 462/Ч по Титулу 03410 за период с 01.09.2018 по 30.04.2019 и с 01.06.2019 по 18.09.2019.

Суд первой инстанции, принимая решение, руководствовался положениями статей 329 - 331, 333, 432, 708, 716, 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, учел правовую позицию, сформулированную в пунктах 69, 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ", в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", исходил из обоснованности исковых требований по праву в удовлетворенном размере, наличия оснований для снижения размера неустойки в связи с ее явной несоразмерностью.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекс Российской Федерации указано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пеня), которой признается определенная законом или договором денежная сумма.

Факт нарушения ответчиком обязательства по выполнению предусмотренных договором работ в определенные сроки и период допущенной ответчиком просрочки подтверждены материалами дела, что ответчиком не оспорено и не опровергнуто.

При изложенных данных несвоевременного выполнения работ в заказанном объеме истец вправе получить от ответчика неустойку, рассчитанную на основании пункта 16.2 договора за весь период просрочки.

Общая сумма неустойки за допущенное ответчиком нарушение обязательство по контракту, рассчитанная за период 2018 год (август-декабрь) в порядке, установленном контрактом (пункт 16.2), составила 366 367, 55 руб., за период 2019 год (май - август) в порядке, установленном контрактом (пункт 16.2), составила 27 668, 92 руб.

Расчет неустойки соответствует фактическим обстоятельствам допущенного ответчиком нарушения, условиям контракта о размере и правилах начисления неустойки.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленный размер неустойки является чрезмерным и уменьшил его по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 164 000 руб., исходя из двукратной учетной ставки Банка России, действовавшей в период нарушения.

Рассмотрев доводы истца о том, что судом необоснованно снижен размер неустойки, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - при явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2012 N 12035/11 по делу N А64-4929/2010).

В пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и другие. Перечень критериев для снижения размера штрафных санкций не является исчерпывающим.

Истец рассчитал заявленные к взысканию 394 036, 47 руб. неустойки в соответствии с пунктом 16.2 договора, однако сумма неустойки очевидно не соразмерна последствиям нарушения обязательства, не соответствует балансу между применяемой к ответчику мерой ответственности и оценкой отрицательных последствий, наступивших для истца в результате нарушения обязательства.

Следовательно, у суда имелись основания для уменьшения неустойки.

Взысканная судом первой инстанции денежная сумма неустойки соответствует компенсационному характеру гражданско-правовой ответственности, так как адекватна и соизмерима с нарушенным интересом истца, обеспечивает баланс интересов сторон как участников гражданского оборота.

В данном случае правовой подход суда первой инстанции соответствует разъяснениям о неустойке, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут быть приняты судом апелляционной инстанции в качестве основания для отмены или изменения решения арбитражного суда, поскольку выводов суда первой инстанции они не опровергают, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При изложенных фактических обстоятельствах и правовом регулировании дела у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения обжалуемого решения.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судей, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных Картотека арбитражных дел по адресу www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 05 августа 2020 года по делу N А19-1252/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.М. Бушуева

Судьи

Л.В. Капустина А.Е. Мацибора