Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2021 г. N 09АП-69701/20

г. Москва

26 января 2021 г.

Дело N А40-81887/20

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Порывкина П.А.,

судей: Семикиной О.Н., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2020 по делу N А40-81887/20

о взыскании с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года неустойку в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года неустойку в размере 264 647 руб. 72 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 749 руб.,

по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" (ОГРН 1107746946603)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" (ОГРН 1127746711300)

о взыскании по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года гарантийного удержания в размере 575 827 руб. 16 коп., неустойки в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в размере 244 836 руб. 61 коп., неустойки в размере 264 647 руб. 72 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Копылова К.Н. по доверенности от 03.11.2020.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" (далее - ответчик) о взыскании по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года гарантийного удержания в размере 575 827 руб. 16 коп., неустойки в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в размере 244 836 руб. 61 коп., неустойки в размере 264 647 руб. 72 коп.

Арбитражный суд города Москвы решением от 26.10.2020 взыскал с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года неустойку в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года неустойку в размере 264 647 руб. 72 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 749 руб.

Не согласившись с принятым решением ЗАО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда принять новый судебный акт.

В суд апелляционной поступило письменное заявление от представителя ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" в порядке, предусмотренном статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), об отказе от иска к ЗАО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд в силу части 5 статьи 49 АПК РФ не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в материалах дела документы, установил, что в данном случае отказ от иска не нарушает прав лиц, участвующих в деле, соответствует требованиям процессуального законодательства.

Поскольку отказ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" от исковых требований не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд на основании статьи 49 АПК РФ, считает возможным принять отказ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" от иска о взыскании с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года гарантийного удержания в размере 575 827 руб. 16 коп., неустойки в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в размере 244 836 руб. 61 коп., неустойки в размере 264 647 руб. 72 коп.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу по настоящему спору подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 150, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" (ОГРН 1107746946603) от иска к Закрытому акционерному обществу "Специализированное управление инженерных работ" (ОГРН 1127746711300) о взыскании по договору подряда N СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года гарантийного удержания в размере 575 827 руб. 16 коп., неустойки в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда N СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в размере 244 836 руб. 61 коп., неустойки в размере 264 647 руб. 72 коп.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2020 по делу N А40-81887/20 отменить.

Производство по делу - прекратить.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ" (ОГРН 1107746946603) из федерального бюджета 50% государственной пошлины по иску в сумме 14 757 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 50 коп., уплаченной по платежному поручению N 305 от 12.05.2020.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

Судьи

А.Л. Фриев О.Н. Семикина