Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18 мая 2021 г. N Ф05-6387/21 настоящее постановление оставлено без изменения
27 января 2021 г. |
дело N А40-59170/20 |
Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.
Судей Тетюка В.И., Бодровой Е.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2020 г. (резолютивная часть от 26.10.2020 г.) по делу N А40-59170/20
по иску ООО "НЕФТЕГАЗСПЕЦВЫСОТМОНТАЖ" (ОГРН 1131650022305)
к ООО "Инфралинк" (ОГРН 1027700131964)
о взыскании, по встречному иску о взыскании,
при участии в судебном заседании:
от истца: Шварчкова С.А. по доверенности от 23.01.2021,
от ответчика: Лянскоронская С.Л. по доверенности от 25.12.2020
УСТАНОВИЛ:
ООО "НЕФТЕГАЗСПЕЦВЫСОТМОНТАЖ (далее - истец, подрядчик) предъявило ООО "Инфралинк" (далее - ответчик, заказчик) иск о взыскании задолженности по договору N 03/16-060-1-000494 на выполнение работ по объекту Инвестиционного Проекта АО "Связьтранснефть" на 2015-2018 гг.: 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ") Лот N08-СТН/ЕИС-2/-12. 2015 от 09.03.2016 года в размере 2 746 132,87 рублей, неустойки в размере 156 625,14 рублей.
Заказчиком предъявлен встречный иск о взыскании неустойки за просрочку в работе в размере 2 473 267,22 руб.
Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 26.10.2020 г., изготовленным в полном объеме 30.10.2020 г. первоначальные исковые требования удовлетворены.
В удовлетворении встречного иска отказано.
Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.
Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.
Установлено, что между Истцом ООО "НГСВМ" и Ответчиком ООО "УСП Компьюлинк" заключен Договор N 03/16-060-1-000494 на выполнение работ по объекту Инвестиционного Проекта АО "Связьтранснефть" на 2015-2018 гг.: 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ") Лот N08-СТН/ЕИС-2/-12. 2015 от 09. 03. 2016 года (далее - Договор).
В соответствии с пунктом 2.1. Договора Генподрядчик (Ответчик) поручает, а Подрядчик (Истец) принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены Работы и услуги по строительству Объекта "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап. Второй этап (на условиях "под ключ")" в соответствии с Договором и Рабочей документацией.
В соответствии со ст. 3 Договора под договорной ценой стороны понимают денежную сумму, оговоренную в соответствующем Заказе к Договору, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору. Договорная цена определена на основании утвержденной Заказчиком "в производство работ" Рабочей документацией (п. 1.22. Договора).
Пунктом 2.3. Договора предусмотрено, работы выполняются на основании подписанных сторонами Заказов с соответствующими приложениями к Заказам, которые определяют конкретный состав и объем работ, стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту.
В рамках исполнения П. 2.1. Договора между Истцом и Ответчиком заключены заказы N 5 от 10.03.2016 г., N 6 от 10.03.2016 г., N 3 от 10.03.2016 г., N 8 от 01.02.2017 г.
ООО "НГСВМ" (Подрядчиком по Договору) во исполнение договора были выполнены работы:
- по Заказу N 3 ПРС 97 км ППУ от 10.03.2016 стоимость комплекса работ составила 7 729 000 (семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей. По Заказу N 3 Ответчиком произведена оплата в размере 6 931 998,58 рублей, соответственно задолженность составляет 815 001,42 рублей.
- по Заказу N 5 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
По Заказу N 5 Ответчиком произведена оплата в размере 1 255 520 рублей, соответственно задолженность составляет 396 480 рублей.
- по Заказу N 6 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
По Заказу N 6 Ответчиком произведена оплата в размере 495 600 рублей, соответственно задолженность составляет 1 156 400 рублей.
- по Заказу N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 6 365 000 (шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей 24 коп.
По Заказу N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. Ответчиком произведена оплата в размере 5 986 748,79 рублей, соответственно задолженность составляет 378 251,45 рублей.
Согласно позиции ООО "Инфралинк" общая сумма задолженности по выполненным заказам составляет 2 746 132,87 рублей.
ООО "Инфралинк" заявило встречный иск, предметом которого является требование о взыскании неустойки за просрочку в работе в размере 2 473 267,22 руб.
Указанная сумма задолженности, по мнению ООО "Инфралинк", образовалась в результате зачета однородных встречных требований, в частности о зачета задолженности ООО "УСП Компьюлинк" по Договору N 03/16-060-1-000494 от 09.03.2016 года в размере 1 876 232,84 рубля 84 копейки в счет задолженности Подрядчика по оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 349 500,06 рублей.
Принимая во внимание нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по Заказам, Генподрядчик письмом за исх. N Ис-2018/УСП-29.10-26 от 29.10.2018 г. направил в адрес ООО "НГСВМ" претензию с требованием уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 349 500,06 рубля (Четыре миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот) рублей 06 копеек. Кроме того, к названной претензии был приложен расчет договорной неустойки. Претензия была получена Подрядчиком 03.12.2018 г., что подтверждается Отчетом об отслеживании почтового отправления с идентификатором N 119607727000348.
Требования, изложенные ООО "УСП Компьюлинк" в претензии, оставлены Подрядчиком без удовлетворения.
В результате произведенного зачета, по мнению обязательства ООО "НефтеГазСпецВысотМонтаж" перед ООО "УСП Компьюлинк" состоят в виде задолженности по уплате неустойки в размере составляет 2 473 267,22 рублей.
Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения ООО "НефтеГазСпецВысотМонтаж" в суд с настоящим иском и ООО "Инфралинк" со встречным иском.
Так, в соответствии с пунктом 2.1. Договора Генподрядчик (Ответчик) поручает, а Подрядчик (Истец) принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены Работы и услуги по строительству Объекта "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап. Второй этап (на условиях "под ключ")" в соответствии с Договором и Рабочей документацией.
В соответствии со ст.3 Договора под договорной ценой стороны понимают денежную сумму, оговоренную в соответствующем Заказе к Договору, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору. Договорная цена определена на основании утвержденной Заказчиком "в производство работ" Рабочей документацией (п. 1.22. Договора).
Пунктом 2.3. Договора предусмотрено, работы выполняются на основании подписанных сторонами Заказов с соответствующими приложениями к Заказам, которые определяют конкретный состав и объем работ, стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту.
В рамках исполнения П. 2.1. Договора между Истцом и Ответчиком заключены заказы N 5 от 10.03.2016 г., N 6 от 10.03.2016 г., N 3 от 10.03.2016 г., N 8 от 01.02.2017 г.
В соответствии со статьей п. 8.1. Договора N 2 Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке предусмотренной статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Заказами. Дополнительными соглашениями к нему
В соответствии с п 4.1. (статья 4) Договора в соответствии с настоящим Договором Генподрядчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% (тридцати) от Договорной цены, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания соответствующего Заказа к Договору и предоставления подрядчиком Генподрядчику следующих документов: счета на оплату суммы аванса в соответствии с Приложением 2 "Распределение Договорной цены и График Объемов финансирования".
Согласно п. 4.4. Договора оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Генподрядчиком в пользу Подрядчика с учетом произведенного зачета суммы аванса в порядке, указанном в п. 4.3.
Пунктом 4.3. Договора предусмотрено, что погашение аванса за текущий месяц производиться в размере 50 (Пятидесяти) % стоимости выполненных работ и принятых за отчетный период Работ по соответствующему Заказу в соответствующем периоде.
Согласно и. 4.2. Договора сумма аванса засчитывается Сторонами ежемесячно в соответствии с Приложением 2 "Распределение Договорной цены и График объемов финансирования с учетом следующего: зачитывание 100% выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ завершается не позднее 2 (Двух) месяцев до срока выполнения Работ по соответствующему Заказу согласно Приложению 3 "График выполнения работ".
В соответствии с п. 4.8. Договора оплата выполненных согласно Приложение 3 "График выполнения работ" и принятых Генподрядчиком работ осуществляется Генподрядчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые З(Три) дня соответствующего месяца), следующих за датой получения Генподрядчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон: журнала учета выполненных работ (форма КС-ба). акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Генподрядчика за отчетный месяц, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35 Госкомстата РФ), реестра смонтированного Оборудования поставки Генподрядчика, реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика, ведомости Оборудования Генподрядчика, монтаж которого начат.
Пунктом 4.11. Договора предусмотрено, что Генподрядчик оплачивает последний платеж за выполненные Подрядчиком Работы в размере 5% (Пяти процентов) от Договорной цены в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) (при этом по Объекту программы ТПР и КР оплата производиться в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца).
Основанием встречного искового требования ООО "Инфралинк" являются нарушение сроков выполнения работ и зачёт встречных однородных требований. В связи с этим, подлежит доказыванию наличие или отсутствие просрочки выполнения работ.
Согласно пункту 5.1 Договора, работы, предусмотренные Заказом к Договору по Объекту, должны быть начаты Подрядчиком в сроки согласно Приложению N 3 "График выполнения работ", и полностью завершены не позднее 30.04.2017 г., включая выдачу полного комплекта исполнительной документации согласно перечню приемосдаточной документации (Приложение N 11 к Договору) по выполняемым видам работ.
В соответствии с пунктом 26.6 Договора, общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявляемых Сторонами по Договору не может превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от Договорной цены.
В силу пункта 1.22 Договора, Договорная цена - денежная сумма, оговоренная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору. Договорная цена определена на основании утвержденной Генподрядчиком "в производство работ" Рабочей документации.
На основании пунктом 3.1 Договора, Договорная цена Работ и услуг - денежная сумма, оговорённая в соответствующем Заказе к Договору (зафиксирована в Приложении N 1) которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору, размер которой не может быть изменен в соответствии с условиями Договора в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.
На основании части 1 статьи 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Заключенный Договор является рамочным договором (договором с открытыми условиями, в силу ст. 429.1 ГК РФ), определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются сторонами путем заключения отдельных Заказов. Согласно пунктам 1.19, 2.3, 2.4, 3.1 и др. Договора, виды работ, их объемы, сроки и стоимость согласовываются Сторонами в соответствующих Заказах к Договору.
Согласно условиям заключенных Сторонами Заказов, сроки выполнения работ устанавливается в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение N 3 к каждому соответствующему Заказу).
В процессе выполнения работ по ряду заключенных Сторонами Заказов по Договору Истцом было допущено нарушение сроков выполнения работ, в частности - сроков завершения работ по Объектам, указанным в Заказах.
При этом, Сторонами не были согласованы и подписаны какие-либо Дополнительные соглашения к заказам об изменении установленных сроков выполнения работ.
Согласно пункту 26.1.3 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ по Объекту в целом, указанного в пункте 5.1 Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) от Договорной цены Объекта за каждый день просрочки, Подрядчик обязан компенсировать Генподрядчику затраты на дополнительное ведение Авторского надзора и Строительного контроля и дополнительные затраты, связанные с владение, пользованием строительной площадкой.
В обоснование встречных исковых требований ООО "Инфралинк" заявляет о произошедшем зачёте.
20.05.2019 г. Ответчик по первоначальному иску, руководствуясь положениями статьи 410 ГК РФ, направил в адрес ООО "НефтеГазСпецВыстоМонтаж" Уведомление за исх. N Ис-2019/УСП-20.05-1 о зачете с требованием уплаты неустойки (далее по тексту - Уведомление о зачете).
Согласно статье 410 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
В соответствии с Уведомлением о зачете, по состоянию на 16.05.2019 г. у Генподрядчика имеется задолженность перед Подрядчиком по оплате выполненных и принятых работ в размере 1 876 232,84 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать два) рубля 84 копейки по Заказам N 3, N 5, N 6 и N 8 к Договору, на основании следующих документов:
- Справка КС-3 N 1 от 08.06.2018 г., Акт КС-2 N 1 от 08.06.2018 к Заказу N5 ПКУ 149УЮБ от 10.03.2016 на сумму 99 120, (Девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек;
- Справка КС-3 N 2 от 02.04.2019 г., Акт КС-2 N 2 от 02.04.2019 г. к Заказу N5 ПКУ 149УЮБ от 10.03.2016 на сумму 214 760,00 (Двести четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- Справка КС-3 N 1 от 08.12.2017 г., Акт КС-2 N 1 от 08.12.2017 г. к Заказу N6 ПКУ151УЮБ от 10.03.2016 г. на сумму 466 218,00 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек;
- Справка КС-3 N 3 от 02.04.2019 г., Акт КС-2 N 3 от 02.04.2019 г. к Заказу N6 ПКУ151УЮБ от 10.03.2016 г. на сумму 607 582,00 (Шестьсот семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек;
- Справка КС-3 N 1 от 02.04.2019 г., Акт КС-2 N 1 от 02.04.2019 г. к Заказу N3 ПРС97ППУ от 10.03.2016 г. на сумму 428 551,14 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 14 копеек;
- Справка КС-3 N 4 от 02.04.2019, Акт КС-2 N 4 от 02.04.2019 к Заказу N8 ПЫТЬ-ЯХ от 10.03.2016 г. на сумму 60 001,7 (Шестьдесят тысяч один) рубль 70 копеек.
Таким образом, Генподрядчиком было заявлено о зачете однородных встречных требований, в частности о зачете задолженности ООО "УСП Компьюлинк" по Договору N 03/16-060-1-000494 от 09.03.2016 года в размере 1 876 232,84 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать два) рубля 84 копейки в счет задолженности Подрядчика по оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 349 500,06 (Четыре миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот) рублей 06 копеек.
Как указывает ООО "Инфралинк" в результате произведенного зачета:
- обязательства ООО "УСП Компьюлинк" перед "НефтеГазСпецВысотМонтаж" по оплате задолженности по Договору N 03/16-060-1-000494 от 09.03.2016 года в размере 1 876 232,84 рубля 84 копейки прекращены полностью;
- обязательства ООО "НефтеГазСпецВысотМонтаж" перед ООО "УСП Компьюлинк" по оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору N 03/16-060-1-000494 от 09.03.2016 года прекращены частично на сумму 1 876 232,84 рубля 84 копейки.
В связи с указанными обстоятельствами, ООО "Инфралинк" считает, что остаток задолженности в виде неустойки составляет 2 473 267,22 руб.
ООО "НГСВМ" заявлено требование о взыскании с ООО "Инфралинк" задолженности по Заказу N 3 ПРС 97 км ППУ от 10.03.2016 г. в размере 815 001,42 руб.
В соответствии с Заказом N 3 ПРС 97 км ППУ от 10.03.2016 г. к Договору Генподрядчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по объекту строительства АО "Связьтранснефть в соответствии с нормативными актами РФ, Регламентами Заказчика, положениями Договора и Рабочей документацией 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ"). Лот N08-СТН/ЕИС-2/- 12.2015. Участок (Объект) строительства: ПРС 97 км ППУ. В соответствии с Дополнительным соглашением к заказу протоколом соглашения о твердой Договорной цене от 01.02.2017 года на Работы по объекту к Заказу N 3 от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 7 729 000 (семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей.
В рамках указанного заказа Истцом были выполнены, и Ответчиком приняты работы по устройству фундамента антенной опоры, монтажу антенной опоры, приспособление антенной опоры общей стоимостью 7 729 ООО рублей.
Факт принятия Ответчиком указанных работ подтверждается подписанными сторонами:
- актом о приемке выполненных работ N 1 от 12.07.2017 года, справкой о стоимости выполненных работ N 1 от 12.07.2017 года, журналом учета выполненных работ N 1 за июль 2017 года на сумму 3 417 952,56 рублей.
- актом о приемке выполненных работ N 2 от 08.12.2017 года, справкой о стоимости выполненных работ N 2 от 08.12.2017 года, журналом учета выполненных работ за декабрь 2017 года на сумму 3 637 599,85 рублей.
- актом о приемке выполненных работ от 02.04.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 02.04.2019 г., журналом учета выполненных работ за апрель 2019 года на сумму 673 447,59 рублей.
Последним днем оплаты работ по Заказу N 3 являлось 28.09.2018 года.
Оплата последнего платежа в соответствии с п 4.11 Договора в размере 5% от стоимости Договорной цены, а именно 386 450 рублей, должна была быть произведена до 14.06.2019 г.
По Заказу N 3 Ответчиком произведена оплата в размере 6 931 998,58 рублей.
Таким образом, истцом начислена задолженность в размере 815 001,42 руб.
Рассматривая встречное требование ООО "Инфралинк" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 932 250 руб., суд установил следующие обстоятельства.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 27.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года
Акты о приемке выполненных работ подписаны 12.07.2017, 08.12.2017, 02.04.2019.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 3 подписан 26.10.2017 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 03.07.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 2 года и 2 месяца с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 30.06. 2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет. Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
ООО "НГСВМ" заявлено требование о взыскании с ООО "Инфралинк" задолженности по Заказу N 5 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. к Договору в размере 396 480 рублей.
В соответствии с Заказом N 5 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. к Договору Генподрядчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по объекту строительства АО "Связьтранснефть в соответствии с нормативными актами РФ, Регламентами Заказчика, положениями Договора и Рабочей документацией 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ"). Лот N08-СТН/ЕИС-2/- 12.2015. Участок (Объект) строительства: ПКУ 149 км УЮБ. В соответствии с Протоколом соглашения о твердой Договорной цене на Работы по объекту к Заказу N 5 от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
В рамках указанного заказа Истцом были выполнены, и Ответчиком приняты работы по монтажу антенной опоры, приспособление антенной опоры, монтаж СОМ общей стоимостью 1 652 000 рублей.
Факт принятия Ответчиком указанных работ подтверждается подписанными:
- актом о приемке выполненных работ N 1 от 08.06.2018 года, справкой о стоимости выполненных работ JS" 1 от 08.06.2018 года, журналом учета выполненных работ N 1 за июнь 2018 года на сумму 1 321 600 рублей.
- актом о приемке выполненных работ N 2 от 02.04.2019 года, справкой о стоимости выполненных работ N 2 ОТ 02.04.2019 года, журналом учета выполненных работ N 2 за апрель 2019 года на сумму 330 400 рублей.
Последним днем оплаты работ по Заказу N 5 являлось 16.05.2019 года.
Оплата последнего платежа в соответствии с п 4.11 Договора в размере 5% от стоимости Договорной цены, а именно 82 600 рублей, должна была быть произведена до 14.06.2019 г.
По Заказу N 5 Ответчиком произведена оплата в размере 1 255 520 рублей, соответственно задолженность составляет 396 480 рублей.
Рассматривая встречное требование ООО "Инфралинк" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 413 000 руб., суд исходит из следующего.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 01.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года Акты о приемке выполненных работ подписаны 08.06.2018 года, 02.04.2019 года. Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 5 подписан 10.04.2017 года. Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 09.09. 2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет. Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
ООО "НГСВМ" заявлено требование о взыскании с ООО "Инфралинк" задолженности по Заказу N 6 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. к Договору.
В соответствии с Заказом N 6 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. к Договору Генподрядчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства но выполнению комплекса работ по объекту строительства АО "Связьтранснефть в соответствии с нормативными актами РФ, Регламентами Заказчика, положениями Договора и Рабочей документацией 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ"). Лот N08-СТН/ЕИС-2/- 12.2015. Участок (Объект) строительства: ПКУ 151 км УЮБ. В соответствии с Протоколом соглашения о твердой Договорной цене на Работы по объекту к Заказу N 5 от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
В рамках указанного заказа Истцом были выполнены, и Ответчиком приняты работы по монтажу антенной опоры, приспособление антенной опоры, монтаж СОМ общей стоимостью 1 652 000 рублей.
Факт принятия Ответчиком указанных работ подтверждается подписанными:
- актом о приемке выполненных работ N 1 от 08.12.2017 года, справкой о стоимости выполненных работ N 1 от 08.12.2017 года, журналом учета выполненных работ N 1 за декабрь 2017 года на сумму 1 012 440 рублей.
- актом о приемке выполненных работ N 3 от 02.04.2019 года, справкой о стоимости выполненных работ N 2 от 02.04.2019 года, журналом учета выполненных работ N 3 за апрель 2019 года на сумму 639 560 рублей.
Последним днем оплаты работ по Заказу N 6 являлось 16.05.2019 года.
Оплата последнего платежа в соответствии с п 4.11 Договора в размере 5% от стоимости Договорной цены, а именно 82 600 рублей, должна была быть произведена до 14.06.2019 г.
По Заказу N 6 Ответчиком произведена оплата в размере 495 600 рублей, соответственно задолженность составляет 1 156 400 рублей.
Рассматривая встречное требование ООО "Инфралинк" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 413 000 руб., суд исходит из следующего.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 01.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года Акты о приемке выполненных работ подписаны 08.12.2017 года, 02.04.2019 года. Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 6 подписан 15.04.2018 года. Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 09.09. 2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет. Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
ООО "НГСВМ" заявлено требование о взыскании с ООО "Инфралинк" задолженности по Заказу N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. к Договору.
В соответствии с Заказом N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. к Договору Генподрядчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по объекту строительства АО "Связьтранснефть в соответствии с нормативными актами РФ. Регламентами Заказчика, положениями Договора и Рабочей документацией 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап (на условиях "под ключ"). Лот N08-СТН/ЕИС-2/- 12.2015. Участок (Объект) строительства: ПРС "Пыть-Ях". В соответствии с Дополнительным соглашением к заказу. Протоколом соглашения о твердой Договорной цене от 01.02.2017 года на Работы по объекту к Заказу N 8 от 10.03.2016 г. стоимость комплекса работ составила 6 365 000 (шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей 24 коп.
В рамках указанного заказа Истцом были выполнены, и Ответчиком приняты работы по устройству фундамента антенной опоры, монтажу антенной опоры, приспособление антенной опоры общей стоимостью 6 365 000.24 рублей.
Факт принятия Ответчиком указанных работ подтверждается подписанными сторонами
- актом о приемке выполненных работ N 1 от 12.07.2017 года, справкой о стоимости выполненных работ N 1 от 12.07.2017 года, журналом учета выполненных работ N 1 за июль 2017 года на сумму 4 657 494,75 рублей.
- актом о приемке выполненных работ N 2 от 08.12.2017 года, справкой о стоимости выполненных работ N2 от 08.12.2017 года, журналом учета выполненных работ N 2 за декабрь 2017 года на сумму 1 644 346,08 рублей.
- актом о приемке выполненных работ N 4 от 02.04.2019 года, справкой о стоимости выполненных работ N 4 от 02.04.2019 года, журналом учета выполненных работ N 4 за апрель 2019 года на сумму 63 159,68 рублей.
Последним днем оплаты работ по Заказу N 8 являлось 16.05.2019 года.
Оплата последнего платежа в соответствии с п 4.11 Договора в размере 5% от стоимости Договорной цены, а именно 318 250,01 рублей, должна была быть произведена до 14.06.2019 г.
По Заказу N 8 Ответчиком произведена оплата в размере 5 986 748,79 рублей, соответственно задолженность составляет 378 251,45 рублей.
Общая сумма задолженности по выполненным заказам составляет 2 746 132,87 рублей.
Рассматривая встречное требование ООО "Инфралинк" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 591 250,06 руб.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 26.07.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года
Акты о приемке выполненных работ подписаны 12.07.2017 года, 08.12.2017 года, 02.04.2019 года.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 8 подписан 10.10.2017 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 01.11.2017, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 4 месяца с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 01.03. 2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет. Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
Поскольку основанием встречного иска является, в том числе, зачёт встречных однородных требований, судом подлежал исследованию вопрос установления факта прекращения обязательств.
Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Как установлено п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).
Следовательно, при отсутствии обязательства у одной из сторон не может повлечь прекращения взаимных обязательств зачетом, поскольку условием для применения ст. 410 ГК РФ является наличие встречных требований.
Суд, исследуя вопрос о начислении неустойки по встречному иску ООО "Инфралинк" исходит из общих оснований привлечения к ответственности.
В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Как установлено пунктом 2 статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Пунктом 1 статьи 406 ГК РФ установлено что кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Статьей 327.1 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
Материалами дела установлена просрочка кредитора (ООО "Инфралинк") в исполнении обязанности по предоставлению давальческих материалов.
Так по Заказу N 3 ПРС 97 км ППУ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 03.07.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 2 года и 2 месяца с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 5 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 6 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 01.11.2017, с нарушением 18 установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 4 месяца с момента начала выполнения работ.
Таким образом, ООО "Инфралинк" систематически допускал просрочку предоставления давальческих материалов, что препятствовало ООО "НГСВМ" выполнить работы в обусловленный Заказами к Договору срок. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии вины ООО "НГСВМ" в нарушении графика поставки, поскольку ООО "НГСВМ" объективно не мог произвести работы в срок.
Поскольку судом установлено отсутствие обязательств ООО "НГСВМ" перед ООО "Инфралинк" об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 349 500,06 рубля, то отсутствуют основания для признания прекращения обязательств зачётом.
Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" установлено, что согласно статье 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ.
Наличие условий для зачета без заявления о зачете не прекращает и не изменяет обязательства сторон. До заявления о зачете стороны не вправе отказаться от принятия надлежащего исполнения по встречным требованиям, стороны также не вправе требовать возврата исполнения, предоставленного до заявления о зачете.
В пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований" указано, что для прекращения обязательства зачетом в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной.
Согласно ст. 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю (часть 1 указанной статьи).
С учетом положений п. 2 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 67 указанного постановления Пленума ВС РФ, бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 Кодекса).
Согласно представленным документам, уведомление о зачёте было направлено по адресу: 423800, Татарстан, Набережные Челны, тракт Мензелинский, 136.
Между тем, юридическим адресом ООО "НГСВМ" является: 143397, город Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 33, помещение 8.
ООО "НГСВМ" факт получения письма отрицает.
Вместе с тем, юридический адрес ООО "НГСВМ" указан в подписанных сторонами актах выполненных работ, справках выполненных работ, журналах учета выполненных работ.
ООО "Инфралинк" не предоставлено доказательств, однозначно свидетельствующих о получении ООО "НГСВМ" уведомления о зачёте, в связи с чем, оснований для признания прекращения обязательств зачётом не имеется.
Судом установлен факт надлежащего исполнения ООО "НГСВМ" обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий следующими актами выполненных работ:
Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ ООО "Инфралинк" в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ООО "Инфралинк".
Мотивированный отказ от подписания актов ООО "Инфралинк" не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.
Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.
Кроме того, ООО "Инфралинк" не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.
Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 2 746 132 руб. 87 коп. подлежат удовлетворению.
ООО "НГСВМ" заявлено требование о взыскании с ООО "Инфралинк" неустойки за просрочку оплаты за выполненные работы в размере 156 625,14 рублей.
Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
В соответствии с п. 26.2.1. Договора в случае, если Генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 4 Договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней. Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты пени в размере 0,05% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от задержанного/просроченного платежа.
ООО "НГСВМ" представлен расчёт неустойки, который признан судом обоснованным, контррасчёт неустойки ООО "Инфралинк" не представлен.
Поскольку судом установлены обстоятельства просрочки оплаты за выполненные работы, требование истца по первоначальному иску о взыскании неустойки также является правомерным.
Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о правомерности заявленных первоначальных исковых требований и о неправомерности встречных исковых требований.
В апелляционной жалобе ООО "Инфралинк" указывает на, что суд неверно указал об отсутствии нарушений по срокам выполнения работ ООО "НГСВМ".
Настоящий довод заявителя является необоснованным.
В соответствии с п.2.3 Договора, конкретные виды работ, сроки и папы их выполнения, обязательства по поставке материалов и оборудования и иные обязательства сторон согласовываются сторонами в заказах, являющихся неотъемлемой частью Договора.
В соответствии с п.5.1 Договора, работы, предусмотренные договором, должны быть начаты подрядчиком и полностью завершены подрядчиком в сроки, согласно приложению к заказу "График выполнения работ" и завершены не позднее 30.04.2017 года.
В соответствии с п. 5.3 Договора, если задержка выполнения подрядчиком работ по заказу вызвана причинами, зависящими от генподрядчика, сроки выполнения работ по заказу к договору корректируются соразмерно времени произошедшей задержки.
В соответствии с примечаниями к графикам производства работ, материалы генподрядчика должны быть переданы комплектно до начала работ. При недопоставке и/или некомплектной поставке материалов генподрядчика сроки и стоимость работ могут быть увеличены.
1.1. По заказу N 3 к Договору.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 27.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года.
Акты о приемке выполненных работ подписаны 12.07.2017 года, 08.12.2017 года, 02.04.2019 года.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 3 подписан 26.10.2017 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 03.07.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 2 года и 2 месяца с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 30.06.2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет.
Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
1.2.По заказу N 5 к Договору.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 01.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года.
Акты о приемке выполненных работ подписаны 08.06.2018 года, 02.04.2019 года.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 5 подписан 10.04.2017 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 09.09.2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет.
Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
1.3.По заказу N 6 к Договору
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 01.05.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года.
Акты о приемке выполненных работ подписаны 08.12.2017 года. 02.04.2019 года.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 6 подписан 15.04.2018 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 09.09.2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет.
Акт приема закопченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
1.4.По заказу N 8 к Договору.
Приложением N 3 к заказу "График выполнения работ" предусмотрен срок начала производства работ с 26.07.2016 года.
В соответствии с п.5.1. Договора срок выполнения работ установлен 30.04.2017 года
Акты о приемке выполненных работ подписаны 12.07.2017 года, 08.12.2017 года, 02.04.2019 года.
Акт освидетельствования скрытых конструкций к Заказу N 8 подписан 10.10.2017 года.
Согласно накладным на отпуск материалов на сторону, последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 01.11.2017, с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 4 месяца с момента начала выполнения работ.
Дата окончания работ с учетом поставки материалов и оборудования составляла - 01.03.2019 года.
Работы ООО "НГСВМ" были выполнены своевременно, нарушений сроков нет.
Акт приема законченного строительством объекта был подписан 01.08.2018 года.
Довод ООО "Инфралинк" о том, что сторонами не были подписаны дополнительные соглашения об изменения сроков выполнения работ является недобросовестным поведением стороны, так как задержка в выполнении работ была напрямую связана с поведением Ген подрядчика, а именно не передачей давальческих материалов.
Довод ООО "Инфралинк" о зачете встречных требований в размере 1 876 232.84 руб., является неправомерным.
У ООО "НГСВМ" отсутствует какая-либо задолженность перед ООО "Инфралинк".
Апеллянт указывает о направлении уведомления о зачете Истцу и в отсутствие возражений со стороны Истца проведения зачета.
Однако в адрес Истца уведомление о зачете не направлялось, предоставленное в материалы дела уведомление было направлено по адресу: 423800, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 136/2, тогда как Истец находится по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, ул. Центральная, дом 33, помещение 8.
Нахождение Истца по адресу г. Москва, поселение Первомайское, ул. Центральная, дом 33, помещение 8 было известно Ответчику, настоящее подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ, справками выполненных работ, журналами учета выполненных работ с 2017 года. Во всех подписанных сторонами актах выполненных работ, справках о стоимости выполненных работ, журналах учета выполненных работ за период с 2017 года по 2019 год адрес ООО "НГСВМ" был указан: 143397, г. Москва, поселение Первомайское, ул. Центральная, дом 33, помещение 8.
Ссылка Ответчика на нарушение сроков выполнения работ является необоснованной и не соответствующей действительности - все работы были выполнены в срок в соответствии с учетом предоставления давальческих материалов.
Как установлено п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения.
Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).
Следовательно, при отсутствии обязательства у одной из сторон не может повлечь прекращения взаимных обязательств зачетом, поскольку условием для применения ст. 410 ГК РФ является наличие встречных требований.
Материалами дела в полном объеме подтверждается просрочка ООО "Инфралинк" в исполнении обязанности по предоставлению давальческих материалов.
Так по Заказу N 3 ПРС 97 км ППУ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 03.07.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 2 года и 2 месяца с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 5 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 6 ПКУ 149 км УЮБ от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 09.01.2018. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 8 месяцев с момента начала выполнения работ.
По Заказу N 8 ПРС "Пыть-Ях" от 10.03.2016 г. последняя поставка Заказчиком давальческих материалов Подрядчику была произведена 01.11.2017. с нарушением установленного графика поставки больше, чем на 1 год и 4 месяца с момента начала выполнения работ.
Довода апеллянта о не подписании КС-11 является не соответствующим обстоятельствам дела, на основании следующего.
Выполнение Подрядчиком всех работ в срок подтверждается Актом N 3.1-ЕИС72018 приемки законченного строительством объекта (КС-11) в соответствии с которым Заказчиком (Инвестором) объекта строительства Инвестиционный Проект АО "Связьтранснефть" на 2015-2018 гг.: 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап являлось АО "Связьтранснефть" были приняты все работы у ООО "УСП Компьюлинк" (Генподрядчика) 01.08.2018 года.
КС-11 является Актом приемки законченного строительством объекта, который подлежит подписанию между Заказчиком - АО "Связьтранснефть" ИНН 7723011906 и Генподрядчиком - ООО "УСП Компьюлинк" (после переименования ООО "Инфралинк").
Объект строительства Инвестиционный Проект АО "Связьтранснефть" на 2015-2018 гг.: 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап" был введен в эксплуатацию 11 октября 2018 года.
Настоящая информация является публичной и общедоступной, также настоящая информация размещена на сайте Заказчика (Инвестора) - 11 октября 2018 года АО "Связьтранснефть" ввело в эксплуатацию вторую очередь высокоскоростной линии связи на участке Демьянск-Томск.
ООО "НГСВМ" в рамках строительства объекта Инвестиционный Проект АО "Связьтранснефть" на 2015-2018 гг.: 18-ЕИС-002-00001 "Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. Второй этап" являлся лишь одним из подрядчиков и осуществлял только часть работ, связанных со строительством объекта, а именно устройство фундамента, монтаж, приспособление антенной опоры, монтаж светоограждения, монтаж СОМ.
Более того, Заказчиком объекта - АО "Связьтранснефть" был предоставлен подписанный Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) от 01 августа 2018 года.
Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на несогласии заявителя с выводами суда первой инстанции, основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка. Несогласие заявителя с оценкой судом доказательств и иное толкование им норм закона, не означает судебной ошибки (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.
Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2020 г. (резолютивная часть от 26.10.2020 г.) по делу N А40-59170/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья |
Е.Е. Кузнецова |
Судьи |
В.И. Тетюк |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-59170/2020
Истец: ООО "НЕФТЕГАЗСПЕЦВЫСОТМОНТАЖ"
Ответчик: ООО "УСП КОМПЬЮЛИНК"
Третье лицо: ООО "ИНФРАЛИНК"
Хронология рассмотрения дела:
18.05.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-6387/2021
27.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-73473/20
30.10.2020 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-59170/20
25.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39993/20