Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2024 г. N 09АП-88808/23 по делу N А40-46280/2023

г. Москва

05 февраля 2024 г.

Дело N А40-46280/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 февраля 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей Семёновой А.Б., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Комплекс "Серебряный Бор" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2023 по делу N А40-46280/23

по иску ООО "Моспромстройинжиниринг" (ИНН: 7707416084, ОГРН: 1187746598687)

к ООО "Комплекс "Серебряный Бор" (ИНН: 7734549559, ОГРН: 5067746347510)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Первышина Д.А. по доверенности от 07.06.2023,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Моспромстройинжиниринг" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Комплекс "Серебряный Бор" (далее - ответчик) о взыскании 6 883 553 руб. задолженности по договору от 05.09.2022 N ТР09-22Ф, 874 397,59 руб. неустойки, неустойки на сумму 6 883 553 руб., исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки с 08.03.2023 по дату фактического исполнения обязательства, 260 994,92 руб. 1-й части гарантийного резерва, 6 650,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов на сумму 260 994,92 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 08.03.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2023 иск удовлетворен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал, что у ответчика не наступила обязанность по оплате выполненных истцом работ.

Ссылается на то, что истцом не соблюдены условия договора в части направления в адрес ответчика документации, подтверждающий факт выполнения работ.

Обращает внимание на то, что в материалы дела не представлен Акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.

В судебном заседании представитель истца возражал по доводам апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, представил письменный отзыв на жалобу.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 05.09.2022 между истцом и ответчиком заключен Договор N ТР09-22Ф, продолжающий действовать с внесенными в него Дополнительным соглашением от 06.09.2022 N 1 и Дополнительным соглашением от 01.10.2022 N 2 изменениями, по которому истец принял обязательства выполнить строительные работы по устройству фундамента здания торговых рядов и передать результат таких строительных работ ответчику, а ответчик принял обязательства принять такой результат строительных работ от истца и оплатить выполненные строительные работы.

Во исполнение Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф ООО "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796,97 рубля, и передало такие строительные работы ООО "Комплекс "Серебряный бор", что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, счетми-фактуры от 30.09.2022 N 54, от 24.10.2022 N 75.

Истец выставил соответствующие счета ООО "Комплекс "Серебряный бор", что подтверждается Счетом от 30.09.2022 N 38 и Счетом от 24.10.2022 N 42.

ООО "Комплекс "Серебряный бор" приняло строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796 руб. 97 коп., от ООО "Моспромстройинжиниринг" без указания на существование отступлений Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф и на иные недостатки в выполненных строительных работах и результат выполненных строительных работ от истца, что подтверждается по Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

С принятием строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796 руб. 97 коп., от истца у ООО "Комплекс "Серебряный бор" возникли обязанности уплатить данную денежную сумму.

В силу пункта 4.3 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф, соответствующие части такой денежной суммы подлежали уплате ООО "Моспромстройинжиниринг" ООО "Комплекс "Серебряный бор" в оплату выполненных строительных работ в течение 10 календарных дней со дней, следующих за днями выставления, соответственно, Счета от 30.09.2022 N 38 и Счета от 24.10.2022 N 42.

ООО "Комплекс "Серебряный бор" прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 10 439 796 руб. 97 коп.

ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО "Комплекс "Серебряный бор", в части, равняющейся 521 989 руб. 85 коп., удержав денежную сумму, равняющуюся 521 989 руб. 85 коп., у ООО "Моспромстройинжиниринг" в качестве гарантийного резерва, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

После такого удержания ответчик продолжил нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807 руб. 12 коп., истцу в оплату выполненных строительных работ.

Комплекс "Серебряный бор" прекратило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807 руб. 12 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ, которые несло ООО "Комплекс "Серебряный бор", в части, равняющейся 3 034 254 руб. 12 коп., уплатив денежную сумму, равняющуюся 3 034 254 руб. 12 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ, что подтверждается Платежным поручением от 14.11.2022 N 9361 и Платежным поручением от 27.12.2022 N 10613.

После такой уплаты ООО "Комплекс "Серебряный бор" продолжило нести обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 руб., ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ.

По состоянию на 07.03.2023 ответчик не исполнил обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 руб., истцу в оплату выполненных строительных работ и, как следствие, имеет долг по оплате выполненных строительных работ, равняющийся 6 883 553 руб., что подтверждается Калькуляцией величины долга по оплате выполненных строительных работ от 07.03.2023.

Подписав Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, причем без указания на существование отступлений Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф и на иные недостатки в выполненных строительных работах, ООО "Комплекс "Серебряный бор", тем самым, согласилось с тем, что ООО "Моспромстройинжиниринг" выполнило строительные работы на денежную сумму, равняющуюся 10 439 796 руб. 97 коп., и передало такие строительные работы и результат этих строительных работ ответчику.

Следовательно, согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 883 553 руб.

Между ООО "Моспромстройинжиниринг" и ООО "Комплекс "Серебряный бор" достигнуто согласие о сроке оплаты выполненных работ.

Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется.

Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма N КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), подписанных Сторонами, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом, пропорционально суммы, авансового платежа (пункт 4.3 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом, или договором." (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между ООО "Моспромстройинжиниринг" и ООО "Комплекс "Серебряный бор" существует согласие о договорной неустойке, которую ответчик должно уплатить истцу в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, выполненных работ по настоящему Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки." (подпункт 19.3.1. Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф).

С принятием выполненных строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 8 351 846 руб. 44 коп., от ООО "Моспромстройинжиниринг" по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 у ООО "Комплекс "Серебряный бор" возникла обязанность уплатить данную денежную сумму.

Также с принятием выполненных строительных работ на денежную сумму, равняющуюся 2 087 950 руб. 53 коп., от ООО "Моспромстройинжиниринг" по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 у ООО "Комплекс "Серебряный бор" возникла обязанность уплатить данную денежную сумму.

ООО "Комплекс "Серебряный бор" не исполнило обязанностей по уплате денежных сумм.

В заключенном между ООО "Комплекс "Серебряный бор" и ООО "Моспромстройинжиниринг" Договоре от 05.09.2022 N ТР09-22Ф предусматривается договорная неустойка, которую ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить ООО "Моспромстройинжиниринг" в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, что подтверждается подпунктом 19.3.1 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф.

По состоянию на 07.03.2023 ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 874 397 руб. 59 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в уплату предусмотренной в пункте 19.3.1 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 07.03.2023, что подтверждается Калькуляцией величины договорной неустойки от 07.03.2023.

Не исполнив обязанностей уплатить денежную сумму, равняющуюся 9 917 807 руб. 12 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ в сроки, предусмотренные в пункте 4.3. Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф, на основании пункта 1 статьи 329 и пункта 1 статьи 330 ГК и подпункта 19.3.1 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 874 397 руб. 59 коп., в уплату договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ в течение периода времени, начиная с 11.10.2022 и заканчивая 07.03.2023.

Кроме того, ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить исчисляемую, исходя из ставки, равняющейся 0,1 % за каждый день просрочки, денежную сумму ООО "Моспромстройинжиниринг" за просрочку оплаты выполненных работ в течение периода времени, начиная с 04.03.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 6 883 553 рубля, ООО "Моспромстройинжиниринг" в оплату выполненных строительных работ.

Также, между ООО "Моспромстройинжиниринг" и ООО "Комплекс "Серебряный бор" существует согласие о сроке возвращения 1-й части гарантийного резерва. Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

- в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) - в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока." (пункт 4.2. Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим. Кодексом, другими законами или иными правовыми актами." (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ООО "Комплекс "Серебряный бор" приняло результат выполненных строительных работ от ООО "Моспромстройинжиниринг", что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

С принятием результата выполненных строительных работ от ООО "Моспромстройинжиниринг" по Акту о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Акту о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 у ООО "Комплекс "Серебряный бор" возникла обязанность уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994 руб. 922 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва.

В силу пункта 4.2. Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф, такая денежная сумма подлежала уплате ООО "Моспромстройинжиниринг" ООО "Комплекс "Серебряный бор" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 между ООО "Комплекс "Серебряный бор" и ООО "Моспромстройинжиниринг".

По состоянию на 07.03.2023 ООО "Комплекс "Серебряный бор" не исполнило обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994 руб. 92 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва и, как следствие, ООО "Комплекс "Серебряный бор" имеет долг, равняющийся 260 994 руб. 92 коп., перед ООО "Моспромстройинжиниринг", что подтверждается Калькуляцией величины долга по возвращению 1-й части гарантийного резерва от 07.03.2023.

Подписав Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, ООО "Комплекс "Серебряный бор", тем самым, согласилось с тем, что ООО "Моспромстройинжиниринг" передало результат выполненных строительных работ ООО "Комплекс "Серебряный бор".

Следовательно, в силу пункта 4.2 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф ответчик должен уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994 руб. 92 коп., истцу в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, определенный в пункте 4.3 Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В гражданском законодательстве предусматриваются проценты за пользование чужими деньгами, которые ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить ООО "Моспромстройинжиниринг" в случае нарушения срока возвращения 1-й части гарантийного резерва.

По состоянию на 07.03.2023 ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 650 руб. 01 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 04.11.2022 и заканчивая 07.03.2023, что подтверждается Калькуляцией величины за незаконное пользование чужими деньгами от 07.03.2023.

Не исполнив обязанности уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994 руб. 92 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, предусмотренный в пункте 4.2. Договора от 05.09.2022 N ТР09-22Ф, на основании пункта 1 статьи 395 ГК ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить денежную сумму, равняющуюся 6 650 руб. 01 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в уплату процентов за пользование чужими деньгами за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва в течение периода времени, начиная с 04.11.2022 и заканчивая 07.03.2023.

Кроме того, ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно уплатить исчисляемую, исходя из ключевой ставки, денежную сумму ООО "Моспромстройинжиниринг" за просрочку возвращения 1-й части гарантийного резерва, начиная с 08.03.2023 и заканчивая днем уплаты денежной суммы, равняющейся 260 994 руб. 92 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва.

Между тем, ООО "Моспромстройинжиниринг" передало исполнительную документацию на работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес", расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, что подтверждается Реестром исполнительной документации N 3 за 2022 год и прилагаемыми к нему документами, которые имеются в материалах дела N А40-46280/23.

Исполнительная документация на работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес", расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка была получена от имени ООО "Комплекс "Серебряный бор" Кравчинским Ростиславом Илларионовичем, назначенным ответственным специалистом по строительному надзору объектов "Изумрудный лес", что подтверждается Приказом от 23.01.2020 N 14/20-ОСБ.

Согласно пункту 4.3 Договора "Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма N КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), подписанных Сторонами".

Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, а также Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 были подписаны ООО "Комплекс "Серебряный бор" и ООО "Моспромстройинжиниринг".

Стоимость работ по Договору определяется Сметами по форме Приложения N 1 к Договору, утвержденными Сторонами на вид Работ, составленных Генеральным подрядчиком на основании рабочей документации (пункт 3.1 Договора).

Согласно Смете N 1, являющейся Приложением N 1 к Дополнительному соглашению N 2 от 01.10.2022 к Договору, стоимость работ составляет 10 439 796 руб. 97 коп.

ООО "Моспромстройинжиниринг" выполнило работы на 10 439 796 руб. 97 коп., что подтверждается подписанными Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

Как указал истец, состав работ по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес", расположенный по адресу: Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка определяется в Смете N 1, являющейся Приложением N1 к Дополнительному соглашению N 2 от 01.10.2022 к Договору.

Среди таких работ нет работ, связанных с устройством инженерных систем. Следовательно, ООО "Моспромстройинжиниринг" не должно было проводить испытаний инженерных систем в соответствии с Договором.

Согласно пункту 15.1 Договора, сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и локальных смет к исполнительной документации.

ООО "Моспромстройинжиниринг" осуществляло работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес".

По окончании каждого отчетного месяца, ООО "Моспромстройинжиниринг" и ООО "Комплекс "Серебряный бор" осуществляли сдачу-приемку выполненных работ согласно пункту 15.1 Договора, что подтверждается подписанными Актами по форме N КС-2, КС-3.

Кроме того, подписав Реестр N 3 исполнительной документации за 2022 год по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории экоотеля "Изумрудный лес", ООО "Комплекс "Серебряный бор" подтвердило, что исполнительная документация проверена в полном объеме и подтверждает выполненные ООО "Моспромстройинжиниринг" работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес".

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об удовлетворении иска.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.

Довод ответчика о том, что у ООО "Комплекс "Серебряный бор" не наступила обязанность по оплате выполненных работ ООО "Моспромстройинжиниринг" по Договору, не принимается судом апелляционной инстанции.

Согласно пункту 4.3 Договора оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма Ns KC-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), подписанных Сторонами.

Акт о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, а также Акт о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 были подписаны ООО "Комплекс "Серебряный бор" и ООО "Моспромстройинжиниринг".

Стоимость работ по Договору определяется Сметами по форме Приложения N 1 к Договору, утвержденными Сторонами на вид Работ, составленных Генеральным подрядчиком на основании рабочей документации (пункт 3.1 Договора).

Согласно Смете N 1, являющейся Приложением N 1 к Дополнительному соглашению N 2 от 01.10.2022 к Договору, стоимость работ составляет 10 439 796 руб. 97 коп.

ООО "Моспромстройинжиниринг" выполнило работы на 10 439 796 руб. 97 коп., что подтверждается подписанными Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1, Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

Следовательно, довод ООО "Комплекс "Серебряный бор" подлежит отклонению.

Довод жалобы о том, что истцом не учтены положения заключенного договора и не представлены соответствующие доказательства в части приемки ответчиком (заказчиком) окончательного результата работ, не принимается судом апелляционной инстанции.

Согласно пункту 15.1 Договора, сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и локальных смет к исполнительной документации. ООО "Моспромстройинжиниринг" осуществляло работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" па территории эко-отеля "Изумрудный лес".

По окончании каждого отчетного месяца, ООО "Моспромстройинжиниринг" и ООО "Комплекс "Серебряный бор" осуществляли сдачу-приемку выполненных работ согласно пункту 15.1 Договора, что подтверждается подписанными Актами по форме N КС-2, КС-3.

Кроме того, подписав Реестр N 3 исполнительной документации за 2022 год по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес", ООО "Комплекс "Серебряный бор" подтвердило, что исполнительная документация проверена в полном объеме и подтверждает выполненные ООО "Моспромстройинжиниринг" работы по устройству фундамента на объекте: здание "Торговые ряды" на территории эко-отеля "Изумрудный лес".

Следовательно, довод ООО "Комплекс "Серебряный бор" подлежит отклонению.

Довод жалобы о том, что Акт сдачи приемки объекта в эксплуатацию стороной истца в материалы дела не представлен, требования истца о взыскании части гарантийного удержания является необоснованным, так как срок оплаты в указанной части не наступил, не принимается судом апелляционной инстанции.

Условиями спорного договора не предусмотрено предоставление Акта сдачи приемки-объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 4.2 Договора гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке: в размере 2,5% в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

ООО "Комплекс "Серебряный бор" приняло результат выполненных строительных работ от ООО "Моспромстройинжиниринг", что подтверждается Актом о приемке выполненных работ и затрат от 30.09.2022 N 1 и Актом о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2.

В силу пункта 4.2. Договора ООО "Комплекс "Серебряный бор" должно было уплатить денежную сумму, равняющуюся 260 994 руб. 92 коп., ООО "Моспромстройинжиниринг" в возвращение 1-ой части гарантийного резерва в срок, определенный в пункте 4.3 Договора, то есть в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта о приемке выполненных работ и затрат от 24.10.2022 N 2 между ООО "Комплекс "Серебряный бор" и ООО "Моспромстройинжиниринг".

При таких обстоятельствах, приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием для отмены судебного акта.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2023 по делу N А40-46280/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Бодрова

Судьи

А.Б. Семёнова О.Н. Семикина