Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2020 г. N 09АП-54767/20 по делу N А40-88727/2020

г. Москва

18 ноября 2020 г.

Дело N А40-88727/20

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гончарова В.Я.,

судей Елоева А.М., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СК ЭКОПРУФ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-88727/20,

по иску ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (ОГРН 1117746238917)

к ООО "СК ЭКОПРУФ" (ОГРН 1147746160605)

о взыскании 1 729 606 руб. 10 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца: Никитин В.А. по доверенности от 02.11.2020 N 27/83,

от ответчика: Переславцева Н.В. по доверенности от 07.11.2020 б/н.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по настоящему делу удовлетворено исковое заявление ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (далее - истец) о взыскании с ООО "СК ЭКОПРУФ" (далее - ответчик) 1 729 606,10 руб. неустойки, 30 296 руб. судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины по иску.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2020 апелляционная жалоба ответчика принята к производству.

В судебном заседании 18.11.2020 представители сторон представили суду подписанное уполномоченными представителями мировое соглашение от 07.11.2020 и ходатайствовали об его утверждении судом.

На вопрос суда представители сторон пояснили, что последствия, предусмотренные ч.3 ст.151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) им известны и понятны.

Согласно ст.ст.49,138,139,141 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Представленное сторонами мировое соглашение подписано уполномоченными представителями сторон, что подтверждено представленными доверенностью и выписками из ЕГРЮЛ.

Исследовав материалы дела, представленное мировое соглашение, проверив полномочия подписавших его лиц, выслушав представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле доказательства, коллегия судей арбитражного апелляционного суда, с учетом конкретных обстоятельств дела, принятого судом решения, разъяснений, данных в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", полагает, что ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда подлежит отмене, а производство по делу - прекращению в порядке ч.2 ст.150 АПК РФ.

Согласно ст.142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

С учетом положений п.3 ч.9 ст.141 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ), п.п.3 п.1 ст.333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ, в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ), с учетом п.3. мирового соглашения, истцу из федерального бюджета подлежит возврату половина уплаченной платежным поручением N 485 от 06.03.2020 государственной пошлины по иску в сумме 15 148 руб.

Ответчику подлежит возврату из федерального бюджета половина уплаченной платежным поручением N 102 от 17.09.2020 при подаче апелляционной жалобы государственной пошлины в сумме 1 500 руб. в порядке в порядке ст.104 АПК РФ, п.п.3 п.1 ст.333.40 НК РФ, с учетом разъяснений, данных в п.11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 46 от 11.07.2014 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах".

Руководствуясь ст.ст. 49,104, 110,138-142, ч.2 ст.150, ст.ст.151,176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

утвердить мировое соглашение от 07.11.2020 между ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" и ООО "СК ЭКОПРУФ" в следующей редакции:

"Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Стройарсенал" (ООО "Стройарсенал") ИНН 7726673383 ОГРН 1117746238917 в лице Генерального директора Вельмицкого Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью "СК "Экопруф" (ООО "СК "Экопруф") ИНН 7701387937 ОГРН 1165024059694 в лице Переславцевой Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности от 07.11.2020, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", являющиеся сторонами спора по делу N А40-88727/2020, находящемуся в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда, в целях прекращения спора в связи с требованием Истца о взыскании с Ответчика 1 729 606 руб. 10 коп. неустойки, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 30 296 руб. 00 коп. в соответствии с решением арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 заключили настоящее мировое соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами на основании ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего в связи с:

1.1. Ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств перед Истцом по договору строительного подряда N 05/09 Лф от 05.09.2019, N 27/ЗОР от 01.06.2019, дополнительному соглашению, заключенному к договору строительного подряда N 27/ЗОР от 01.06.2019, что стало причиной предъявления Истцом искового заявления и удовлетворения судом первой инстанции требований на сумму 1 729 606 руб. 10 коп. неустойки, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 30 296 руб. 00 коп.

2. В целях урегулирования возникших разногласий Стороны договариваются о следующем:

2.1. Истец полностью отказывается от своих исковых требований по делу N А40-88727/2020 по договору строительного подряда N 05/09 Лф от 05.09.2019, N 27/ЗОР от 01.06.2019, дополнительному соглашению, заключенному к договору строительного подряда N 27/ЗОР от 01.06.2019, в том числе требований на сумму 1 729 606 руб. 10 коп. неустойки, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 30 296 руб. 00 коп.

2.2. Между ООО "Стройарсенал" и ООО "СК "Экопруф" были заключены договоры N Э18-10/14 от 07.11.2014, N 05/09 Лф от 05.09.2019, N 27/ЗОР от 01.06.2019 и дополнительные соглашения к указанным договорам.

На момент подписания настоящего Соглашения общая сумма задолженности ООО "Стройарсенал" перед ООО "СК "Экопруф" по указанным в настоящем пункте договорам и дополнительным соглашения составляет 2 695 423 (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) руб. 73 коп.

ООО "СК "Экопруф" отказывается от права требования к ООО "Стройарсенал" об оплате задолженности по указанным в настоящем пункте договорам и дополнительным соглашениям на общую сумму в размере 2 695 423 (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) руб. 73 коп.

2.3. С момента подписания настоящего Соглашения ООО "Стройарсенал" отказывается от предъявления к ООО "СК "Экопруф" требований об оплате каких-либо неустоек по указанным выше Договорам и Дополнительным соглашениям, за исключением требований, связанных с исполнением гарантийных обязательств. ООО "СК "Экопруф" отказывается от всех требований к ООО "Стройарсенал" по оплате выполненных работ, имеющихся на момент подписания настоящего Соглашения, в том числе требований об оплате задолженности по указанным в настоящем Соглашении Договорам и Дополнительным соглашениям к ним.

3. Стороны согласовали, что судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются согласно подпункту 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ.

4. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

5. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

6. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон Мирового соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

7. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом города Москвы.

8. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны".

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-88727/20 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ"(ОГРН 1117746238917) из федерального бюджета половину уплаченной государственной пошлины по иску в сумме 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) руб.

Возвратить ООО "СК ЭКОПРУФ" (ОГРН 1147746160605) из федерального бюджета половину уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Я. Гончаров

Судьи

А.М. Елоев О.Н. Семикин