Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2020 г. N 01АП-2140/20 по делу N А43-43334/2019

г. Владимир

20 октября 2020 г.

Дело N А43-43334/2019

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тарасовой Т.И.,

судей Назаровой Н.А., Новиковой Л.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вареник Г.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.12.2019 по делу N А43-43334/2019 по иску акционерного общества "Специализированный застройщик НО "Дирекция по строительству" (ОГРН 1165275030931, ИНН 5260429200) к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" (ОГРН 1125261003955, ИНН 5261082952) о взыскании денежных средств.

В судебном заседании принимали участие представители:

от заявителя (ответчика) - общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" - полномочный представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;

от истца - акционерного общества "Специализированный застройщик НО "Дирекция по строительству" - Абызов Д.Г. по доверенности от 08.08.2020 (сроком на 1 год).

Акционерное общество "Специализированный застройщик НО "Дирекция по строительству" (далее - истец, АО "СЗ НО "Дирекция по строительству") обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" (далее - ответчик, ООО "ПСК "Риком") о взыскании 4 154 570 руб. 46 коп., в том числе 665 297 руб. 47 коп., перечисленных в качестве аванса по договору N 181115-1 от 18.11.2015, 172 257 руб. 34 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты задолженности, 743 854 руб. 46 коп. неустойки по договору N 181115-1 от 18.11.2015, 2 140 920 руб. неустойки по договору от 02.12.2015, 432 241 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением от 11.12.2020 Арбитражный суд Нижегородской области исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ООО "ПСК "Риком" в пользу АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" 665 297 руб. 47 коп. задолженности в виде переплаты по договору от 18.11.2015, 172 257 руб. 34 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 27.08.2016 по 09.10.2019 с продолжением их начисления с суммы долга по день фактического возврата денежных средств, 743 854 руб. 46 коп. договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 18.11.2015, 2 140 920 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 02.12.2015, 39 395 руб. 70 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "ПСК "Риком" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До рассмотрения дела в апелляционной инстанции по существу стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.

В соответствии с частями 2, 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На утверждение суда представлено мировое соглашение, заключенное в соответствии со статьями 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации между АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" (далее - истец), в лице директора Нечаева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ПСК "Риком" (далее - ответчик), в лице генерального директора Рассыпнова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, по условиям которого:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях устранения спора, являвшегося причиной предъявления исковых требований Истца к Ответчику.

2. ООО "ПСК Риком" признает сумму задолженности перед АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" в размере 1 333 488,17 рублей, а также 39 395,70 рублей расходов по уплате госпошлины, взысканные решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу А43- 43334/2019.

Стороны признают оплату 1 333 488,17 рублей по исполнительному производству N 5240/20/52006-ИП, возбужденному Приокским РО УФССП по Нижегородской области в качестве оплаты по настоящему мировому соглашению.

АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" отказывается от требования оставшейся суммы задолженности в размере 2 388 841,10 рублей, а также 39 395,70 рублей расходов по уплате госпошлины.

ООО "ПСК Риком" обязуется направить в Арбитражный суд Нижегородской области отказ от иска по делу А43-25333/2020 к АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" в течение пяти дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения.

3. Подписанием настоящего мировою соглашения стороны отказываются от всевозможных требований друг к другу по всем договорам, заключенным сторонами до 31 декабря 2016 года, в части требования задолженности, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, исполнения гарантийных и прочих обязательств.

4. Подписанием настоящего мирового соглашения стороны отказываются от взыскания любых судебных расходов по делу N А43-43334/219.

5. Не направление ООО "ПСК Риком" отказа от иска в Арбитражный суд Нижегородской области по делу А43-25333/2020 в предусмотренный абз. 4 п. 2 настоящего соглашения срок либо его последующий отзыв признается неисполнением настоящего мирового соглашения со стороны Ответчика.

6. В случае нарушения принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 5 мирового соглашения ответчик признает сумму задолженности в размере 665 297 рублей долга, 1 723 544, 10 рублей неустойки, а также 39 395, 70 рублей расходов по уплате госпошлины.

7. О последствиях неисполнения настоящего мирового соглашения, предусмотренных п. 2 ст. 142 АПК РФ, Ответчику известно.

8. Стороны признают, что других претензий друг к другу они не предъявляют.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для приобщения к материалам дела N А43-43334/2019.

10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Первым Арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения обязательств по нему.

11. Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные п.3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны.

Первый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев данное мировое соглашение, пришел к выводу о возможности его утверждения, так как оно не противоречит законам, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

На основании указанной нормы из федерального бюджета истцу надлежит возвратить 21 886,50 руб. по иску, а ответчику 1500 руб. по апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьями 17, 49, 104, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.12.2019 по делу N А43-43334/2019 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между акционерным обществом "Специализированный застройщик НО "Дирекция по строительству" (ОГРН 1165275030931, ИНН 5260429200) и обществом с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" (ОГРН 1125261003955, ИНН 5261082952), по условиям которого:

1. ООО "ПСК Риком" признает сумму задолженности перед АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" в размере 1 333 488,17 рублей, а также 39 395,70 рублей расходов по уплате госпошлины, взысканные решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу А43- 43334/2019.

Стороны признают оплату 1 333 488,17 рублей по исполнительному производству N 5240/20/52006-ИП, возбужденному Приокским РО УФССП по Нижегородской области, в качестве оплаты по настоящему мировому соглашению.

АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" отказывается от требования оставшейся суммы задолженности в размере 2 388 841,10 рублей, а также 39 395,70 рублей расходов по уплате госпошлины.

ООО "ПСК Риком" обязуется направить в Арбитражный суд Нижегородской области отказ от иска по делу А43-25333/2020 к АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" в течение пяти дней с даты утверждения настоящего мирового соглашения.

2. Подписанием настоящего мировою соглашения стороны отказываются от всевозможных требований друг к другу по всем договорам, заключенным сторонами до 31 декабря 2016 года, в части требования задолженности, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, исполнения гарантийных и прочих обязательств.

3. Подписанием настоящего мирового соглашения стороны отказываются от взыскания любых судебных расходов по делу N А43-43334/219.

4. Не направление ООО "ПСК Риком" отказа от иска в Арбитражный суд Нижегородской области по делу А43-25333/2020 в предусмотренный абз. 4 п. 2 настоящего соглашения срок либо его последующий отзыв признается неисполнением настоящего мирового соглашения со стороны ООО "ПСК Риком".

5. В случае нарушения принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 5 мирового соглашения ООО "ПСК Риком" признает сумму задолженности в размере 665 297 рублей долга, 1 723 544, 10 рублей неустойки, а также 39 395, 70 рублей расходов по уплате госпошлины.

6. Стороны признают, что других претензий друг к другу они не предъявляют.

Производство по делу прекратить.

Возвратить акционерному обществу "Специализированный застройщик НО "Дирекция по строительству" (ОГРН 1165275030931, ИНН 5260429200) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 21 886,50 руб., уплаченную по платежному поручению от 10.10.2019 N 1442.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Риком" (ОГРН 1125261003955, ИНН 5261082952) из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1500 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 13.02.2020.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.И. Тарасова

Судьи

Н.А. Назарова Л.П. Новикова