Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2024 г. N 10АП-26765/23 по делу N А41-43195/2022

г. Москва

07 февраля 2024 г.

Дело N А41-43195/22

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 февраля 2024 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семушкиной В.Н.,

судей Коновалова С.А., Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания Рожковой Л.Д.,

при участии в судебном заседании:

от ООО ГК "Стройэлектромонтаж" - Изотова Е.В. по доверенности от 02.08.2021года, паспорт, диплом;

от ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" - Ульянова Е.В. по доверенности от 21.06.2022 года, паспорт, диплом;

от ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ООО "ЭТСС" - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от АО "ОЭК" - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО ГК "Стройэлектромонтаж" (ИНН: 7716761369) на решение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2023 по делу N А41-43195/22,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" (ИНН 5032113165, ОГРН 1045006460058) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО ГК "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 7716761369, ОГРН 5137746150988) с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ о взыскании 11373550 руб. 00 коп. основного долга, 3147219 руб. 68 коп. пени и пени, начисленных на сумму основного долга с 15.12.2022 по дату фактической оплаты основного долга исходя из 0,2 % за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ", ООО "ЭТСС", АО "ОЭК"

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2023 по делу N А41-43195/22 исковые требования удовлетворены частично. С ООО ГК "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" в пользу ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" взыскано 11373550 руб. 00 коп. основного долга, 750000 руб. 00 коп. пени и 95604 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. С ООО ГК "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" в пользу ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" взысканы пени, начисленные на сумму основного долга с 15.12.2022 г. по дату фактической оплаты основного долга исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от неуплаченной в срок суммы долга. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО ГК "Стройэлектромонтаж" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель ссылается на то, что односторонние акты истца не являются по своей природе актами приемки работ и не могут в противоречие с п.10.6 договоров вносить в одностороннем порядке изменения во взаимные договоренности сторон. Поведение истца по предъявлению к ответчику требований на 6 473 510 руб. 40 коп. прямо противоречат его же предшествующему поведению (эстоппель).

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/.

В судебном заседании представители ООО ГК "Стройэлектромонтаж" и ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" заявили ходатайство о заключении мирового соглашения, просят его утвердить в представленной редакции.

В силу статьи 49 АПК РФ стороны вправе закончить дело мировым соглашением.

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Согласно статьей 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов, санкции за его неисполнение или ненадлежащее исполнение и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

В соответствии со статьей 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке статьи 63 АПК РФ.

Рассмотрев условия мирового соглашения, представленного суду на утверждение, апелляционный суд считает возможным его утвердить, поскольку мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Утверждение мирового соглашения является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции, не связанным с применением норм статьи 270 АПК РФ, и прекращения производства по делу.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции по настоящему делу подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Руководствуясь частью 4 статьи 49, частью 2 статьи 150, статьями 266, 268, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ" и ООО ГК "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" в следующей редакции:

" 1.Ответчик признает перед Истцом задолженность в размере основного долга 11 373 550,00 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. по Договору субподряда N 18-11/2021 от 18.11.2021 г. и Договору субподряда N 18-12/2021 от 18.12.2021 г. (далее - Договоры).

2.Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму задолженности путем перечисления денежных средств размере 11 373 550,00 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят руб. 00 коп.) на расчетный счет Истца в срок до 29 февраля 2024 года.

3. Ответчик признает требования Истца о взыскании с Ответчика пени в размере 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

4. Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму пени в размере 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на расчетный счет Истца в срок до 29 февраля 2024 года.

5. Ответчик признает требования Истца о взыскании с Ответчика пени, начисленные на сумму основного долга с 15.12.2022 г. по дату фактической оплаты основного долга исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от неуплаченной в срок суммы долга.

6. Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму пени, начисленные на сумму основного долга с 15.12.2022 г. по 06.04.2023 года в размере 1 273 873,60 (Один миллион двести семьдесят Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на расчетный счет Истца в срок до 29 февраля 2024 года

7. Истец отказывается от взыскания пени, начисленные на сумму основного долга с 07.04.2023 г. по дату фактической оплаты основного долга исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от неуплаченной в срок суммы долга.

8. Заключив настоящее мировое соглашение, стороны считают возникший спор урегулированным, и просят суд утвердить мировое соглашение с возложением расходов по оплате уплаченной Истцом государственной пошлины на Ответчика.

9. В случае нарушения Ответчиком сроков оплаты, предусмотренного в пункте 2,4,6 настоящего мирового соглашения, Истец вправе на основании п.2 ст.142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Московской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа, содержащего требование об оплате суммы задолженности и пени в полном объеме, с учетом произведенных оплат.

10. Ответчик обязуется в полном объеме производить погашение государственной пошлины уплаченной Истом при подаче искового заявления в размере 98 590,00 (Девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек) в срок не позднее 29 февраля 2024 года.

Общая сумма, подлежащая оплате Ответчиком Истцу по настоящему Мировому соглашению, составляет - 13 496 013,60 руб. (Тринадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч тринадцать рублей 60 копеек).

11.Стороны договорились, что положения настоящего мирового соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему мировому соглашению.

12. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - 1 экземпляр для предоставления в Десятый Арбитражный апелляционный суд и по одному для "Истца" и "Ответчика".

13.Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.

14.Настоящее мировое соглашение заключается по обоюдному согласию Сторон на основании пункта 4 статьи 49 АПК РФ в порядке, установленном ст. ст. 138, 139, 140 АПК РФ, последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам понятны".

Решение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2023 по делу N А41-43195/22 отменить.

Производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

С.А. Коновалов М.И.Погонцев М.И. Погонцев