Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2021 г. N 13АП-5139/21 по делу N А56-11171/2020

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2021 г.

Дело N А56-11171/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 апреля 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенкова И.В.

судей Пряхина Ю.В., Семиглазов В.А.

при ведении протокола судебного заседания: Лиозко В.И.

при участии: согласно протоколу судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5139/2021) общества с ограниченной ответственностью "Грин инжиниринг" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2020 по делу N А56-11171/2020 (судья Нефедова А.В.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Грин инжиниринг" к акционерному обществу "Невский проект" о взыскании,

и по встречному иску о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Истец - общество с ограниченной ответственностью "Грин Инжиниринг" (далее - Компания, ООО "Грин Инжиниринг"), обратился в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику - акционерному обществу "Невский Проект" (далее - Общество, АО "Невский Проект") о взыскании 1 556 682 руб. 17 коп., в т.ч. 218 171 руб. 10 коп. задолженности за выполненные работы по дополнительному соглашению N 2 от 18.12.2018 к договору подряда N 154 от 17.10.2018, 441 448 руб. 56 коп. задолженности за выполненные работы по дополнительному соглашению N 3 от 27.12.2018 к договору подряда N 154 от 17.10.2018, 927 602 руб. 51 коп. задолженности за непринятые работы по договору подряда N 154 от 17.10.2018, а также 28 567 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

АО "Невский проект" предъявило встречный иск о взыскании с ООО "ГРИН Инжиниринг" 956 126 руб. 40 коп., в т.ч. 145 447 руб. 40 коп. неотработанного аванса по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда на выполнение работ N 154 от 17 октября 2018 г., 810 679 руб. неустойки на основании п.п. 5.3.2., 5.3.4. договора в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки по состоянию на 08 августа 2019 г., а также 22 123 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда первой инстанции от 25.12.2020 первоначальный иск удовлетворен частично, взыскано с акционерного общества "Невский проект" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГРИН Инжиниринг" взыскано 266 000 руб. 31 коп. задолженности за выполненные работы по дополнительным соглашениям N 2 от 18.12.2018 и N 3 от 27.12.2018 к договору подряда N 154 от 17.10.2018, а также 4 883 руб. 25 коп. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении первоначального иска в остальной части отказано.

Встречный иск удовлетворен частично, с общества с ограниченной ответственностью "ГРИН Инжиниринг" в пользу акционерного общества "Невский проект" взыскано 145 447 руб. 40 коп. неотработанного аванса по дополнительному соглашению N 2 к договору подряда на выполнение работ N 154 от 17 октября 2018 г., 693 189 руб. 46 коп. неустойки на основании п.п. 5.3.2., 5.3.4. договора подряда на выполнение работ N 154 от 17 октября 2018 г., а также 19 406 руб. 14 коп. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении встречного иска в остальной части отказано.

Суд произвел зачет встречных требований, но итогом которого с общества с ограниченной ответственностью "ГРИН Инжиниринг" в пользу акционерного общества "Невский проект" взыскано 587 159 руб. 44 коп.

ООО "Грин инжиниринг" обжаловало решение в апелляционном порядке.

До рассмотрения жалобы по существу от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное сторонами по делу, подлежит утверждению.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату сторонам из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса РФ и статьи 151 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 49, 140 - 141, 150, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2020 по делу N А56-11171/2020 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "Грин Инжиниринг" и АО "Невский Проект" в редакции, изложенной в мировом соглашении, на следующих условиях:

"Общество с ограниченной ответственностью "ГринИнжиниринг" (далее - ООО "ГринИнжиниринг") (ИНН 7802875031, ОГРН 1147847371759, адрес - 194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А, корп. Б, оф. 308), выступающее в качестве Истца (и ответчика по встречному иску) по делу N А56-11171/2020, рассматриваемому Тринадцатым арбитражным апелляционным судом. в лице представителя Бонн. Екатерины Антоновны, действующей на основании доверенности N б/н от 25 октября 2019 г., и Акционерное общество "Невский Проект" (ИНН 7802148357, ОГРН 1027801564196, адрес - 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 5, корп. 2, лит. Б) выступающее в качестве Ответчика (и истца по встречному иску) по указанному делу, в лице Генерального директора Лисовского А.А., действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Мировое соглашение (далее -Соглашение) на следующих условиях:

1. ООО "ГринИнжиниринг" отказывается от исковых требований к АО "Невский Проект", заявленных в рамках дела А56-11 171/2020.

2. АО "Невский Проект" отказывается от встречных исковых требований к ООО "ГринИнжиниринг", заявленных в рамках дела А56-11171/2020.

3. Судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, связанные прямо пли косвенно с ведением дел А56-11171/2020 сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

4. Стороны отказываются от предъявления друг к другу в дальнейшем (после утверждения настоящего Соглашения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом) любых претензий, прямо или косвенно связанных с заключенным между ними Договором подряда на выполнение работ N 154 от 17 октября 2018 г., а также с Дополнительными соглашениями и Приложениями к данному Договору.

5. Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства сторон, в том числе гарантийные удержания, размер штрафных санкций, убытки и иные расходы сторон, прямо или косвенно связанные с рассматриваемым Тринадцатым арбитражным апелляционным судом делом N А56-11171/2020.

6. Положения статей 49, 138 - 142, 150-151 АПК РФ, сторонам известны, ясны и понятны.

10. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Стороны подтверждают, что подписавшие настоящее Соглашение лица имеют все необходимые в соответствии с учредительными документами Сторон и действующим законодательством РФ права и полномочия на подписание настоящего Соглашения.

11. Соглашение составлено и подписано Сторонами в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для ООО "ГринИнжиниринг" и АО "Невский Проект", один экземпляр - для Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

12. Стороны просят Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердить настоящее Мировое соглашение. Производство по делу А56-11171/2020 прекратить".

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "Грин инжиниринг" из федерального бюджета 3000 руб. уплаченной госпошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить ООО "Грин инжиниринг" из федерального бюджета 14 283, 50 руб. уплаченной госпошлины по иску.

Возвратить АО "Невский проект" из федерального бюджета 11 061, 50 руб. уплаченной госпошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Масенкова

Судьи

Ю.В. Пряхина В.А. Семиглазов