Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2020 г. N 09АП-58122/20 по делу N А40-321365/2019

г. Москва

01 декабря 2020 г.

Дело N А40-321365/19

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Титовой И.А.,

судей: Гончарова В.Я., Кочешковой М.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "АНТИКОР-СЕРВИС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2020

по делу N А40-321365/19

по заявлению ООО "СТРОЙМОСТ" (ОГРН 5167746074359, ИНН 9710018270) к ответчику: ООО "АНТИКОР-СЕРВИС" (ОГРН 11333668042749, ИНН 3662193840) о взыскании неотработанного аванса по договору N 00170719 от 29.07.2019 г. в размере 7.500.000 рублей, пени в размер 427.597,58 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 261.321,72 рублей, задолженности по компенсации стоимости давальческого материала и абразивного материала в размере 3.319.916,83 рублей, проценты в размере 115.675,53 руб., штрафа в размере 946.710,51 рублей, штрафа в размере 1.893.421,02 рублей.

При участии в судебном заседании:

от истца: Кузнецова К.Р. по доверенности от 02.11.2020,

от ответчика: Ерохина Е.А. по доверенности от 25.11.2020.

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО "СТРОЙМОСТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "АНТИКОР-СЕРВИС" (далее - ответчик) в пользу истца суммы неосновательного обогащения в размере 7.500.000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 261.321,72 рублей, пени в размере 427.597,58 рублей, компенсации стоимости переданного материала в размере 3.319.916,83 рублей, процентов в размере 115.675,53 рублей, штрафы в размере 946.710,51 рублей и 1.893.421,02 рублей.

Решением от 08.09.2020 с Общества с ограниченной ответственностью "АНТИКОР-СЕРВИС" (ОГРН 11333668042749, ИНН 3662193840) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОСТ" (ОГРН 5167746074359, ИНН 9710018270) суммы неотработанного аванса согласно договору N 00170719 от 29.07.2019 г. в размере 7.500.000 (семь миллионов пятьсот тысяч) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами (неосвоенным авансовым платежом) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 261.321 (двести шестьдесят одна тысяча триста двадцать один) руб. 72 коп., пени за просрочку выполнения работ за период с 21.09.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 427.597 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 58 коп., компенсацию стоимости переданного материала в размере 3.319.916 (три миллиона триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 83 коп., в т.ч. НДС, проценты за пользование чужими денежными средствами (стоимость переданных материалов) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 115.675 (сто пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 53 коп., штраф за нарушение срока и порядка привлечения для выполнения работ квалифицированного персонала, имеющего соответствующие сертификаты, удостоверения и допуски в размере 946.710 (девятьсот сорок шесть тысяч семьсот десять) руб. 51 коп., штраф за несоблюдение и неисполнение требований законодательства РФ по экологической безопасности в размере 1.893.421 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать один) руб. 02 коп. и государственную пошлину в размере 93.281 (девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) руб.

Не согласившись с указанным решением, ООО "АНТИКОР-СЕРВИС" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое решение.

В судебном заседании стороны заявили, что между ними достигнуто мировое соглашение, ходатайствовали об его утверждении.

Руководствуясь ст.ст. 266 и 268 АПК РФ, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, рассмотрев заявленное ходатайство, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности утверждения мирового соглашения в связи со следующим.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

В соответствии с частью 2 статьи 140 Кодекса мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Высшая судебная инстанции в Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" дала следующие разъяснения.

Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

В силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ).

Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

Вместе с тем мировое соглашение в обязательном порядке должно содержать согласованные сторонами сведения о его условиях, которые должны быть четкими, ясными и определенными, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (часть 2 статьи 140 АПК РФ) с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении, а само мировое соглашение было исполнимым с учетом правил о принудительном исполнении судебных актов. Если взаимные уступки сторон мирового соглашения, по мнению суда, не являются равноценными, данное обстоятельство не является основанием для отказа в его утверждении.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие закону, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд считает возможным утвердить мировое соглашение в следующей редакции:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОСТ", именуемое в дальнейшем Истец, в лице Генерального директора Медвецкой Анны Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "АНТИКОР-СЕРВИС", именуемое в дальнейшем Ответчик, в лице Генерального директора Конькова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

руководствуясь ст. ст. 49, 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего мирового соглашения является урегулирование и прекращение судебного спора по арбитражному делу N А40-321365/19, находящегося в настоящее время в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда (N 09АП-58122/2020).

2. Стороны договариваются, что по настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в общем размере 7 015 956,40 руб. (семь миллионов пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей сорок копеек), в том числе:

2.1. сумму неотработанного аванса согласно договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г. (далее - Договор) в размере 4 333 227,57 руб. (четыре миллиона триста тридцать три тысячи двести двадцать семь рублей пятьдесят семь копеек), включая НДС -20%;

2.2. сумму в размере 1 382 022, 97 руб. (один миллион триста восемьдесят две тысячи двадцать два рубля девяносто семь копеек), включая НДС -20%, в качестве компенсации стоимости переданного Ответчику для выполнения работ по Договору давальческого материала;

2.3. сумму в размере 1 300 705, 86 руб. (один миллион триста тысяч семьсот пять рублей восемьдесят шесть копеек), включая НДС-20%, в качестве компенсации стоимости переданного Ответчику для выполнения работ по Договору материала (песка кварцевого).

3. Истец отказывается от заявленных к Ответчику остальных исковых требований в общей сумме 7 448 686,79 руб. в части взыскания:

* суммы неотработанного аванса согласно договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г. в размере 3 166 772, 43 руб., включая НДС -20%;

* процентов за пользование чужими денежными средствами (неосвоенным авансовым платежом) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 261 321,72 руб.;

- пени за просрочку выполнения работ за период с 21.09.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 427 597,58 руб.;

- компенсации стоимости переданного материала в размере 637 188 руб.;

-процентов за пользование чужими денежными средствами (стоимость переданных материалов) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 115 675,53 руб.;

- штрафа за нарушение срока и порядка привлечения для выполнения работ квалифицированного персонала, имеющего соответствующие сертификаты, удостоверения и допуски в размере 946 710, 51 руб.;

-штрафа за несоблюдение и неисполнение требований законодательства РФ по экологической безопасности в размере 1 893 421, 02 руб.

4. Ответчик в счет погашения задолженности, указанной в п. 2.1 настоящего мирового соглашения, обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 4 333 227,57 руб. (четыре миллиона триста тридцать три тысячи двести двадцать семь рублей пятьдесят семь копеек), включая НДС -20%, в следующем порядке:

N п/п	Срок платежа	Сумма платежа (руб., в т.ч. НДС)
1.	До 10.12.2020 г.	1 000 000,00
2.	До 31.12.2020 г.	1 000 000,00
3.	До 31.01.2021 г.	1 000 000,00
4.	До 28.02.2021rj	1 333 227,57
ИТОГО		4 333 227,57 руб., в т.ч. НДС

5. В счет погашения задолженности, указанной в п. 2.2 настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 1 382 022,97 руб. (один миллион триста восемьдесят две тысячи двадцать два рубля девяносто семь копеек), включая НДС-20%, в срок не позднее 30 апреля 2021 года либо в этот же срок (до 30.04.2021 г.) передать в собственность Истца лакокрасочные материалы и растворители общей стоимостью 1 382 022, 97 руб. Ассортимент передаваемых товарно-материальных ценностей согласуется Истцом дополнительно. Истец вправе потребовать возвращение указанной суммы в денежном эквиваленте в случае отсутствия необходимости в предлагаемых лакокрасочных материалах и растворителях, при этом, дата погашения задолженности не может быть отсрочена.

Обязательство Ответчика по погашению задолженности, указанной в п. 2.2 настоящего мирового соглашения, считается исполненным и прекращается либо с момента поступления денежных средств в сумме 1 382 022, 97 руб., включая НДС -20%, на расчетный счет Истца либо с момента передачи Ответчиком Истцу лакокрасочных материалов и растворителей общей стоимостью 1 382 022,97 руб.'

6. В счет погашения задолженности, указанной в п. 2.3. настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 1 300 705, 86 руб. (один миллион триста тысяч семьсот пять рублей восемьдесят шесть копеек), включая НДС-20%, в срок не позднее 30 апреля 2021 года либо в этот же срок (до 30.04.2021 г.) передать в собственность Истца 139 (сто тридцать девять) тонн абразива. Истец вправе потребовать возвращение указанной суммы в денежном эквиваленте в случае отсутствия необходимости в абразиве, при этом, дата погашения задолженности не может быть отсрочена.

Обязательство Ответчика по погашению задолженности, указанной в п. 2.3 настоящего мирового соглашения, считается исполненным и прекращается либо с момента поступления денежных средств в сумме 1 300 705, 86 руб. на расчетный счет Истца либо с момента передачи Ответчиком Истцу 139 (сто тридцать девять) тонн абразива.

7. Оплата сумм, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего мирового соглашения, производится в безналичном порядке путем перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца.

8. Стороны соглашаются с тем, что утверждение судом настоящего мирового соглашения влечет полное прекращение между сторонами гражданско-правового спора, возникшего в связи с исполнением договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г.

9.Расходы по уплате государственной пошлины распределяются следующим образом:

- 50% (пятьдесят процентов) суммы уплаченной государственной пошлины подлежит возврату Истцу из федерального бюджета;

- оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) суммы государственной пошлины Ответчик обязуется возместить Истцу в срок до 31 декабря 2020 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца.

10. Судебные издержки возлагаются на сторону, понесшую их, и сторонами друг другу не возмещаются.

11. Настоящее Мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

12. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.

13. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом.

15. В случае просрочки сроков погашения Задолженности, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 настоящего мирового соглашения, Истец вправе начислить и взыскать по своему усмотрению с Ответчика сумму неустойки в размере 0,1% от непогашенной в срок суммы Задолженности за каждый день просрочки. При этом начисление неустойки может быть произведено Истцом в любой момент времени после возникновения просрочки исполнения обязательства. Истец самостоятельно определяет, за какой период просрочки взыскивается неустойка.

16. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить, решение Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2020 г. по делу N А40-321365/19 отменить, производство по делу N А40-321365/19 прекратить.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Согласно части 2 статьи 150 Кодекса, арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения принятый по делу судебный акт подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 139, 141, 176, 266 - 269, 271 АПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.09.2020 по делу N А40-321365/19 отменить.

Утвердить представленное сторонами мировое соглашение от 30.11.2020 в следующей редакции:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОСТ", именуемое в дальнейшем Истец, в лице Генерального директора Медвецкой Анны Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "АНТИКОР-СЕРВИС", именуемое в дальнейшем Ответчик, в лице Генерального директора Конькова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

руководствуясь ст. ст. 49, 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего мирового соглашения является урегулирование и прекращение судебного спора по арбитражному делу N А40-321365/19, находящегося в настоящее время в производстве Девятого арбитражного апелляционного суда (N 09АП-58122/2020).

2. Стороны договариваются, что по настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в общем размере 7 015 956,40 руб. (семь миллионов пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей сорок копеек), в том числе:

2.1.сумму неотработанного аванса согласно договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г. (далее - Договор) в размере 4 333 227,57 руб. (четыре миллиона триста тридцать три тысячи двести двадцать семь рублей пятьдесят семь копеек), включая НДС -20%;

2.2.сумму в размере 1 382 022, 97 руб. (один миллион триста восемьдесят две тысячи двадцать два рубля девяносто семь копеек), включая НДС -20%, в качестве компенсации стоимости переданного Ответчику для выполнения работ по Договору давальческого материала;

2.3. сумму в размере 1 300 705, 86 руб. (один миллион триста тысяч семьсот пять рублей восемьдесят шесть копеек), включая НДС-20%, в качестве компенсации стоимости переданного Ответчику для выполнения работ по Договору материала (песка кварцевого).

3. Истец отказывается от заявленных к Ответчику остальных исковых требований в общей сумме 7 448 686,79 руб. в части взыскания:

* суммы неотработанного аванса согласно договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г. в размере 3 166 772, 43 руб., включая НДС -20%;

* процентов за пользование чужими денежными средствами (неосвоенным авансовым платежом) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 261 321,72 руб.;

- пени за просрочку выполнения работ за период с 21.09.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 427 597,58 руб.;

- компенсации стоимости переданного материала в размере 637 188 руб.;

-процентов за пользование чужими денежными средствами (стоимость переданных материалов) за период с 01.01.2020 г. по 18.08.2020 г. в размере 115 675,53 руб.;

- штрафа за нарушение срока и порядка привлечения для выполнения работ квалифицированного персонала, имеющего соответствующие сертификаты, удостоверения и допуски в размере 946 710, 51 руб.;

-штрафа за несоблюдение и неисполнение требований законодательства РФ по экологической безопасности в размере 1 893 421, 02 руб.

4. Ответчик в счет погашения задолженности, указанной в п. 2.1 настоящего мирового соглашения, обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 4 333 227,57 руб. (четыре миллиона триста тридцать три тысячи двести двадцать семь рублей пятьдесят семь копеек), включая НДС -20%, в следующем порядке:

N п/п

Срок платежа

Сумма платежа (руб., в т.ч. НДС)

1.

До 10.12.2020 г.

1 000 000,00

2.

До 31.12.2020 г.

1 000 000,00

3.

До 31.01.2021 г.

1 000 000,00

4.

До 28.02.2021rj

1 333 227,57

ИТОГО

4 333 227,57 руб., в т.ч. НДС

5. В счет погашения задолженности, указанной в п. 2.2 настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 1 382 022,97 руб. (один миллион триста восемьдесят две тысячи двадцать два рубля девяносто семь копеек), включая НДС-20%, в срок не позднее 30 апреля 2021 года либо в этот же срок (до 30.04.2021 г.) передать в собственность Истца лакокрасочные материалы и растворители общей стоимостью 1 382 022, 97 руб. Ассортимент передаваемых товарно-материальных ценностей согласуется Истцом дополнительно. Истец вправе потребовать возвращение указанной суммы в денежном эквиваленте в случае отсутствия необходимости в предлагаемых лакокрасочных материалах и растворителях, при этом, дата погашения задолженности не может быть отсрочена.

Обязательство Ответчика по погашению задолженности, указанной в п. 2.2 настоящего мирового соглашения, считается исполненным и прекращается либо с момента поступления денежных средств в сумме 1 382 022, 97 руб., включая НДС -20%, на расчетный счет Истца либо с момента передачи Ответчиком Истцу лакокрасочных материалов и растворителей общей стоимостью 1 382 022,97 руб.'

6. В счет погашения задолженности, указанной в п. 2.3. настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплатить Истцу денежную сумму в размере 1 300 705, 86 руб. (один миллион триста тысяч семьсот пять рублей восемьдесят шесть копеек), включая НДС-20%, в срок не позднее 30 апреля 2021 года либо в этот же срок (до 30.04.2021 г.) передать в собственность Истца 139 (сто тридцать девять) тонн абразива. Истец вправе потребовать возвращение указанной суммы в денежном эквиваленте в случае отсутствия необходимости в абразиве, при этом, дата погашения задолженности не может быть отсрочена.

Обязательство Ответчика по погашению задолженности, указанной в п. 2.3 настоящего мирового соглашения, считается исполненным и прекращается либо с момента поступления денежных средств в сумме 1 300 705, 86 руб. на расчетный счет Истца либо с момента передачи Ответчиком Истцу 139 (сто тридцать девять) тонн абразива.

7. Оплата сумм, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего мирового соглашения, производится в безналичном порядке путем перечисления Ответчиком денежных средств на расчетный счет Истца.

8.Стороны соглашаются с тем, что утверждение судом настоящего мирового соглашения влечет полное прекращение между сторонами гражданско-правового спора, возникшего в связи с исполнением договора субподряда N 00170719 от 29.07.2019 г.

9.Расходы по уплате государственной пошлины распределяются следующим образом:

- 50% (пятьдесят процентов) суммы уплаченной государственной пошлины подлежит возврату Истцу из федерального бюджета;

- оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) суммы государственной пошлины Ответчик обязуется возместить Истцу в срок до 31 декабря 2020 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца.

10.Судебные издержки возлагаются на сторону, понесшую их, и сторонами друг другу не возмещаются.

11.Настоящее Мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

12.Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.

13.Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом.

15.В случае просрочки сроков погашения Задолженности, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 настоящего мирового соглашения, Истец вправе начислить и взыскать по своему усмотрению с Ответчика сумму неустойки в размере 0,1% от непогашенной в срок суммы Задолженности за каждый день просрочки. При этом начисление неустойки может быть произведено Истцом в любой момент времени после возникновения просрочки исполнения обязательства. Истец самостоятельно определяет, за какой период просрочки взыскивается неустойка.

16.Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны просят настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.

Распределить судебные расходы в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Возвратить ООО "АНТИКОР-СЕРВИС" из федерального бюджета госпошлину по апелляционной жалобе в размере 1 500 руб.

Прекратить производство по делу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.А. Титова

Судьи

В.Я. Гончаров М.В. Кочешкова