Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2021 г. N 09АП-25638/21 по делу N А40-121056/2020

г. Москва

27 мая 2021 г.

Дело N А40-121056/20

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Порывкина П.А.,

судей Тетюка В.И., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Азарёнок Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика - ООО "КОРПОРАЦИЯ АТТА ГРУПП"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2021 г., по делу N А40-121056/20,

по иску ООО "СТК "АМ-СТРОЙ" (ОГРН: 1137746405543)

к ООО "КОРПОРАЦИЯ АТТА ГРУПП" (ОГРН: 1107746869042)

и по встречному иску о взыскании, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Общественная Организация - Местная Армянская национально-культурная автономия городского округа Симферополь,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Кряквина Н.В. директор,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Первоначальный иск заявлен о взыскании задолженности по договору подряда от 13.04.2017 N ПД 03/04/Айвазовский/2017 и дополнительному соглашению к нему от 26.06.2017 в сумме 15.000.002 руб. 51 коп., пени в сумме 7.920.001 руб. 33 коп. за период с 26 июля 2017 год по 15 июня 2020 года и за период с 16 июня 2020 года до фактического погашения задолженности из расчета 0,05% за каждый день просрочки.

Встречный иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в сумме 7.500.000 руб., процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ в сумме 1.521.473 руб. 73 коп., процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 1.521.473 руб. 73 коп.

Решением суда от 19.03.2021 взыскано с ООО "Корпорация АТТА ГРУПП" в пользу ООО "СТК "АМ-Строй" задолженность в сумме 15.000.002 руб. 51 коп., пени в сумме 7.920.001 руб. 33 коп. за период с 26.07.2017 по 15.06.2020 и за период с 16.06.2020 до фактического погашения долга, исходя из размера 0,05% за каждый день просрочки, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился с апелляционной жалобой.

В процессе производства по делу в суде апелляционной инстанции сторонами на утверждение арбитражному суду представлено мировое соглашение, от имени истца мировое соглашение подписано генеральным директором С.Ш. Езоян, действующим на основании устава, от имени ответчика - генеральным директором Н.В. Кряквиной, действующим на основании устава.

В судебном заседании 24.05.2021 представители сторон ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.

На основании ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

В соответствии со ст. 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в пункте 13 постановления от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" в силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ).

Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

Вместе с тем мировое соглашение в обязательном порядке должно содержать согласованные сторонами сведения о его условиях, которые должны быть четкими, ясными и определенными, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (часть 2 статьи 140 АПК РФ) с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении, а само мировое соглашение было исполнимым с учетом правил о принудительном исполнении судебных актов. Если взаимные уступки сторон мирового соглашения, по мнению суда, не являются равноценными, данное обстоятельство не является основанием для отказа в его утверждении.

Представленное на утверждение сторонами мировое соглашение по форме и содержанию соответствует установленным законом требованиям, суд апелляционной инстанции не усматривает препятствий для его утверждения.

Сторонами при заключении мирового соглашения также разрешен вопрос о распределении судебных расходов.

В связи с изложенным принятое судом первой инстанции решение подлежит отмене, производство по делу - прекращению.

руководствуясь ст. ст. 49, 110, 139-141, 266-268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное сторонами мировое соглашение на следующих условиях:

Истец по первоначальному иску (Ответчик по встречному иску) - Общество с ограниченной ответственностью "СТК "АМ-СТРОЙ", в лице Генерального директора Езояна Серго Шаликоевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Ответчик по первоначальному иску (Истец по встречному иску) - Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация АТТА Групп", в лице Генерального директора Кряквиной Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу N А40-121056/20-68-823, руководствуясь ст. ст. 139 - 141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Истцом по первоначальному иску заявлены исковые требования о взыскании с Ответчика по первоначальному иску о взыскании задолженности по Договору подряда N ПД03/04/Айвазовский/2017 от 13.04.2017 г. в размере 15 000 002 рулей 51 копейки, пени в размере 7 920 001 рубля 33 копеек за период с 26 июля 2017 года по 15 июня 2020 года, а также пени с 16 июня 2020 года и до момента фактического исполнения обязательств с начислением их на сумму задолженности по ставке 0,05% за каждый день просрочки.

2. Истцом по встречному иску заявлены исковые требования к Ответчику по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 500 000 рублей 00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 521 473 (рублей 73 копеек, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 1 521 473 рублей 73 копеек, расходов по оплате государственной пошлины в размере 75 715 рублей 00 копеек.

3. Истец по первоначальному иску в случае надлежащего исполнения настоящего мирового соглашения полностью прощает Ответчику по первоначальному иску задолженность в размере 5 044 324 рубля 04 копейки и отказывается от исковых требований в части взыскания пени в размере 7 920 001 рубля 33 копеек за период с 26 июля 2017 года по 15 июня 2020 года и пени с 16 июня 2020 года и до момента фактического исполнения обязательств с начислением их на сумму задолженности по ставке 0,05% за каждый день просрочки.

4. Ответчик по первоначальному иску признает долг по задолженности в размере 9 955 678 рублей 47 копеек.

5. Сторонами достигнуто соглашение о предоставлении Ответчику по первоначальному иску рассрочки по погашению задолженности в размере 9 955 678 рублей 47 копеек.

6. Ответчик по первоначальному иску в течение 8 (Восьми) календарных месяцев с даты утверждения настоящего мирового соглашения производит погашение задолженности, предусмотренной п. 4 настоящего мирового соглашения, в следующем порядке:

6.1. до истечения первого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.2. до истечения второго месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.3 до истечения третьего месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.4 до истечения четвертого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.5 до истечения пятого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.6 до истечения шестого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.7. до истечения седьмого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 455 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 81 копейку;

6.8 до истечения восьмого месяца после утверждения настоящего мирового соглашения Ответчик по первоначальному иску уплачивает Истцу по первоначальному иску сумму в размере 1 244 487 (Один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 80 копеек.

7. Ответчик по первоначальному иску производит оплату задолженности, указанной в п. 6 настоящего мирового соглашения по следующим реквизитам Истца по первоначальному иску:

ООО "СТК "АМ-СТРОЙ"

ИНН 7721794120 / КПП 772101001

Р/с: 40702810700000049400 в Банке: Филиал N 7701 ВТБ (ПАО) г. Москва

К/с: 30101810345250000745 БИК Банка: 044525745

8. Истец по встречному иску полностью отказывается от исковых требований к Ответчику по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 500 000 рублей 00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 521 473 (рублей 73 копеек, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 1 521 473 рублей 73 копеек.

9. Стороны подтверждают, что с момента заключения настоящего мирового соглашения они не имеет претензий по обязательствам, вытекающим из договора подряда N ПД03/04/Айвазовский/2017 от 13.04.2017 г.

10. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII АПК РФ.

11. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

12. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. В течение 10-ти рабочих дней с даты подписания настоящего мирового соглашения Стороны обязуются выполнить следующие действия:

13.1. Ответчик по первоначальному иску направляет один оригинал настоящего мирового соглашения в арбитражный суд с заявлением (ходатайством) об утверждении настоящего мирового соглашения и, при необходимости, об утверждении настоящего мирового соглашения в отсутствие представителя;

13.2. Истец по первоначальному иску направляет посредством сервиса "Мой Арбитр" в арбитражный суд заявление (ходатайство) об утверждении настоящего мирового соглашения и об утверждении настоящего мирового соглашения в отсутствие представителя.

14. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2021 по делу N А40-121056/20 отменить.

Производство по делу прекратить.

Взыскать с ООО "СТК "АМ-СТРОЙ" в доход федерального бюджета 50% государственной пошлины по иску в размере 68 800 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот) руб.

Возвратить ООО "Корпорация АТТА Групп" из федерального бюджета 50% государственной пошлины по встречному иску в размере 37 857 (Тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб. 50 коп., уплаченной по чеку-ордеру от 13.11.2020.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин

Судьи

В.И. Тетюк Е.В. Бодрова