Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 г. N 09АП-38400/21 по делу N А40-218469/2020

г. Москва

16 июля 2021 г.

Дело N А40-218469/20

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

судей: Кузнецовой Е.Е., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО",

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.05.2021 по делу N А40-218469/20,

по исковому заявлению Щенникова Александра Николаевича

к акционерному обществу "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" (ОГРН: 1077763217894)

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОНТАЖНИК" (ОГРН: 1023000829378) о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца: Арсентьева Я.В. по доверенности от 08.07.2021,

от ответчика: Хюттюля В.Н. по доверенности от 01.01.2021,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Щенников Александр Николаевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" о взыскании 3 627 175,03 руб. задолженности по договорам N N 05/Н/13-9599 от 13.12.2013, 05/Н/14-56692 от 06.10.2014, 05/Н/14-56955 от 13.01.2015, 05/Н/15-57222 от 05.06.2015.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2021 исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 06.05.2021, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2021 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25.09.2019 г. между Щенниковым Александром Николаевичем (цессионарий) и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное предприятие "Монтажник" (цедент, субподрядчик) был заключен договор цессии (уступки прав требования) (договор цессии). Согласно данному договору цедент уступил цессионарию право требования задолженности в общем размере 3 627 175 рублей 03 копейки с акционерного общества "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" (ответчик, должник, генподрядчик), вытекающей из договора субподряда N 05/Н/13-9599 от 13.12.2013 г. (договор 1), договора субподряда N 05/Н/14-56692 от 06.10.2014 г. (договор 2), договора субподряда N 05/Н/14-56955 от 13.01.2015 г. (договор 3), договор субподряда N 05/Н/15-57222 от 05.06.2015 г. (договор 4), заключенных между обществом с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОНТАЖНИК" и акционерным обществом "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО".

В соответствии со ст. 382 ГК РФ 25.08.2020 г. ответчику было направлено уведомление о состоявшейся уступке права требования и погашения дебиторской задолженности, что подтверждается почтовой квитанцией. В установленный в уведомлении срок возражений не поступало.

Задолженность ответчика перед третьим лицом возникла из следующих договорных обязательств.

13.12.2013 года между третьим лицом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) был заключен договор субподряда N 05/Н/13-9599 (договор 1), согласно которому в порядке и сроки, предусмотренные договором субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническим заданием, а также технической документацией выполнить на объекте работы по монтажу баков подпитки теплосети, бака "грязного" конденсата, баков запаса конденсата и бака герметизирующей жидкости с обвязкой трубопроводов и передать генподрядчику результат выполненных работ, а генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.

Согласно п. 3.1. договора 1 общая цена договора определена на основании твердых единичных расценок, является ориентировочной и включает стоимость выполнения всех обязательств субподрядчика по договору, определяется в соответствии с ведомостью договорной цены и составляет 23 633 286 рублей 12 копеек, кроме того НДС - 18% в размере 4 253 991 рубль 50 копеек, всего с НДС: 27 887 277 рублей 62 копейки.

31.05.2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение N 10 к договору 1, согласно пункту 1 которого общая цена договора увеличилась и составила 39 151 454 рубля 68 копеек, кроме того НДС - 18% в размере 7 047 261 рубль 84 копейки, всего с НДС: 46 198 716 рублей 52 копейки.

Окончательная цена договора подлежит уточнению путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора, и определяется исходя из фактически выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ (в соответствии с актами сдачи-приемки работ по форме N КС-2), на основании единичных расценок, указанных в ведомости договорной цены.

В соответствии с п. 9.12. договора 1 приемка работ за последний месяц выполнения работ по договору производится после предоставления субподрядчиком генподрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем работ по договору.

После выполнения субподрядчиком всех работ по договору, одновременно с подписанием актов сдачи-приемки работ за последний месяц выполнения работ (по форме КС-2, КС-3), стороны подпишут акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору.

30.06.2016 года сторонами договора были подписаны акты сдачи-приемки работ за последний месяц выполнения работ (по форме КС-2, КС-3), а именно: акты о приемке выполненных работ за июнь 2016 г. N 23, N 24, N 25 от 30.06.2016 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 13 от 30.06.2016 г.

01.07.2016 г. между сторонами был подписан акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору 1 о том, что субподрядчик выполнил работы: монтаж баков подпитки теплосети, бака "грязного" конденсата, баков запаса конденсата и бака герметизирующей жидкости с обвязкой трубопроводов в соответствии с договором и техническим заданием, указанным в приложении N 1 к договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а генподрядчик принял результаты выполненных работ, стороны взаимных претензий по объему выполненных работ не имеют.

В связи с отсутствием возможности предоставления третьим лицом банковской гарантии на гарантийный период, ответчик произвел удержания выплат согласно п. 8.4. договора.

В соответствии с п. 8.4. договора 1 при оплате выполненных работ генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 15% от суммы платежей за выполненные работы.

Гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по настоящему договору, не является удерживаемой генподрядчиком суммой и субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны генподрядчика (и/или заказчика), в связи с чем на гарантийную сумму не начисляются проценты, минус любые иные суммы, которые субподрядчик должен уплатить генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора, не уплаченные к дате оплаты гарантийной суммы. Выплата субподрядчику гарантийной суммы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.6. договора.

Согласно п. 8.6. договора 1 10% общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после подписания акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения генподрядчиком оригиналов: счёта субподрядчика с отметкой 10% - гарантийная сумма; акта окончательной приёмки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору, подписанного сторонами.

Оставшиеся 5% общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после истечения гарантийного срока по договору, при условии отсутствия претензий и требований со стороны генподрядчика (и/или заказчика), в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения гарантийного срока.

Согласно п. 10.2. договора 1 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору и прекращается по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты начала гарантийной эксплуатации, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты выполнения работ.

Таким образом, гарантийный срок в соответствии с условиями договора 1 истек 01.07.19 г.

В соответствии с п. 8.8. договора 1 для осуществления сверки расчетов сторонами составляется и подписывается акт сверки взаиморасчетов. Сторона, инициирующая сверку взаиморасчетов, направляет акт сверки, подписанный со своей стороны. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и возвращает подписанный со своей стороны акт сверки при отсутствии разногласий, либо направляет замечания к представленному акту сверки.

02.08.2019 года третье лицо запросило у ответчика акты сверки по договору 1, договору 2, договору 3 и договору 4 и просило в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письма возвратить подписанные со стороны ответчика акты, что подтверждается почтовой квитанцией. В установленный договорами срок АО "ТЭК Мосэнерго" не направило подписанные со своей стороны акты сверок либо замечания к представленным актам сверок, из чего следует отсутствие разногласий по суммам задолженности.

06.10.2014 года между третьим лицом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) был заключен договор субподряда N 05/Н/14-56692 (договор 2), согласно которому в порядке и сроки, предусмотренные договором субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническими заданиями, а также технической документацией выполнить на объекте работы по монтажу котла-утилизатора Е-204/48,6-7,42/1,19-467/274 (ПК N1) и водогрейного котла КВ-ГМ-139,6 (ПТВМ-120) N 1 (ПК N1) и передать генподрядчику результат выполненных работ, а генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.

Согласно п. 3.1. договора 2 общая цена договора является приблизительной и включает стоимость выполнения всех обязательств субподрядчика по договору, определяется в соответствии с ведомостью договорной цены и составляет 9 132 021 рубль 96 копеек, кроме того НДС - 18% в размере 1 643 763 рубля 95 копеек, всего с НДС: 10 775 785 рублей 91 копейка.

02.06.2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение N 4 к договору 2, согласно пункту 1 которого общая цена договора уменьшилась и составила 9 081 631 рубль 52 копейки, кроме того НДС - 18% в размере 1 643 693 рубля 67 копеек, всего с НДС: 10 716 325 рублей 19 копеек.

В соответствии с п. 9.11. договора 2 приемка работ за последний месяц выполнения работ по договору производится после предоставления субподрядчиком генподрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем работ по договору.

30.06.2016 года сторонами договора были подписаны акты сдачи-приемки работ за последний месяц выполнения работ (по форме КС-2, КС-3), а именно: акт о приемке выполненных работ за июнь 2016 г. N 15 от 30.06.2016 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 10 от 30.06.2016 г.

01.07.2016 г. между сторонами был подписан акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору 2 о том, что субподрядчик выполнил работы: монтаж котла-утилизатора Е-204/48,6-7,42/1,19-467/274 (ПК N1) и водогрейного котла КВ-ГМ-139,6 (ПТВМ-120) N 1 (ПК N1) в соответствии с договором и техническим заданием, указанным в приложении N 1.1 и N 1.2 к договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а генподрядчик принял результаты выполненных работ, стороны взаимных претензий по объему выполненных работ не имеют.

В связи с отсутствием возможности предоставления третьим лицом банковской гарантии на гарантийный период, ответчик произвел удержания выплат согласно п. 8.7. договора.

В соответствии с п. 8.7. договора 2 при оплате выполненных работ генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 15% от суммы платежей за выполненные работы.

Согласно п. 8.9. договора 2 10% общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после подписания акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения генподрядчиком оригиналов: счёта субподрядчика с отметкой 10% - гарантийная сумма; акта окончательной приёмки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору, подписанного сторонами.

Согласно п. 10.2. договора 2 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору и прекращается по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты начала гарантийной эксплуатации, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты выполнения работ.

Таким образом, гарантийный срок в соответствии с условиями договора 2 истек 01.07.19 г.

В соответствии с п. 8.11. договора 2 для осуществления сверки расчетов Сторонами составляется и подписывается акт сверки взаиморасчетов. Сторона, инициирующая сверку взаиморасчетов, направляет акт сверки, подписанный со своей стороны. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и возвращает подписанный со своей стороны акт сверки при отсутствии разногласий, либо направляет замечания к представленному акту сверки.

13.01.2015 года между третьим лицом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) был заключен договор субподряда N 05/Н/14-56955 (договор 3), согласно которому в порядке и сроки, предусмотренные договором субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническими заданиями, а также технической документацией выполнить на объекте работы: монтаж котла- утилизатора Е-204/48,6-7,42/1,19-467/274 (ПК N2) и водогрейного котла КВ-ГМ-139,6 (ПТВМ-120) N 1 (ПК N2) и передать генподрядчику результат выполненных работ, а генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.

Согласно п. 3.1. договора 3 общая цена договора является приблизительной и включает стоимость выполнения всех обязательств субподрядчика по договору, определяется в соответствии с ведомостью договорной цены и составляет 17 676 507 рубль 92 копейки, кроме того НДС - 18% в размере 3 181 771 рубль 43 копейки, всего с НДС: 20 858 279 рублей 34 копейки.

31.05.2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение N 3 к договору 3, согласно пункту 1 которого общая цена договора уменьшилась и составила 17 234 226 рублей 09 копеек, кроме того НДС - 18% в размере 3 102 160 рублей 70 копеек, всего с НДС: 20 336 386 рублей 79 копеек.

В соответствии с п. 9.11. договора 3 приемка работ за последний месяц выполнения работ по договору производится после предоставления субподрядчиком генподрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем работ по договору.

01.07.2016 г. между сторонами был подписан акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору 2 о том, что субподрядчик выполнил работы: монтаж котла-утилизатора Е-204/48,6-7,42/1,19-467/274 (ПК N2) и водогрейного котла КВ-ГМ-139,6 (ПТВМ-120) N 1 (ПК N2) в соответствии с договором и техническим заданием, указанным в приложении N 1.1 и N 1.2 к договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а генподрядчик принял результаты выполненных работ, стороны взаимных претензий по объему выполненных работ не имеют.

В соответствии с п. 8.7. договора 3 при оплате выполненных работ генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 15% от суммы платежей за выполненные работы.

Согласно п. 8.9. договора 3 10% общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после подписания акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения генподрядчиком оригиналов: счёта субподрядчика с отметкой 10% - гарантийная сумма; акта окончательной приёмки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору, подписанного сторонами.

Согласно п. 10.2. договора 3 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору и прекращается по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты начала гарантийной эксплуатации, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты выполнения работ.

Таким образом, гарантийный срок в соответствии с условиями договора 3 истек 01.07.19 г.

В соответствии с п. 8.11. договора 3 для осуществления сверки расчетов сторонами составляется и подписывается акт сверки взаиморасчетов. Сторона, инициирующая сверку взаиморасчетов, направляет акт сверки, подписанный со своей стороны. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и возвращает подписанный со своей стороны акт сверки при отсутствии разногласий, либо направляет замечания к представленному акту сверки.

05.06.2015 года между третьим лицом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) был заключен договор субподряда N 05/Н/14-57222 (договор 4), согласно которому в порядке и сроки, предусмотренные договором субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика в соответствии с техническим заданием, а также технической документацией выполнить на объекте работы по замене задвижек водогрейных котлов КВ-ГМ-139,6 (ПТВМ-120) N 1,2 и передать генподрядчику результат выполненных работ, а генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.

Согласно п. 3.1. договора 4 общая цена договора является приблизительной и включает стоимость выполнения всех обязательств субподрядчика по договору, определяется в соответствии с ведомостью договорной цены и составляет 153 455 рублей 20 копеек, кроме того НДС -18% в размере 27 621 рубль 94 копейки, всего с НДС: 181 077 рублей 14 копеек.

В соответствии с п. 9.11. договора 4 приемка работ за последний месяц выполнения работ по договору производится после предоставления субподрядчиком генподрядчику полного комплекта исполнительной документации на весь объем работ по договору.

30.06.2015 года сторонами договора были подписаны акты сдачи-приемки работ за последний месяц выполнения работ (по форме КС-2, КС-3), а именно: акт о приемке выполненных работ за июнь 2015 г. N 1 от 30.06.2015 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 30.06.2015 г.

01.07.2015 между сторонами был подписан Акт окончательной приемки выполненных работ.

В соответствии с п. 8.4. договора 4 при оплате выполненных работ генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 15% от суммы платежей за выполненные работы.

Гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по настоящему договору, не является удерживаемой генподрядчиком суммой и субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны генподрядчика (и/или заказчика), в связи с чем на гарантийную сумму не начисляются проценты, минус любые иные суммы, которые субподрядчик должен уплатить генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора, не уплаченные к дате оплаты гарантийной суммы, выплата субподрядчику гарантийной суммы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.6. договора. (п. 8.5. договора 4).

Согласно п. 8.6. договора 4 10% общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после подписания акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 8 к договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения генподрядчиком оригиналов: счёта субподрядчика с отметкой 10% - гарантийная сумма; акта окончательной приёмки выполненных работ по форме приложения N 8 к договору, подписанного сторонами.

Согласно п. 10.2. договора 4 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 7 к договору и прекращается по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты начала гарантийной эксплуатации, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты выполнения работ.

Таким образом, гарантийный срок в соответствии с условиями договоров истек 01.07.2019 г.

В соответствии с п. 8.8. договора 4 для осуществления сверки расчетов сторонами составляется и подписывается акт сверки взаиморасчетов. Сторона, инициирующая сверку взаиморасчетов, направляет акт сверки, подписанный со своей стороны. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и возвращает подписанный со своей стороны акт сверки при отсутствии разногласий, либо направляет замечания к представленному акту сверки.

При таких обстоятельствах, истец считает, что ответчик уклоняется от оплаты принятых результатов работ.

Вместе с тем, у ответчика отсутствует обязанность по оплате всей гарантийной суммы по договору N 4 - от 06.06.2015 N 05/Н/14-57222, т.к. условия для оплаты не наступили.

Согласно п. 8.4. договора генподрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 15 % от суммы платежей за выполненные работы, а именно 27 161 руб. 58 коп.

Согласно п. 8.6. договора оплата 10 % общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после подписания акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 8 к договору, в течение 30-ти рабочих дней с даты получения генподрядчиком оригиналов: счета субподрядчика с отметкой "10 % - гарантийная сумма"; акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 8 к договору, подписанного сторонами.

Оставшиеся 5 % общей цены договора, указанной в п. 3.1. договора, являющиеся гарантийной суммой, будут оплачены субподрядчику после истечения гарантийного срока по договору, при условии отсутствия претензий и требований со стороны генподрядчика (и/или заказчика), в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления субподрядчику соответствующего счета, выставленного после истечения гарантийного срока.

Акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору сторонами на текущую дату не подписан, в адрес ответчика на подписание не направлялся.

Пункт 8.5. договора предусматривает, что гарантийная сумма предусматривает собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по договору, не является удерживаемой генподрядчиком суммой и субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны генподрядчика (и/или заказчика), в связи, с чем на гарантийную сумму не начисляются проценты, минус любые иные суммы, которые субподрядчик должен уплатить генподрядчику в соответствии с условиями договора, не уплаченные к дате оплаты гарантийной суммы. Выплата субподрядчику гарантийной суммы осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.6. договора.

Согласно п. 10.2. договора гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору и прекращается по истечение 36 (тридцати шести) месяцев.

Истец должен предоставить суду подписанный сторонами акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору (данный акт подписывается между истцом и ответчиком) или доказательства, подтверждающие факт направления в адрес ответчика подписанный в одностороннем порядке акт окончательной приемки выполненных работ по форме приложения N 6 к договору. Ни того, ни другого истец в материалы дела не представил.

Таким образом, в размере 5 % по договору N 05/Н/14-572222 условия для оплаты не наступили.

В остальной части суд посчитал доводы ответчика несостоятельными, поскольку спорная сумма являются частью 5% гарантийного удержания и срок исковой давности не пропущен.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на правовую позицию, изложенную Верховным судом РФ в Определениях от 29.01.2018 N 304-ЭС17-14946 и от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17565. Действительно, сальдо складывается до того, как одна из сторон производит какие-то действия, и допускается учет при сальдировании по договору подряда требований по неустойке. Но, ответчику предъявлено исковое требование за вычетом суммы убытков 262 565 руб. 00 копеек. Расчеты ответчика же данный факт не учитывают.

Поскольку в силу п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, а в материалы дела не представлены доказательства несения убытков на сумму, превышающую 262 565 руб. 00 копеек, то отсутствуют правовые основания для возмещения ответчику большей суммы.

Суд первой инстанции установил и оценил правильно в соответствии со ст. 65, 70, 71 АПК РФ все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, пришел к правильному выводу о том, что ответчик неправомерно удерживает гарантийную сумму, в связи с чем правомерно удовлетворил требование о ее взыскании.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 06.05.2021 г.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2021 по делу N А40-218469/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Семикина

Судьи

Е.Е. Кузнецова
П.А. Порывкин

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.